土方运输协议常用版（十一篇）.doc

《土方运输协议常用版（十一篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方运输协议常用版（十一篇）.doc（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、土方运输协议常用版甲方：_身份证：（以下简称甲方）乙方：_身份证：（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）;车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天

2、。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_时间：_土方运输协议常用版（二）甲方（土方）身份证号码：乙方（车队）身份证号码：为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成，经双方协商，达成如下运土事项，并签定本协议。一、运土价格：每一公里每车按5斗计算，价格为每斗3.5元，超出一公里的外加10元。二、乙方车辆必须性能良好。三、运土计量方法：乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对，每天核对当天运土车数。四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责，车辆燃油费每升7.23元结算，月底结账时

3、在乙方运费中扣除。五、运费结算及付款方式甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方，当年年底在春节前全部结清，工程结束后余款在壹个月内结清。六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。七、未尽事宜双方协商解决，协议经双方签字后生效，各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日土方运输协议常用版（三）托运方（甲方）：承运方（乙方）：合同双方在平等、自愿和协商一致后的基础上，就漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清

4、淤整治建设项目土方运输作业，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限按照工程施工合同期限，以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。第三条运输起止地起始点：施工现场到达地：由乙方安排第四条运费结算运费按没车平斗立方（_）50元计算。第五条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须承担一切费用和交警处罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故，均由乙方负责

5、。第六条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。第七条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业

6、。（甲方有权安排土方内运）本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日土方运输协议常用版（四）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）;车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高.4米运距：公里运费：元结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工

7、车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_年_月_日土方运输协议常用版（五）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法有关规定本着平等互利互益基本原则，通过甲乙双方共同协商的达成如下协议：工程基本情况一、工程名称_。二、施工地点_。三、运输距离_。四、车辆规格_。五、运输项目

8、及价格六、结算方法甲方义务：一、乙方车辆进场后，每辆车附加油款_元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输，24小时工作。二、负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的一切事项。三、为乙方安排住宿，乙方自己负责费用。乙方义务：一、乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台，运输车辆，10轮翻斗车12台。二、乙方运输过程中听从甲方指挥，按甲方指定地点卸货，遵守交通规则，人为造成一切后果乙方自负。以上条款甲乙双方共同遵守，单方不得中断此协议，此项工程完工后后合同自然解除，如发生纠纷，可到司法部门解决（未定事项另议，具有同等法律效力）。甲方（公章）：_ 乙方（

9、公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日土方运输协议常用版（六）甲方（委托方）：_乙方（承运方）：_为确保_铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方商议，就矿石运输问题达成如下协议：一、甲方_矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴货场至甲方指定货场。二、货物运输价格统一为_元/吨（含税），若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并根据吴货场矿石储存量，及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常，根据甲方通知随时拉运货物，四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，

10、为保证乙方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若出现安全意外，甲方不承担一切责任;五、保证条款：甲方保证每月_日左右对乙方上月_运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方_货场货物积压，视为违约（天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外）。六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未及时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生

11、产，导致_货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按_元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。七、此安全运输协议书自_年_月_日起开始执行。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日土方运输协议常用版（七）甲方：_ 身份证：_（以下简称甲方）乙方：_ 身份证：_（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：_ 运输地：_要求乙方车辆：_;车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：_元/一公里结算方式：按车次结算，24小

12、时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_日期;_年_月_日土方运输协议常用版（八）甲方：身份证：（以下简称甲方）乙方：身份证：（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅

13、通。乙方负责运输。二、运输地：三、要求乙方_部（解放、东风王平头、）；车箱长_米、车箱宽_米、车箱高_米。四、运距：五、运费：六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。七、此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工_安排到现场。八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%。十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：

14、_土方运输协议常用版（九）甲方：_身份证：_车队（以下简称乙方）：_身份证：_经甲乙双方友好协商达成如下协议：一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。二、运输地：_三、要求乙方车辆：_部;车箱长_米、车箱宽_米、车箱高_米。四、运距：_五、运费：_六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。七、此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现场。八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%。十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙

15、方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_土方运输协议常用版（十）甲方：_身份证：乙方（车队以下简称乙方）_身份证：经甲乙双方友好协商达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、施工地点：二、施工内容：土方运输1、施工内容：2、工程期限：根据双方协商工程期限自_年_月_日起至_年_月_日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。3、工程运距：单程25公里4、要求乙方车辆：10辆以上（车长8米高1.5米）的车辆;。5、结算方式：按车次结算，每车运费按结算，12小时结算一次（以现金方式结算）

16、。三：双方的责任1、甲、乙双方每天核对每车辆的运营次数，并由甲、乙双方代表认可并现场签字确认。2、在保证工程顺利的情况下，甲方每12小时结账一次，运费每车每趟，（此价不含税费。）3、乙方保证按甲方指定的路线运输，在乙方车辆不违规运输的情况下，如：交警、城管、路政稽查、村霸、环保一切由甲方协调解决。4、如乙方车辆（全部或个别）因其他因素不能正常营运或者要求撤出，需经甲方同意并签字方可离开，如出现在本工程内标段跳槽至其他车队运营，甲方有权扣押乙方每辆车贰仟元至叁仟元的违约金。5、合同签订后乙方车辆到达施工场地后，必须听从甲方统一调配和指挥，安全生产运输，准时按点运输。乙方车队如因违规操作，发生交通

17、安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。6、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。四、违约责任1、正常运营期间，如乙方未出现失误及违反合同条例情况下，甲方不得以任何形式扣押乙方款项。2、正常情况下，乙方不得随意停止正常运营或怠工，因乙方原因造成工程停工或拖延，乙方付全部责任，并支付甲方经济损失;如因甲方无故停工超过三天每24小时，需向乙方支付500元补助。（每天）4、如乙方未按合同完成施工任务，按违约责任甲方有权停止合同，并要求赔偿由此给甲方造成的一切损失。（不可抗力因素或自然因素除外）5、如因甲、乙双方在不可协调和调节的情况下，可到劳动仲裁部

18、门或地方法院进行调节。本协议一经签署，即日生效，双方应自觉履行合同条例及义务，不得反悔。6、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜，经双方共同商议后，另起补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，工程结束后，此协议自然失效，无需告知。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日土方运输协议常用版（十一）甲方：_乙方：_甲乙双方根据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：_二、项目工程地点：_三、运输要求

19、、方式：（1）要求运输车辆根据挖机情况定，（2）所有车辆由_。（3）以车箱容积为标准，平车方量为_方。四、工期：本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年_月_日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算（1）以车厢容积为标准算方（加高部分不另行计算立方），运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1_2.0公里内加1元/m，超出2.1_3.0公里内加1元/m，3.1_4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票

20、一次。（2）甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元

21、计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲

22、方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。八、争议解决办法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日第18页共18页