承揽加工合同模板（四篇）.doc

《承揽加工合同模板（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承揽加工合同模板（四篇）.doc（23页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、承揽加工合同模板定做方：_地址：_电话：_法定代表人：_承揽方：_地址：_电话：_法定代表人：定做方委托承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、合同组成及内容1.1本合同规范由定做方委托承揽方承揽加工后，将全数加工制成品交付定做方之一切相关法律行为。1.2原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法，按经承揽方确认之定做方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部份与本合同具有同

2、等效力。二、加工成品2.1定做方和承揽方一致同意，只能向承揽方委托加工承揽方目前和将来的可批量生产的产品，可批量生产之外的产品，双方另行协商。三、加工成品质量要求3.1按照双方认定的样品质量标准为检验合格的标准，经检验，定做方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。3.2承揽方需为每单件产品提_品合格证。如果国家或者行业标准有另行规定，以相应的标准为准，承揽方应提供完整的成品以及相关的资料文件。四、订单确认4.1定做方以订货单形式将订货信息传真或者快递给承揽方。4.2承揽方收到定做方订单在_工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下_天内交货。大宗订单，指单品订购数量_套以上，特殊产品，指非承揽

3、方正常产品（正常产品指定做方对承揽方原有产品没有改动的情况下）及新产品，双方另行协商交货期。4.3定做方指定订货负责人，订单必须由该负责人签字或盖有定做方公司公章才生效，否则承揽方不认可该订单的有效性。4.4定做方传真给承揽方订单经确认后，与本合同具有同等的法律效力。五、订单付款方式、交货时间、包装要求5.1定做方所委托承揽方加工的产品订单经双方确认日起_天内，定做方首付该订单总额的_%给承揽方作为预付款，余下_%在定做方验收货物后_天内付清给承揽方。5.2产品包装要求：采用承揽方的中性包装，并加印定做方的公司名称、产品名称、型号、联系方式等，具体的包装，以具体的订单要求为准。六、原材料的提供

4、办法及规格、数量、质量6.1（用定做方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定做方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定做方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定做方调换或补齐。承揽方对定做方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。6.2（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定做方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定做质量时，定做方有权要求重作、修理、减少价款或退货。七、技术资料、图纸提供办法7.1承揽方在依照定做方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应

5、当及时通知定做方;定做方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定做方，因此造成的损失，由定做方赔偿。7.2定做方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。7.4由承揽方提供图纸和技术资料进行生产，图纸和技术资料发生变更的，承揽方应及时通知定做方，定做方认可后方可按照订单生产。八、价款按照具体的订货单进行价款结算。九、验收标准和方法9.1按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。9.2承揽方需提供每款新产品的检测报告，以及国家和行业强制要求的报告。9.3每批产品，定做方按照双方认定的样品作为检验标准进行验收，如不符合样品的产品，定做方通知承

6、揽方，承揽方应在双方约定时间内退换符合样品标准的产品。9.4定做方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定做方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定做方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。9.5当事人双方对委托的定做物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。十、交货的时间和地点10.1交（提）定做物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。10.2交（提

7、）定做物日期计算：承揽方自备运输工具送交定做物的以定做方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定做物时承运部门签发戳记日期为准;自提定做物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定做物通知中，必须留给定做方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。十一、包装、运输及费用11.1发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。11.2发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。11.3承揽方对定做方供料及定做方对承揽方运送加工制成品之运输及_费，由承揽方负担。十二、加工贸易手册、原物料进口及成品出口报

8、关（若有）加工贸易手册由定做方按海关法及相关法律规定填报，但因承揽方向定做方提供资料性文件与实际进口料件不符（包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等），导致定做方在料件进口报关或加工制成品出口报关时产生一切支出费用损失，由承揽方全数承担。十三、保密条款13.1承揽方不得将定做方或印有定做方_或标识的产品置于承揽方工厂展示给除定做方以外的任何第三方。13.2承揽方未经定做方书面同意，不得将定做方产品或印有定做方_或标识的产品印刷于承揽方自身或与承揽方有关的样本、介绍、图册等宣传品上。13.3未经定做方事先书面同意，承揽方不得将定做方产品或印有定做方_或标识的产品在展销会、展览会上展览或展示。

9、13.4定做方不得将承揽方所报产品价格泄漏给任何第三方。13.11承揽方和其合法继承者，如果有同意在样品和文件或以摘录或零件的方式交付给他或他们时，不将此用于给任何第三方或其本身的市场生产制造。13.12在生产订单的过程中定做方和承揽方共同研发的结果和其技术秘密应为定做方的无限制的财产，未经允许，承揽方不得使用。13.14定做方可以在任何时间检查承揽方的保密措施。十四、违约责任14.1未按合同规定的质量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定做方有权拒收，由此造成的损失

10、由承揽方赔偿。14.2交付定做物或完成工作的数量少于合同规定，定做方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定做方不再需要的，承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。14.3未按合同规包装定做物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定做方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定做方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定做物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。14.4逾期交付定做物（包括返修、更换、补交等），应当向定做方偿付违约金_元;（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分

11、的价款总额计算，向定做方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。14.5未经定做方同意，提前交付定做物，定做方有权拒收。14.6不能交付定做物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定做物或不能完成工作部分价款总值的_%（10%30%）或酬金总额的_%（20%60%）的违约金。14.7异地交付的定做物不符合合同规定，暂由定做方代保管时，应当偿付定做方实际支付的保管、保养费。14.8实行代运或送货的定做物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定做物的责任。14.9由于保管不善致使定做方

12、提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定做方因此造成的损失。14.10未按合同规定的办法和期限对定做方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定做方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。14.11擅自调换定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有权拒收，承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。如定做方要求重作或重新修理，应当按定做方要求办理，并承担逾期交付的责任。十五、不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使本合同不能履行时，可免予承担违约责任。十六、合同解除16.1本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确

13、实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合同的手续。16.2如承揽方在规定交货期迟延的_日内仍然无法交付货物，定做方有权解除合同，承揽方所收定做方款项应如数退还，如_日内不能退还，承揽方还应在确定还款之日起每日_向定做方加付迟延付款违约金。十七、纠纷的处理对本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，按照中华人民共和国民事诉讼法有关规定，提交_方所在地的人民法院解决。本合同自_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具

14、有同等效力。本合同正本一式二份，定做方和承揽方各执一份;合同副本一式_份，交_（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。定做方：_公章：_法定代表人：_开户银行：_帐号：_法定地址：_电话：_年_月_日承揽方：_公章：_法定代表人：_开户银行：_帐号：_法定地址：_电话：_年_月_日承揽加工合同模板（二）甲方：乙方：第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条材料由_方负责。第五

15、条若材料由甲方负责供应时，废料率为_。第六条验收时的检验方法是采用_，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_，alq为_。第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。（一）过期_日内，每逾1天，按未交部分总价，处_违约金。（二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_违约金。（三）继续逾期10天以上至20天以内者

16、，每逾一天按未交部分总价处_违约金。（四）继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。第十条按期交足定货而合格率为100%，给予总价_奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价_奖励金。第十一条试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_分以上者，才能正式成为甲方

17、的加工厂商。第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分等级。第十三条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_。第十四条乙方应找（乙方资本额二倍）殷实铺保连带保证乙方履行本约。甲方（签章）：_年_月_日乙方（签章）：_年_月_日承揽加工合同模板（三）承揽方（甲方）：_ 定作方（乙方）：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担第四条乙方提供原材

18、料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿

19、。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如

20、中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构

21、均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后

22、即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事

23、故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部

24、门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交_仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力;合同副本_份

25、，送_留存一份。承揽方（盖章）：_ 定作方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_地址：_ 地址：_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点：_ 签订地点：_承揽加工合同模板（四）发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，就_工程劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况：_工程名称：_工程地点：_承包方式：_承包范围及内容：二、工程工期本工程的工期从_年_月_日至_年_月_日，总日历天数_天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括

26、新调整的进度计划）。因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。三、承包价款及支付方式承包价款按建筑面积每平方米_元计算，总承包价款暂定为_元。承包最终价款以工程竣工决算面积为准。支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的_%，剩余_%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到五、材料供应及质量要求应由甲方

27、所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担。六、双方责任和权利（一）甲方的责任和权利甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。甲方对承包工作质量、工程进度、安全生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利，对违反本工程项目管理制度行为的和工程质量、安全生产达不到标准，甲方有要求乙方承担违约责任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。乙方固定技术力量达不到合格标准，甲方有权与乙方解除本合同，并要求乙方随时退场。乙方不服从项目部

28、工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、质量达不到项目部的质量工期要求，甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场。乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输，由甲方无偿提供给乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用，并办理领用签证手续，若丢失损坏，均由乙方照价赔偿。（二）乙方责任和权利遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、_等工作。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计

29、划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。乙方的技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证，否则由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿。服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。按甲方统一规

30、划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同、交纳社会_并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇，出现劳务纠纷、工伤及劳动安全事故等均由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。为其施工人配备必要的_和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。在甲方未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。乙方因违章操作，违章指挥造成质量事故，必须返工，其返工造成的人工、材料、机械等损失费，由乙方无条件赔偿。七、违约责任：本协议一经签约，双方须共同遵守，

31、不得违约。任何一方无充分条件违约或毁约，支付守约方合同总价5%的违约金。乙方应未按本合同约定按时完工的，每逾期一日按工程款总额的_%向甲方支付违约金。乙方应严格按照合同约定的安全质量标准施工，如因质量未能达到验收标准的，乙方按承包的总面积_每平米_元向甲方承担违约责任。如因质量不合格造成返工的，材料费、人工费均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。乙方对施工预料应采取措施及时清底回收利用，不得浪费，否则乙方应按以上材料款的_%向甲方承担违约责任。由于甲方原因导致乙方无法再进行施工，乙方有权要求甲方赔偿损失，结算清所完成的工程费用，并退还保证金，要求退场终止合同。因甲方材料不到位、资金不到位等原因给承包方造成经济损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。八、争议的解决方式：甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，可自行协商解决，协商不成的，可向该工程所在地_法院提起诉讼。九、合同的效力本合同自双方代表人签字、盖章后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。十、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。甲方（签字/盖章）：_代表人：_身份证号：_联系方式：_乙方：（签字/盖章）：_代表人：_身份证号：_联系方式：_签订时间：年_月_日第23页共23页