机电安装工程施工合同模板（3篇）.doc

《机电安装工程施工合同模板（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机电安装工程施工合同模板（3篇）.doc（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、机电安装工程施工合同模板为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、顺利如期完成，依照中华人民共和国合同法的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目第二条工程地点：泌阳县第三条工程内容：1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改第四条施工工期：1本工程自_年_月_日开始，至_年_月_日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具

2、备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。第五条工程价款：本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为3584458元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌第六条付款方式：合同生效后，甲在进场时应先预付45工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55第七条双方责任：1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1作为滞纳金。5

3、施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。8本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。第八条工程质量及验收：乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、

4、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各持一份，即为工程移交。第九条施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。第十条解决纠纷方式：本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决。仍不能达成一致意见者，可向提交合同履行的人民法院处理。第十一条合同份数：本合同本一式陆份（具有同等效力），甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。甲方：泌阳县土地开发整理中心乙方：河南恒业建筑安装工程有限

5、公司法定代表人：_ 法定代表人：_委托人：_ 委托人：_联系人：电话：机电安装工程施工合同模板（二）发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_依照国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方经平等友好协商就乙方承建甲方所属_项目电气安装工程的相关事宜达成协议，订立本合同以资共遵。1、工程概况1.1工程名称：_项目电气安装工程。1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.3.1项目高低压配电设备（含楼层配电箱）的安装。1.3.2项目变压器设备安装。1.3.3项目电缆及桥架的安装施工。1.3.4其它配套和配合工程等，具体施工内容以甲方书面通知确认为准。1.4承包方式：_1.4.1本合同工程实行除主材（电缆、高低压配

6、电设备及变压器等）甲供外的工程全包，即：_包施工、包次要材料及辅材、包工期、包质量、包验收、包安全等。2、合同工期2.1本合同工程工期为45天。2.2开工日期：_以本合同生效后甲方向乙方书面下达的开工通知确定的开工日期为准。超过开工日期3天乙方仍未组织材料和劳动力等全面进场的，视为乙方违约，甲方有权终止合同。2.3竣工日期：_以乙方全面完成本合同项下工程内容，经甲方验收合格并全部交付给甲方使用之日为竣工日期。2.4因乙方责任不能按期开工或中途停工而影响的工期不顺延。2.5非乙方原因造成停电、停水及恶劣天气条件等不可抗力因素而影响施工的，经双方签证盖章确认的，工期相应顺延。3、工程质量标准与检查

7、验收3.1本合同工程必须严格按照甲方确认的施工图纸、说明文件以及国家和行业现行相关安装规范、技术（操作）规程等进行施工。在施工过程中，应随时接受监理、甲方、质量监督站的监督和检查。本合同工程质量必须达到国家和行业质量评定合格标准。3.2本工程使用的乙方采供的材料、设备等乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方确认后封样留存。本工程乙方采购的材料、设备进场须提前24小时书面通知甲方代表验收，经甲方检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工。凡采购的材料、设备不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方签证认可的，应禁止使用。否则，对工程造成的

8、返工责任和经济损失由乙方负责。3.3工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位的，乙方进行自检，自检合格后提前2天书面通知甲方由甲方组织相关人员进行现场中间交接检查。经检查，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求的，乙方可进行隐蔽或继续下一道工序的施工。乙方未提前通知甲方检查验收就自行封蔽的隐蔽工程，甲方有权要求复验，其复验及返工费均由乙方承担，影响工期的，工期不予顺延。3.4本合同工程全部施工内容完工、乙方提交书面验收报告后，由甲方会同安装地电力主管部门进行工程验收。验收合格后，双方办理验收手续和工程交接手续。若工程验收不合格，由乙方负责立即组织返工。返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。3.5工程竣

9、工后日内，乙方应向甲方提交5套完整的符合规范的竣工图纸、竣工资料，以及相关的工程结算资料。3.6按国家规定需要进行单项验收的项目，由乙方负责办理相关资料、手续和完成验收手续，甲方参与配合和协调。4、关于工程计价和工程价款的约定4.1工程量计算依据：_4.1.1经甲方签字盖章认可的施工设计图、设计变更通知书。4.1.2经双方签字盖章确认的隐蔽工程资料及现场签证。4.1.3经双方签字盖章确认的工程量收、验方签证。4.2工程价款计算办法：_4.2.1使用定额：_按年四川省建设工程工程量清单计价定额电气设备安装工程定额和相关配套定额文本及现行文件为依据套价计取工程价款。4.2取费标准：_4.2.1措施

10、项目（一）中的所列环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费四种费用，计取办法和标准按某某省建设工程安全文明施工费计价管理办法规定执行。4.2.2措施项目（二）中的所列项目应依据施工条件和需要，由乙方提交书面施工措施方案，经甲方审查同意后且乙方也实际采取了相应措施并经甲方签证确认的，方可计取相应的费用。4.2.3规费计取：_按照相关主管部门核定的本合同乙方单位的规费取费证上核定的取费标准计取。4.2.4人工费调整按现行相关文件规定中的本地标准计取。4.3乙供材料价格确认：_4.3.1本合同工程乙方采购的材料价格统一依据工程造价管理部门发布的工程造价信息上的同期材料价格标准确定材料价格。甲方

11、：_乙方：_年_月_日机电安装工程施工合同模板（三）发包方（甲方）：广州大学合同编号：gdht_承包方（乙方）：签订地点：广州大学按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：广州大学新校区。1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1.4承包方式：_。1.5工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。1.7合同价款：人民币￥元（大写），第二条甲方工作2.1开工前天，向乙方提

12、供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条乙方工作3.1指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质

13、、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1甲方若要求乙方工期提前竣

14、工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以建筑装饰装修工程质量及验收规范（gb50210_）等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该

15、项的约定标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格（优良）标准。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方

16、验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用下列第种方式：（1）固定价格。（2）固定价格加空白%包干风险系数计算。包干风险包括空白内容。（3）可调价格：详见本合同第十一条。6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥元的工程价款。拨款分3次进行拨款100%金额（元）工程完成30%时（乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5计款的履约保证金）30工程完成50%20验收合格后支

17、付竣工结算余款506.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；并在天内，结清尾款并退还履约保证金。第七条关于材料供应的约定7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。第八条有关安全生产和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安

18、全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。第九条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方/元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的/%支付滞纳金。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。9.3乙方应妥善保护甲方提供的

19、设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：1、提交广州仲裁委员会仲

20、裁；2、依法向广州市番禺区人民法院起诉。第十一条其他约定11.1甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。11.2本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算；若工程量减少则扣除相应减少金额后结算；若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按_年

21、广东省安装工程综合定额下浮%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。11.4本工程约定的工程质量保修金（即合同履约保证金）为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。第十二条附则12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。12.2本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4本合同附件：12.4.1施工图纸或作法说明12.4.2工程项目一览表12.4.3工程预算书12.4.4会议纪要12.4.5设计变更甲方（盖章）：广州大学乙方（盖章）：法定代表人：第15页共15页