2023年货物买卖合同

《2023年货物买卖合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年货物买卖合同（70页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年货物买卖合同货物买卖合同1甲方：乙方：依据物资招投标结果，经甲乙双方充分协商，本着自愿及同等互利的原则，订立本合同。第一条 合同总价、产品名称、规格型号、单价、数量及金额1.合同总价为 (元)。2.产品名称、规格型号、数量、单价、金额(可另附表)其次条 质量要求及技术标准 按国标执行，无国标时按行标执行，并满意甲方特别要求。第三条 包装方式和包装品的处理 满意多次装卸、搬运及长途运输要求;具备防潮、防震、防损功能;标记清晰详实;包装物无回收要求。第四条 交货方式1.交货时间： 合同签订一个月内或按甲方要求。2.交货地点： 甲方指定地点 。3.运输方式及费用担当： 乙方自行支配并担当相

2、关装卸费用。4.与买卖相关的单证转移： 随货同行。第五条 到货验收：到货进行初步验收，需抽样送检物资待送检合格视为验收;特别需逐一检测物资需全部检测合格视为验收合格。第六条 结算方式及期限：1.结算方式： 银行汇款2.结算期限： 到货验收入库一个月内，供应合格发票，付款90%，留质保金10%。第七条 提出异议的时间和方法：1.甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_7_日内向乙方提出异议;甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2.甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_3

3、_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第八条 违约责任：按合同法相关条款执行。第九条 其它：如需供应担保，另立合同保证书，作为本合同的附件第十条 不行抗力：任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应在不行抗力事务结束后_日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不行抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。第十一条 争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条 附加条款：1.

4、 所供物资必需全程质保，出现质量问题刚好免费赐予调换。2._调换产品同样适用上款的约定。 _ _第十三条 其它事项：1.本合同自 年_月_日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。2.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。3.双方来往函件，以合同规定的地址邮寄或以传真方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的3日内书面通知对方，否则，应担当相应责任。4.本合同一式_份，双方各执_份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日货物

5、买卖合同2法务与资产管理部20xx年第1期案例分析为谨慎对待买卖合同中验收及违约条款，共由五部分组成：一 、案例背景二 、案件争议焦点三 、法院裁判四 、以案释法1、为何交货期为20xx年8月30日，法院却判决20xx年8月30日为应付款之日？2、为何买方主见卖方逾期交货违约金，法院不予处理？五、风险警示1、明确验收期限，举一反三示例；2、应约定适当的逾期付款违约金；3、处理案件时应留意各项权利行使时间；4、一般民商事案件中的常用期限归纳整理。一、案例背景20xx年7月23日中船重工鹏力（南京）新能源科技有限公司（以下简称中船公司，卖方）与中电电气（南京）太阳能探讨院有限公司（以下简称中电公司

6、，买方）签订一份买卖合同，合同主要条款约定：第一条：合同总金额424650元；其次条：卖方应在20xx年8月5日前交付货物至攀枝花学院项目现场；第三条：货到验收合格发票入账后三个月付全款90%，质保金10%在货到验收合格一年内支付；第五条：若延迟交货，一天罚款人民币一万元整。第七条：本产品将应用于买方生产的变压器或其他电力设备产品，最终验收地点在用户现场，以用户验收合格为准。合同附则第五条：质量保证期约定为验收合格2年；合同附则第八条第一项：如卖方不能按期交货，应向买方偿付合同总额或当批订单总额1%/天的违约金。卖方在接到买方所索赔通知后7日内将违约金汇付买方或者由买方在卖方的应付款中干脆核减

7、； 合同附则第八条第五项：买方逾期付款，应向卖方担当逾期付款部分的同期银行存款利息。合同签订后中船公司分别于20xx年8月9日将光伏汇流箱49台，于20xx年8月30日直流配电柜2台和沟通配电柜17台送至四川攀枝花市。自货物交付后至本案起诉时中电公司始终未组织验收。 20xx年10月9日中船公司开具金额总计424650元的发票，并交付中电公司。中电公司以没有验收未到付款期限为由迟迟未支付任何货款，并要求追究中船公司逾期交货的违约责任。20xx年9月中船公司将其诉至法院，要求中电公司支付货款及违约金。二、案件争议焦点1、中电公司未组织验收，付款条件是否成就？2、中船公司逾期交货，是否干脆在货款中

8、扣除违约金？三、法院裁判结果20xx年9月9日，法院下发判决书，判决如下：1、自判决生效后十日内中电公司应支付中船公司货款382185元及违约金（违约金自20xx年8月31日起先计算，按银行同期同类存款基准利率标准计算至实际付清之日止）。2、中电公司主见中船公司逾期交货的违约金，由中电公司另案起诉，本案不予受理。四、以案释法1、为何交货期为20xx年8月30日，法院却判决20xx年8月30日为应付款之日，违约金自20xx年8月31日期计算？案件中货到中电公司始终未组织验收，也不能确定何时验收，依据法律规定，“买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人验收的，视为标的物的数

9、量或者质量符合约定。” 中船公司20xx年8月30日交货完毕，期间未提质量异议，20xx年8月30日视为验收完毕。依据合同第三条：“货到验收合格发票入账后三个月付全款90%，”故法院判决支付中船公司货款382185元，违约金自20xx年8月31日起先计算。质保金10%在货到验收合格1年内支付；质保金支付时间为20xx年8月31日前。涉案法条：-合同法第158条： 20xx年第1期“ 当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发觉或者应当发觉标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对

10、标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。”2、为何中电公司主见中船公司逾期交货违约金，法院不予处理？ 中电公司主见依据合同约定，中船公司逾期交货的违约金在从货款中干脆扣减，但依据法律规定，买受人主见出卖人应支付违约金的，应当提起反诉，本案中电公司未在规定时间内提出反诉，则本案不予处理。涉案法条-买卖合同说明第四十四条“ 出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当根据下列状况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主见出卖人应当实行削减价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主见出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要

11、求解除合同的，应当提起反诉。”五、风险警示1、付款节点中明确验收期限缘由:依据法律规定，双方未约定验收期，法律默认2年后视为货物买卖合同3房屋买卖合同纠纷案民事上诉状上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，居处地：某某市某某镇。法定代表人：某某 职务：董事长。被上诉人（原审原告）：某某，男，汉族，19 年 月 日诞生，住某某市某某区某某北路 号111室。原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，居处地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。负责人：某某，经理。上诉恳求：1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ）某某民初字第1000号民事判决，发回重审；或驳回被上诉人的诉讼恳求

12、；或干脆予以改判。2、一、二审诉讼费用由被上诉人担当。事实和理由：上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ） 高民初字第1000号民事判决书，现提起上诉。一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼恳求及事实和理由没有异议，对原告供应证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的，但对于原告知讼恳求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是特别不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解

13、作为辩称内容明显文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称看法则与某某分公司以上真实辩称看法相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的真实答辩看法记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和肯定不利于被告的裁决。显有失公允。二、该判决认定事实错误。（一）该判决对原告知请的返还本金1987196.54元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，自不待言本案的事实是不清的。（

14、二）该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无干脆因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意？该判决认定的事实显模糊其辞。（三）该判决认定事实证据不足。本案原告供应的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.

15、3倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必需有经济损失的客观存在，且对损失的担当应当根据过错责任由双方分担。本案原告既未向法院供应购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。尤其是，该判决支持原告返还购房款是1987197.54元，并支持赔偿自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对20xx年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利

16、息在该判决中再作认定。自不待言，该判决显失公允。四、该判决程序违法。本案案情困难，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简洁、争议不大的简易案件，故本判决采纳独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的缘由和过程，为何不是调解结案而是干脆判决呢？对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。综上所述，本案原审判决存在认定事实不

17、清，适用法律错误，程序违法的严峻问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉恳求！感谢！此致某某市中级人民法院上诉人： 某某建设集团有限公司20年 月日货物买卖合同4买方：_ （下称甲方）地址：_ 邮编：_电话：_ 传真：_电子邮箱：_卖方：_ （下称乙方）地址：_ 邮编：_电话：_ 传真：_电子邮箱：_甲乙双方经充分协商，本着自愿及同等互利的原则，订立本合同。第一条 名称、品种、规格和质量1。名称、品种、规格：_ (应注明产品的牌号或商标)。2。质量，按下列第( )项执行：(1) 根据_标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业详细标准，如标准代号、编号

18、和标准名称等)。(2) 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。(3) 按双方商定要求执行，详细为：_（应详细约定产品质量要求）。其次条 数量和计量单位、计量方法1。数量：_ 。2。计量单位和方法：_。3。交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_ _。第三条 包装方式和包装品的处理：_(应尽可能注明所采纳的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应详细可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。第四条 交货方式：1。交货时间：_。2。交货地点：_。3。运输方式：_(注明由谁负责代办运输)。4。保 险：_(按状况约定由谁负责投保并详细规定投保金额

19、和投保险种)。5。与买卖相关的单证的转移：_。第五条 验收：1。验收时间：_。2。验收方式：_(如采纳抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。3。验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进行检验。第六条 价格与货款支付：1。单价：_； 总价：_（明确币种及大写）。2。货款支付：货款的支付时间：_；货款的支付方式：_；运杂费和其它费用的支付时间及方式：_。3。预付货款：_(依据须要确定是否须要预付货款及金额、预付时间)。第七条 提出异议的时间和方法：1。甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议；

20、在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未刚好提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。2。甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3。乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第八条 甲方违约责任：1。甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_违约金。2。甲方未按合同约定的时间和要求供应有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付违约金；如_日内仍不能供应的，按中途退货处理。3。甲方自提产品未按乙方通知的日期或

21、合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并担当乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4。甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期付款的违约金。5。甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应担当因此给乙方造成的损失。6。甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受到的实际损失。7。其它约定：_。第九条 乙方的违约责任：1。乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_的违约金。2。乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应依据详细状况，由乙方负责包换

22、或包修，并担当修理、调换或退货而支付的实际费用。3。乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并担当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。4。乙方逾期交货的，应根据逾期交货金额每日万分之_计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭遇的损失。如逾期超过_日，甲方有权终止合同并可就遭遇的损失向乙方索赔。5。乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善

23、而发生的损失，均应由乙方担当。6。货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应担当甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。7。乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍须要货物的，乙方应按数补交，并担当逾期交货责任；甲方不再须要货物的，应在接到乙方通知后_日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。8。其它：_。第十条 不行抗力：任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应在不行抗力事务结束后_日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失

24、，在取得有关机构的不行抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。第十一条 争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，根据申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。相关的合同范本楼房买卖合同软件买卖合同二手车辆买卖合同车位车库买卖合同钢材买卖合同木材买卖合同第十二条 附加条款：1。_。2。_。3。_。第十三条 其它事项：1。按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_日内，按银行规定的结算方法付清，否则

25、按逾期付款处理。2。约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。3。本合同自_年_月_日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。4合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。5双方来往函件，根据合同规定的地址或传真号码以_方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_日内书面通知对方，否则，应担当相应责任。6本合同正本一式_份，双

26、方各执_份；合同副本一式_份，分送_等单位。甲方:_ 乙方：_货物买卖合同5合同号:_日期:_地点:_买方:_ 卖方:_地址:_ 地址:_电报:_ 电报:_电传:_ 电传:_本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品：第一条：品名、规格、数量及单价 其次条：合同总值第三条：原产国别及制造厂商第四条：装运港第五条：目的港第六条：装运期分运：转运：第七条：包装所供货物必需由卖方妥当包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述缘由受损，使之完好平安到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥当所致之任何损失均由卖方负担。第八条：唛头卖给方必需

27、用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、此端向上、当心轻放、保持干燥等字样及下列唛头：第九条：保险在cif条款下：由卖方出资按110%发票金额投保。在cfr条款下：装运后由买方投保。第十条：付款条件（1）买方在装运期前30天，通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不行撤销信用证，其金额为合同总值%，计。该信用证在中国银行行收到下列单证并核对无误后承付（在分运状况下，则按分运比例承付）。a。全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明运费已付、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。b。商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。c。装箱单一

28、式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。d。由制造厂家出具并由卖立签字的品质证明书一式三份。e。已交付全套技术文件的确认书一式两份。f。装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。g。在cif条款下：全套按发票金额110%投保的保险单。（2）卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件（f除外），一份寄给买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。（3）中国银行在收到合同中规定的，由双方签署的验收证明后，在天内，承付合同金额的百分之，金额为。（4）按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。（5）全部发生在中国境内的银行费用应由买方担当，全部发生在中国境外的

29、银行费用均由卖方担当。第十一条：装运条件（1）卖方必需在装运前四十天向买方通知预订的船名及其运输路途，供买方确认。（2）卖方必需在装运前二十天通知买方预料发货时间，合同号，发票金额，发运件数及每件的重量和尺码。（3）卖方必需在装船完毕后四十八小时内，以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重，发票金额，船名和启运日期。（4）假如任一单件货物的重量达到或超过20吨，长12米，宽2。7米，高3米，卖方须在装船前50天向买方供应5份具体包装图纸，注明具体的尺码和重量，以便买方支配内陆运输。（5）在cfr条款下：假如由于卖方未刚好按11条第（3）款执行，以致买方未将货物刚好保险而造成的一切损失，由

30、卖方担当。（6）在目的港卸货和内陆运输的一切费用由买方担当。第十二条：技术文件（1）下述全套英文技术文件一份必需随每批货物一同包装发运：a。基础设计图。b。接线说明书，电路图，气/液压连接图。c。易磨损件的制造图纸和说明书。d。零配件书目。e。安装、操作和修理说明书。（2）此外，在签订合同60天内，卖方必需向买方或最终用户挂号航空邮寄本条款（1）中规定的技术文件。否则，买方有权拒开信用证或拒付贫款。第十三条：保质条款卖方必需保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造，崭新，未曾运用，并在各方与合同规定的质量、卖方。货物买卖合同6立契约书人_实业有限公司（以下简称甲方）_陶瓷有限公司（以下简称乙方）

31、，双方兹就买卖茶具事宜，订立本件契约，条款如下：一、买卖标的：_。（样式、规格另行列表）二、价金：_组人民币_元整，_每组_元整，合计_元整。三、送货地点：甲方公司所在地或其所指定的地点。四、送货日期：乙方应于订约后一个月内按甲方指定的.地点、组数如期送达。如有拖延，应依迟交部分的货款每按千分之二计罚违约金，乙方不得有异议。五、清偿费用：原则上运输费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在_市_县两界内，按实际里程数每公里_元酌收运输费用。六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后，应即时验收。_如有瑕疵，应于受领后七天内以书面通知乙方更换，逾期乙方不负瑕疵担保责任。七、甲方应凭乙方

32、所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。八、本契约一式二份，甲乙双方各执一份为凭。买方（甲方）：_公司地址：_代表人：_住址：_身份证统一号码：_营业执照号码：_卖方（乙方）：_公司地址：_代表人：_住址：_身份证统一号码：_营业执照号码：_年_月_日货物买卖合同7合同号：签字日期：买方：中国公司（电报挂号： 电传号： ）卖方：国公司买方同意购买，卖方同意出售下述商品，并按下列条款签订本合同：1.商品名称，规格，数量及单价：2.生产国别和制造厂：3.包装：以新的，坚实的木箱或纸箱包装，并能防潮，防湿，防震，防锈及防止粗暴装卸，适合于远程海运，邮包邮寄，空运运输。由于采纳不适当或不妥当的

33、包装而引起生锈，损坏，丢失，其责任应由卖方担当。4.唛头：卖方应在每件包装箱上用不退色的油漆刷上箱号，尺码，毛重，净重和诸如“勿倒置”，“当心轻放”，“防潮”等字样，以及提升位置和下列唛头。5.装船时间：6.装船港口：7.目的港口：8.保险：装船后由买方负担。9.支付条件：（1）如以信用证支付：买方接到本合同11条规定的卖方装船通知后在交货期1520天前，由中国银行开立以卖方为受益人，金额为装货总值的不行撤销的信用证。凭开户银行开具的汇票和本合同第10条中所规定的装船单据付款。（2）如以托收方式支付：交货后，卖方经由卖方银行通过中国银行寄送本合同第10条所规定的装船单据向买方收取货款。（3）如

34、以信汇或电汇方式支付：接到本合同第10条所规定的装船单据后于七天内付款。10.付款单据：（1）为了议付货款，卖方应向支付银行呈交下列单据：1）全套清洁无疵，注明“运费到付”，空白抬头，空白背书和通知目的港已“装船”的海运提单。2）发票五份：注明合同号和唛头（一个以上唛头应分别开发票）3）装箱单五份：注明发货重量及相应发票的编号和日期。4）由制造厂出具的品质和数量证明书两份，如14条第（1）项中所规定。5）通知买方已装船的电报抄件一份。（2）装船同时，卖方应将上述单据副本各一份（本条5项除外）寄送目的港。11.装船条件：（1）卖方应于本合同规定的装船期前四十天，以电报通知买方如下内容：合同号，品

35、名，数量，价值，件数，毛重，尺码，港口备妥待运日期，以便买方洽订舱位。（2）中国 公司（电报挂号： ），将作为买方的船代理洽订舱位。（3）买方应于船只预料抵港日期前十天，将船名，预料装货日期，合同号通知卖方，以便卖方支配装船。卖方应与船代理保持亲密联系。当必需换船或船提前或推迟到港时，买方或其船代理应刚好通知卖方。如船只不能在买方通知的船期后三十天内到达港口，买方应担负自三十一天起所带来的仓租费和保险费。（4）如船只按时抵达装船港口后，而卖方不能按时备货装船，由此产生的空仓费和滞期费应由卖方负担。（5）货物越过船舷和脱钩前的全部费用，风险由卖方负担；货物越过船舷和脱钩以后的全部费用，风险由买方

36、担当。12.装船通知：卖方应于货物装船完毕后，马上以电报通知买方合同号，货物名称，数量，毛重，发票价值，船名和起航日期。若由于卖方未刚好以电报通知买方，而使买方不能刚好办理保险时，由此产生的一切损失，均应由卖方担当。13.质量保证：卖方保证货物采纳最好的和未用过的全新材料，第一流制造工艺，其成品质量，规格和性能与本合同规定相符。货物的保证期为货物抵目的港后 月。14.检验和索赔：（1）发货前，制造厂应对货物的质量，规格，性能和数量/重量作精密全面的检验，并出具证明书，证明货物符合本合同规定。质量证明书应附有制造厂试验项目和结果的报告。（2）货到目的港后，买方将申请中国商品检验局（以下简称局）对

37、货物的品质，规格和数量/重量进行初检，并出具检验报告。如该局发觉规格或数量或二者有出入，除保险公司或轮船公司的责任外，买方有权在货物到达目的港后 日内拒收该货物或向卖方提出索赔。（3）如货物的质量和规格与合同规定不符，买方将申请商检局进行检验，并凭检验报告有权向卖方索赔（包括换货）全部费用（检验费，退货和换货的运费，保险费，仓储费和装卸费等）均应由卖方担当。（4）若买方提出索赔后三十天内卖方未予答复，则认为卖方已接受上述索赔。15.人力不行抗拒：凡是制造或装船运输过程中，因人力不行抗拒的事故，致使卖方推迟交货或不能交货时，卖方可不负责任。但发生上述事故时，卖方应马上通知买方，并在十四日内，给买

38、方航寄一份由主管政府当局颁发的事故证明书。在此状况下，卖方仍有责任实行一切必要措施加速交货。如事故持续十周以上，买方有权撤销合同。16.迟交货罚款：除本合同第15条规定的人力不行抗拒缘由外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方支付罚款的条件下延期交货。罚款可由支付银行在议付货款时扣除，但罚款不得超过迟交货物总价的5。罚款率按每七天收0.5，不足七天时以七天计算。如卖方延期交货超过合同规定十周时，买方有权撤销合同。此时，卖方仍应不拖延地按上述规定向买方支付罚款。17.仲裁：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；假如协商不能解决，当提交北京中国国际贸易

39、促进委员会对外经济贸易仲裁委员会依据该会仲裁程序暂行规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方担当。18.补充条款：本合同正本共两份，采纳中，英文（略）书就，两种文字具有同等效力，签字后即生效，双方各执一份为凭。买方： 卖方：中国公司 国公司代表：（签字） 代表：（签字）见证人：（律师）（签字）货物买卖合同8买方：（下称甲方）地址：邮编：_传真：电话：_电子邮箱：卖方：（下称乙方）地址：邮编：_传真：电话：_电子邮箱：甲乙双方经充分协商，本着自愿及同等互利的原则，订立本合同。第一条名称、品种、规格和质量1、名称：2、品种：3、规格：（应注明产品的牌号或商标）。4、质量，

40、按下列第_项执行：（1）根据_标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业详细标准，如标准代号、编号和标准名称等）。（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。（3）按双方商定要求执行，详细为：_（应详细约定产品质量要求）。其次条数量和计量单位、计量方法1、数量：_2、计量单位和方法：_3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_第三条包装方式和包装品的处理：_（应尽可能注明所采纳的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应详细可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。第四条交货方式：1、交货时间：_2、交货地点：_3、运输方式：_（注明

41、由谁负责代办运输）。4、保险：_（按状况约定由谁负责投保并详细规定投保金额和投保险种）。5、与买卖相关的单证的转移：_第五条验收：1、验收时间：_2、验收方式：_（如采纳抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）。3、验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进行检验。第六条价格与货款支付：1、单价：_；总价：_（明确币种及大写）。2、货款支付：货款的支付时间：_；货款的支付方式：_；运杂费和其它费用的支付时间及方式：_；3、预付货款：_（依据须要确定是否须要预付货款及金额、预付时间）。第七条提出异议的时间和方法：1、甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，

42、应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未刚好提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。2、甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3、乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第八条甲方违约责任：1、甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_%违约金。2、甲方未按合同约定的时间和要求供应有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付违约金；如_日内仍不

43、能供应的，按中途退货处理。3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并担当乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4、甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期付款的违约金。5、甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应担当因此给乙方造成的损失。6、甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受到的实际损失。7、其它约定：_、第九条乙方的违约责任：1、乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_%的违约金。2、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利

44、用，应按质论价；甲方不能利用的，应依据详细状况，由乙方负责包换或包修，并担当修理、调换或退货而支付的实际费用。3、乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并担当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。4、乙方逾期交货的，应根据逾期交货金额每日万分之_计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭遇的损失。如逾期超过_日，甲方有权终止合同并可就遭遇的损失向乙方索赔。5、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，

45、甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的.损失，均应由乙方担当。6、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应担当甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。7、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍须要货物的，乙方应按数补交，并担当逾期交货责任；甲方不再须要货物的，应在接到乙方通知后_日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。8、其它：_第十条不行抗力：任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应在不

46、行抗力事务结束后_日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不行抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，根据申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条附加条款：1、_；2、_；3、_。第十三条其它事项：1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_日内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。2、约定的违约金，视为违

47、约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。3、本合同自_年_月_日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。5、双方来往函件，根据合同规定的地址或传真号码以_方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_日内书面通知对方，否则，应担当相应责任。6、本合同正本一式_份，双方各执_份；合同副本一式_份，分送

48、_等单位。甲方：受权代表：（签字）托付代理人：（签字）乙方：受权代表：（签字）本合同于_年_月_日订立于（地点）货物买卖合同9甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一样：一、买卖标的和数量：甲方将下列货物卖与乙方：名 称 ( ) 规格或型号( )。二、单价和货款总额：双方约定的价格条款是：( )三、交货时间和交货数量：交货时间为( )四、交货地点、运输方式和运输费用的担当：双方确定的交货地点为： ( )运输方式( ) 运费由乙方担当，不计算入本合同的货物单价中。五、质量标准和验收条款：双方约定的质量标准是：( ) 乙方在甲方货物到达

49、交货地点的当天应当刚好组织人员进行验收，验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。七、损失风险：货物在送达交货地点前的损失风险由甲方担当，其后的损失风险由乙方担当八、货物全部权：在乙方如数、刚好地支付完毕本合同约定的货款前，甲方拥有对出卖货物的全部权，乙方有义务保证不因乙方的缘由而导致甲方的上述权利受到限制或者剥夺。九、货款结算和支付：支付方式为：( )十、学问产权：甲方保证对所出卖的货物拥有合法、完整的学问产权，否则因此而造成乙方损失的.，甲方予以充分赔偿。在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一样同意终止时，本合同得以终止十四、合同的生效：本合同经双方签章后生效。十五、

50、争议的解决：因履行本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成时，提交原告居处地的人民法院裁决。十六、合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。甲方（签名）：乙方（签名）：年 月 日货物买卖合同10卖方：_ (以下简称甲方)地址：_邮编：_ ；电话：_ ；传真：_ ；电子邮箱：_ ；买方：_ (以下简称乙方)地址：_邮编：_ ；电话：_ ；传真：_ ；电子邮箱：_ ；甲乙双方经过协商，本着自愿及同等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一样：第一条：名称、品种、规格和质量1、名称：_2、品种：_3、规格：_4、质量，按下列第 项执行：根据 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业详

51、细标准，如标准代号、编号和标准名称等)。按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)按双方商定要求执行，详细为： (应详细约定产品质量要求)。其次条：数量和计量单位、计量方法1、数量：_2、计量单位和方法：_3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法第三条：包装方式和包装品的处理第四条：交货方式1、交货时间：_(如甲方在约定时间不能按期交货，乙方允许甲方顺延交货日期15天)。2、交货地点：_3、运输方式：_4、保险：_5、与买卖相关的单证的转移：_ 。第五条：验收验收时间：_第六条：损失风险货物在送达交货地点前的损失风险由甲方担当，其后的损失风险由乙方担当。第七条：价格与货款支付1、单价：_2、总价：_3、货款支付货款的支付时间：_货款的支付方式：_第八条：提出异议的时间和方法1、乙方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥当保管货物的同时，自收到货物后 日内向甲方提出书面的异议；乙方未刚好提出异议的，视为货物合乎规定。2、乙方因运用、保管、保养不善等自身缘由造成产品质量下降的，不得提出