劳务分包合同书格式版（六篇）.doc

《劳务分包合同书格式版（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同书格式版（六篇）.doc（37页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、劳务分包合同书格式版甲方：_（简称甲方）乙方：_身份证号码：_根据民法典及建筑法的相关条款，本着公平、自愿的原则就工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：一、劳务分包范围和工作内容、模板工程（本工程土建部分牵涉的所有模板，不能有零工发生）1、模板支立、加固、拆除、支撑及满堂架搭设、拆除;所有小型变更。2、定位支撑的焊接、制作、安装，模板刷隔离剂，胶带及双面胶的粘贴;3、施工缝后浇带钢丝网的绑扎或模板支立、加固、拆除及爆模流出砼的清理、剔除;梁、柱、墙、板交叉处高、低标号砼分内的隔离钢板网绑扎;到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。4、与混凝土同时施工的聚苯板的安

2、装、拆除、清理;5、现场所有机械设备基础、预制构件模板及二次结构模板的安装、拆除;6、木模板制作、加固、安装、拆除及二次倒运;7、穿墙螺栓的制作、加固、安装、拆除;8、门窗、洞口、预留洞模板的制作、安装拆除。9、模板错台、涨模、漏浆处理，包括剔凿、打磨、修补、清理;_、预制构件的支模、拆除;_、楼层清理：模板支设完成后，浇筑混凝土前及时清理工作面;_、现场工作范围内所有材料的清理、归类码放、倒运及装卸车。_、本项目工作量完工后，所有大板、木方上面的圆钉必须清退干净，按甲方标准堆放整齐。二、分包性质单项劳务清包工（自负盈亏）。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料（如：切割机、电锯、

3、弯曲机、切断机、大剪、施工线等）。三、质量要求合格四、工期要求结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。（以日进度保证周进度，以周进度保证月进度，以月进度保证总工期）五、甲方义务和权利1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。5、在乙方不能满足甲方工

4、期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的_%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式（见付款方式）。8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责

5、赔偿。13、因业主资金短缺或手续不全造成停工_日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。六、乙方的权利和义务：1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安

6、全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。12、乙方

7、必须无条件与甲方签订安全责任书。13、因业主资金不到位或手续不全造成停工_日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。七、分项工程承包单价及结算方式：1、结算单价：_、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元平方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算;如果未能保证工期、质量、安全甲方按元平方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算。、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元平方米（实际接触面积）给乙方进行结算;如果未能保证工期、质量、安全甲方按元平方米（实际接触面积）给乙方进行结算。2、结算方式、甲方对乙方按实际工

8、程量进行结算;、本工程图纸设计变更单项工程量不超过_元的，不给计算;、乙方所有完成工程量必须经过结构验收和五方认证合格后，配合下道工序正常进行施工的前提下才能进行结算;、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。八、付款方式：1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人_元人民币，农忙款每人_元人民币，工人返乡时回家路费每人_元人民币，其余劳务费在每年度农历_月_日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的_%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的_%。

9、3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务（工资表总额不能超过预算金额），有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。九、补充条款：_十、违约责任：_1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付_元违约金。2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁;2、依法向有管辖权的人民法院起诉。

10、十二、其他事项1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。2、本协议未尽适宜，双方协商解决。以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日劳务分包合同书格式版（二）甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：一级

11、电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：_，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工

12、程工期及进度：1、根据甲乙双方商定，乙方在_年_月_日前进场施工，_年_月_日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。六、付款方式：1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。3、乙方在结算过程中承担“工程总价款10%”的建安税，建安税

13、由甲方在乙方工程款中代扣代缴。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方负责做好为完成本工程所

14、做的一切辅助性工程，并承担相关费用。5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书

15、面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师

16、和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出重大隐患通知书、整改指令并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他

17、损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按民法典和建设安装工程承包合同条例追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。十一、其他：1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1）设计图纸及招投标文件的技术要求。2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。3）设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险

18、，保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十二、合同份数：本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。甲方：_ 乙方：_法人代表（委托人）：_ 法人代表（委托人）：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日劳务分包合同书格式版（三）发包单位：（简称甲方）承包单位：（简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国劳动法及本行业法律、法规的有关规定。遵循平等、自愿、公平和诚实的原则、双方就朗香邸项目木工工程事宜，经双方协议，达成一

19、致，特订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：朗香邸2、工程地点：沈阳市于洪地区。3、承包范围：木工工程及现场范围内附属工程中的木工工程，木工所用铁钉及铁线。（含各种予留洞口留置及封堵、其它工种的配合，止水板的安放，木材装卸车，木工所用材料装卸车、拆下来的模板、木方在甲方规定的位置分类堆放整齐。木工周转材料的修整、起钉。因涨模造成的凿毛。临时设施及文明施工的工作内容）4、承包形式：人工费。负一层每平方米元。一层以上每平方米元。（吊车工、升降机工由甲方通一配备，费用按比例分摊）第二条：单价与付款方式：1、_年付完成工程量的，主体六层封顶验收合格后付完成工程量的80%2、主体全部封顶验收合格后付

20、到90%。3、竣工验收合格后付95%。4、保修期满付至100%。第三条：工程期限：_年_月_日_年_月_日。第四条：甲方的责任范围1、监督乙方按工期进入现场，按要求完成施工任务。2、甲方负责向乙方提供施工过程中所使用的各种施工机械和使用工具、材料和图纸。做好施工前的施工技术交底和技术指导。3、甲方派专人对施工过程中进行质量监督。4、按合同付给工程款。第五条：乙方的责任范围1、乙方服从甲方统一管理。2、乙方派工地代表、负责处理施工过程中的有关事宜，按甲方要求组建质量管理班子，严格执行甲方的施工计划，施工要求、按时完工。3、乙方严格按照图纸和甲方的技术交底精心施工，派专职人员对每一天的工程质量进行

21、检查验收。4、乙方不得随意损坏和浪费甲方材料，木方、木支撑、模板等在甲方备有近似尺寸原料情况下，不得随意截断。违者每次罚款200元。卡具，拉墙螺栓等周转材料给予3%损耗量。超出部分按原价赔偿。特种工具用完及时交还，丢失按原价赔偿。维护好自己所使用的工具，保护好自己使用的材料，做到工完场清，文明施工。5、乙方按甲方请款程序填表请款，如资料不齐责任由乙方负责（含请款单、现场工作人员已签名的实名工资表）6、因乙方支模不严造成的跑浆，漏砼由乙方负责清理。如清理不及时造成损失由乙方赔偿。第六条：工程质量要求：1、本工程的质量为优质。2、在施工工程中，若乙方造成质量事故由乙方负责全部费用。甲方根据事故的轻

22、重处以罚款。3、本工程根据国家颁发的施工验收规范和建筑安装质量检验标准为依据进行工程验收。第七条：工程维修本工程保修期从工程办理交工手续之日起计算。期限为一年。在保修期内、由于施工原因造成的质量缺陷，乙方应及时修理。如不维修或维修不及时甲方将派人维修，所发生费用在保修金中扣除。第八条;甲乙双方对安全生产应负的责任一、甲方应负的责任1、组织对进入现场的乙方施工人员进行遵章守纪、规章制度的安全教育。检查乙方的施工队长及特殊工种作业人员,必须经上级有关部门培训考试合格后持证上岗。2、对新进场的乙方施工人员，进行“三级教育”，考试合格后方可上岗。3、甲方提供一切安全设施和安全工具，委派专人检查安全设施

23、，对各项分部工程进行交底。4、对乙方职工的操作行为实施安全检查，对违章违纪人员进行查处。二、乙方的责任1、抓好安全生产文明施工、实行标准化、规范化施工现场，服从甲方人员管理，配合甲方管理人员对各项工作的检查监督。对违章作业主动接受处罚，发现隐患及时整改，对施工中遇到的安全问题及时向甲方人员汇报。如因自身的原因造成的安全事故由乙方负责,所发生的任何费用均由乙方自己承担。2、乙方必须设一名安全员，负责对现场施工的安全生产管理，根据施工组织设计或施工方案做好分部位、分项目、分工种有针对性的具体工作，安全技术交底必须存查。3、对于项目部或者甲方提供的生活、生产设施、设备，乙方不准擅自拆卸、改动。4、施

24、工人员合理使用安全帽、安全带等防护用品，否则由此造成的安全事故由乙方负责。5、在施工现场、生活区严禁打架斗殴，尤其不准打群架。如有违反对双方班长及当事人各罚款1000元，情节严重移送当地公安部门处理。6、加强防火、不准使用电炉等电热设备取暖，做饭、烧水、不准在楼内大小便。严格遵守治安规定，防火制度，交通法规，服从保卫人员检查管理。7、现场内严禁偷盗，发现偷钢筋者罚款1000元，发现偷电线者罚款3000元，情节严重者送交当地公安机关。第九条：违约责任和争议解决。1、本合同从订立生效日起，甲、乙双方必须全面履行合同所规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。2、甲、乙方由于某一方的责任造成本合同

25、不能履行或不能完全履行，由责3、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议时，按国家有关法规和规定解决。第十条：合同份数本合同为二份，甲、乙方各执一份。第十一条：合同期限本合同经双方签字后生效，保修期满工程款付清本合同失效甲方：负责人签字：乙方：负责人签字：_年_月_日劳务分包合同书格式版（四）甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就关于_劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议，订立本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行本协议。1、承包方资质情况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间

26、及有效期：_2、承包方工作对象及工程内容工程名称：工程地点：工程承包范围：施工图纸、会审纪要、设计变更的土建工程部分（分包项除外）分包项为：门窗安装、防水涂料及卷材、内外墙粉刷、涂料、瓷砖、栏杆、铁艺。承包方式：包清工、包质量、包工期、包安全文明施工。除垂直运输机械、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机械（详见附件二）外，其它所需的施工工具小五金耗材、劳动保护材料等均由乙方劳务队自理，其费用包含在劳务费中。施工现场临建（民工宿舍、伙房、项目办公用房、施工区、生活区内的临时道路、材料堆放场地整理及各项施工机械的基础施工、安装就位、调试）也含在劳务费中，不再另行计费。承包内容：1.1承包范围内的砌

27、墙、主体结构钢筋、模板、混凝土的所有工作内容。主要工作为：基础工程、主体工程、空调板、飘窗、挑檐、雨篷、阳台、腰线、圈梁、构造柱、压顶等部位所有钢筋制作和安装成型、模板的支设和拆除、混凝土的浇筑和养护、现场测量放线、钢筋垫块、预制过梁等小型预制构件的制作与安装、各种台阶、施工洞口封堵等工作。1.2基础机械土方开挖人工配合、清槽到原土标高、原土夯实及室内外回填土分层夯实。1.3所有使用机械、材料的卸车、码放、周转材料按甲方指定的位臵卸车、码放，机械、材料使用后的清理分类堆放、现场材料的二次搬运、周转材料的分类堆放、半成品的合理堆放及标识，机械、材料回运的装车（主体人员离场前产生的装车）。1.4施

28、工区域内所有临建工程的人工，主要包括现场道路硬化、木工棚场地及硬化、钢筋棚场地及硬化、场地平整、临建场地平整、铺砖以及搭设，保证现场临时设施的完善，临时用水用电的埋设及维修用工。1.5所有脚手架、安全网、防护棚、安全通道的搭设、拆除及安全文明施工的所有内容（不含外架的拆除），现场安全文明施工（含安全防护、卫生清洁临时设施和工地铁皮维护墙的搭建与拆除。1.6结构图中显示预留洞口、预埋插筋的施工及预埋铁件的制作和安装。3、工程工期自_年_月_日开始，至：_年_月_日结束，总日历工作天数为：_天4、质量标准工程质量：符合施工图纸、国家的现行施工、验收规范和行业施工、验收规范要求及总承包合同要求。5、

29、项目经理5.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_5.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_。6、工程价款计取方式：按国家规定的实际建筑面积_元/平方米计算，本合同总建筑面积平方米。合同总价为平方米元/平方米=元，大写：（人民币）。7、工程价款拨付方式：群体工程主体全部完工验收合格支付工程总承包价的90%，全部工程竣工验收合格支付到总价款的95%，剩余5%待工程发包方验收合格后质保期内没有质量问题_年无息支付乙方。8、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：8.1安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格

30、遵守安全制度，落实安全措施，确保安全施工。8.2工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工及验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心施工，确保工程质量达到合同要求。8.3工程工期：按合同双方约定工期内合格的完成工程内容。8.4文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。9、文明施工管理规定9.1进入施工现场必须戴好安全帽，否则每人次扣款20元;9.2高空临边施工作业必须使用安全带，否则每人次扣款100元;9.3严禁酒后进行高空作业、机械操作，否则每人次扣款100元;9.4严禁从高处向下抛掷物料、施工垃圾、施工

31、工具等，暂时不用的工具及施工材料不准放在外脚手架上，否则每次扣款200元;9.5施工过后的四口、五临边按规定进行安全防护，安全通道应及时搭设。否则按口、边数量每处扣50元;9.6严禁在施工现场随地大小便，每人次扣款50元;9.7未经甲方同意，乙方人员不得私接乱拉任何电器，否则扣款200元，并进行安全教育。如造成严重后果由乙方自己负责。9.8严禁在施工中打架斗殴，所造成经济损失由乙方自己负责，甲方对乙方并进行每次1000_5000元款，情节严重的送公安机关处罚。9.9在施工中严禁偷盗施工材料及设备，一经发现，扣款_5000元，并逐出施工队伍。严禁在施工中故意破坏施工设备，否则除按照原价赔偿损失外

32、，另扣款1000_3000元，并逐出施工队伍。9.10本协议以上各项及各工种管理制度中规定的扣款以现金当场兑现，两天内交到项目部，否则以应扣款数额10倍的违约金从应支付劳务工程款中直接扣除。10、甲方权力和义务10.1组建与工程相适应的项目管理班子，对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面组织实施施工管理、控制、监督、检查和验收的各项工作;10.2组织及负责对乙方施工作业人员进行技术交底，图纸会审，编制施工组织设计及进度计划，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;10.3负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。10.4按照合

33、同约定，按时足额向乙方支付工程款。10.5按乙方提交的进度计划酌情合理提供施工所需的应供施工机械设备、材料。10.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11、乙方权力和义务11.1、对本乙方工程范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与工程发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;11.2、乙方根据施工组织设计进度计划的要求，每月底的前一天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后

34、严格实施;11.3承担由于非材料质量和甲方原因造成的质量修改、返工材料款、返工人工费、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种扣款;11.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;11.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设臵标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;11.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种扣款。11.7妥善保管、合理使用甲方提供或租

35、赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;11.8乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本合同约定作业有关的所有义务及工作程序。11.9乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。11.10乙方负责施工期间为确保安全生产所必须的安全帽、安全带、手套等常规劳动保护用品。如工地出现人身安全，消防等安全事故，所有损失由乙方承担。11.11乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和

36、施工机械设备办理保险，支付保险费用。11.12乙方施工所需材料应提前_天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）;11.13乙方应妥善保管运至施工场地用于施工的材料和待安装设备、合理使用工程甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。11.14乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;11.15按照国家规定及本合同约定足额支付劳务作业人员工资。11.16负责现场生活区的日常清理、整理和保洁工作。11.17

37、现场用水、电，除甲方负责到位部分以外的所有工作均由乙方负责。11.18乙方应指派专人负责工程测量、放线、放样工作，甲方进行复核和监督。11.19乙方要做好民工的工资支付工作，如因民工要求支付工资引起的上访、围堵公司或政府，举报等情况发生的，每发生一次，乙方需要支付甲方违约金10万元，从应付款项中直接扣除。11.20停工期间，乙方应负责施工现场的管理及保卫工作。11.21信守承诺、服从领导，否则由此造成经济损失等一切后果，由乙方自负并承担相应法律责任。11.22乙方组织的人员进场后，应按照民工身份证所记载的名字书面向甲方提交工人名单。施工过程中有人员增减的要及时向甲方汇报。甲方有对工资发放的监督

38、权。12、工程变更甲、乙双方就材料、图纸变更等相关事项，另行约定。13、违约责任13.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬部分的利息。13.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付_元的违约金;（2）乙方在本合同签订时，应缴纳_元的履约保证金，该保证金在本合同所有工程基础出0.000施工完毕后返还乙方。（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，除应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失外，延误的工期不予顺延。还应向甲方支付违约金_元13.3一方违约后，另一

39、方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。14、争议甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。15、禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。16、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份;本合同副本_份，甲乙双方各执_份。17、补充条款本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。18、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。附件一：甲方供应材料、设备、构配件计划附件二：甲方提供施工机具、设备一览表附件三：甲方提供周转、低值

40、易耗材料一览表甲方：_（公章） 乙方：_（公章）住所：_ 住所：_法定代表人：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_委托代理人：开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话号码：劳务分包合同书格式版（五）甲方：乙方：本工程为中庆财贸广场（地点：原财贸校），经甲、乙双方协商，乙方自愿来承包甲方该项目的木工劳务及部分小材工程。本着平等、互利、公平、自愿的原则。特订以下合同双方共同遵守。一、承包内容及范围：1、该项目栋楼的施工图纸及设计变更。具体部位（含如发生其它部位未在合同范围内的，都应属于承包范围）2、工具：甲方只提供大型圆盘锯一台，乙方自带手电锯、电缆、电钻雨衣、撬棍

41、、等木工所需使用工具。3、安全文明施工：进入施工场地必须戴好安全帽，不允许饮酒赤背进入施工场地作业，严禁带小孩进入施工现场，违者罚款20元/次。施工场地不允许打架闹事、偷盗、高空吊物等行为，轻者每次罚款500元/次，重者交由公安机关处理。4、乙方必须听从业主、监理、甲方施工人员的管理，遵守职业道德。方可进行作业（如：拆模板时间）。5、如出现工伤事故，每次200元以内由乙方自行支付费用。二、操作规程及质量：1、架子、立杆间距不大于1.1m,应搭设扫地杆和支剪，梁底板、找平杆必须搭设在水平杆上，严禁与外架连接，交区梁必须打顶撑（转换层按甲方要求加固施工操作）。2、底板位移不超过3mm,现浇板平整度

42、不超过5mm,阴、阳角必须垂直、顺直、方正，错位不超2mm.3、柱子第一道箍不大于楼面25，标准层其余按60、70、80墙肢竖向，间距不大于45，外墙、内墙、底模贴双面胶，外墙楼面下25必须加设一道控杆箍，为下层老墙预埋服，确保质量。4、一个月标准层完成7层。5、边模、吊模高度大于实际尺寸2下料，轴线偏差5，大于40的梁拉设丝杆，吊模不允许在钢筋上拉铁丝支撑，必须在现浇模板上拉铁丝支撑，厕所、厨房、阳台等部位吊模必须木方上加模板方可进行操作。6、柱子、剪力墙高度按实际尺寸1下料，大于1的缝由乙方负责塞缝，小于1的由甲方负责塞缝。7、所有预埋件的孔洞由乙方制作支撑好（如：烟道、放线孔、槽钢洞、塔

43、基等等）。8、每层模板清理干净后方可安装，烂了的必须更换。9、所有模板爆模、塌模50元起价，乙方自行处理到位不计价。10、每层业主、监理、甲方验收时，乙方必须到场。11、浇砼时必须有人现场护模，否则每层300元/层，另请人护模。12、乙方必须按业主监理甲方要求的质量进度进行施工，否则甲方有权终止乙方合同，乙方无条件退场，计价方式按四条条款付款。三、单价表：每平方单价备注（按实际接着面积结算）非标准层元/转换层元/标准层元/筒体（标准层）元/梯间元/支模部分按（已完合格）60%/，拆模按40%/。中途退场按已完合格工程的60%/结算（一个月付清）。四、付款方式：每月_号扎帐，次月_日前付清上月工

44、资，工程完毕后天付清。五、材料：1、甲方提供钉子、铁丝、成本费用从乙方当月工资中扣出。2、乱锯木方、木模板发现者。木方罚款20元/条，木模板100元/条。在当月的工资中扣出。浇板。3、封顶后应按甲方指定地方进行材料分类堆码整齐。4、施工场地做到工完场清。六、承包该项目工作，签订合同后交保证金500元（完成一层楼3、拆现浇板必须留架子操作，决对不允许架子拆完后拆现后，拿工资时退还保证金），如不按时进场，中途退场。保证金不退还。七、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字生效，工程完工后，工资付清自然失效。甲方：乙方：_年_月_日劳务分包合同书格式版（六）发包单位：建筑公司（以下称甲方）承包单位：（以

45、下称乙方）经甲乙双方协商，甲方同意将X大厦项目地下室水电安装施工工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照中华人民共和国民法典和中华人民共和国劳动法以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。第一条、工程名称X大厦第二条、工程地点街区第三条、承包范围X大厦地下室水电系统（除消防系统外）及防雷系统的施工。第四条、承包内容1、地下室所有室内外给水（环境给水除外）、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。具体施工做法和

46、内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。2、材料的场内运输。第五条、承包方式1、包工（除主材及主材配件外）、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。第六条、承包价格1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币元。2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。3、付款的审批程序按甲方规定。第七条、付款方式1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资

47、发放表。第八条、工期1、按甲方的施工进度计划完成。2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。第九条、质量要求乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行建筑工程质量检验评定标准要求的合格等级以上。如由于乙方施工原因，出现质量问题或事故，造成的损失和返工费概由乙方负责，返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。第十条、保修工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题，乙方必须在接到通知后三天内处

48、理完毕，否则甲方有权另委他人维修，费用由乙方承担。第十一条、双方的权利和义务甲方的权利与义务（1）政策指导：通过教育、引导和监督，使乙方贯彻国家的方针、路线、政策，遵纪守法。（2）制定项目的管理措施，加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。（3）在开工前，向乙方提供必需的施工图纸。（4）保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。（5）负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱，并提供施工用水用电。（6）负责外墙脚手架的搭设。（7）负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。（8）施工期间，如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人，经整改无效

49、的，甲方有权单方面收回工程承包权。（9）负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险，但乙方必须按承包工费的6上缴甲方作为保险费用。2、乙方的权利与义务（1）认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例，自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。（2）精心组织，保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。（3）高度重视安全生产和文明施工，必须按建设部建设工程施工现场管理规下和广东省劳动安全卫士条例的规定，教育工人自觉遵守操作规程，认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施，杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故，由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。（4）虚

50、心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。（5）负责对生产工人技术交底工作并做好记录，坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底，班后检查;做到工完场清。（6）乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明，并进行登证，人员进场后应组织办理暂住证，费用自理。（7）每月必须付清工人工资。（8）按承包金额的6向甲方上缴工伤和伤亡保险费。第十二条、现场的管理规定1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清，不得任意毁坏、消费、没有工完场清的，甲方管理人员有权处罚班组。3、严禁工人在工地吵闹、打架，如发现打架，每人每次罚款500元，3人以上参加打架每次处

51、罚3000元以上，医疗费由先动手方负责。4、严禁工人在工地内乱搭宿舍，乱用电炉及乱接电线，用电丝烧水，违者被管理人员查到，每次罚款200元，款项由承包人负责，造成严重事故均由承包人负责。5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地，违者被甲方管理人员发现，没人每次罚款100元，并责令立即离开工地。6、禁止雇佣童工，如被有关部门发现，一切后果由承包人负责。7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖，每人每次罚款20元，发生大小事故由乙方负责。8、乙方在施工过程中不按配比下料，浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。9、楼地面每道工序完成后应进行打扫，保证施工场内清洁。第十三条、其他约定1、乙方须将本组人

52、员名册上报甲方，如需办理临时养老保险，费用由乙方负责。2、杜绝伤亡事故，负伤频率控制在2.4以下;如由于乙方发生工伤或安全事故，造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员，否则甲方有权单方面回收工程承包权。第十四条、违约责任1、乙方须按期保质完成工程施工任务，如未能按期完成，则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。2、由于质量原因造成返工，返工工期计入乙方施工工期，逾期完成违约金同上款。3、如乙方施工度达不到要求，管理措施较差，返工次数较多，甲方有权清退乙方，其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清，其余30%作为赔偿甲方损失。第十五条、附则本协议自签订之日起生效，工程竣工验收，结算完毕自行失效。本协议一式四份，甲方执三分，乙方执一份。甲方单位：建设有限公司乙方单位：云南七彩施工队甲方代表：_ 乙方代表：_联系电话：_ 联系电话：_签订日期：_年_月_日第37页共37页