工程项目合作协议

《工程项目合作协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目合作协议（99页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工程项目合作协议范本甲方：身份证号：通讯地址：联系电话：乙方：身份证号：通讯地址：联系电话：甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条、甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为_万元。甲方以人民币方式出资_万元及业务资源。乙方（暂从甲方处借资金，_年后从乙方可得分红中扣除）以人民币出资_万元及施工技术力量和工程管理。第二条、本合作企业，在合作期间合作人出资的为共有财产，不得随意分割。合作终止后，各合作人的出资将作为剩余财产进行分配。第三条、本合作企业经营期限为_年。如果需要延长期限的，在期满前_个月办理有关手续。第四条、双方共同经营，实际经营者执行项目事务所产生的收益

2、归双方享有，所产生的亏损或者民事责任由双方承担。第五条、项目运作及施工过程中责任划分1、甲方负责项目运作直至签订相关协议（费用甲方自担）。乙方外聘技术人员协助设计或工程施工、外聘人员为大型工程竞标、做组织计划投标书（费用乙方自担）。2、工程施工过程中甲乙双方都必须遵守装饰装修工程承包合同内容条款，不得随意增加或减少工程。增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工，配合乙方给工人工程进度款（所完工工程量的_%）的据算，项目竣工时及时结算工人工资及材料款。甲乙双方在项目施

3、工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。4、甲方在督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现与业主发生争议或法律纠纷时，由甲方代表甲乙双方出面解决（费用甲方承担）、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决，甲方配合（费用乙方承担）。第六条、企业固定资产和盈余按照甲方_%、乙方_%的比例分配。第七条、企业债务按照甲方_%、乙方_%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在_日内向对方清偿自己负担的部分。第八条、双方同意对每个项目提取利润的百分之_作为固定投入

4、。剩余作为利润分红，一个项目竣工一结算后进行分配。第九条、本协议一式_份，双方各执_份。本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第十条、自协议签订之日起，乙方需要负责施工技术力量和工程管理，甲方负责业务资源及项目运作。第十一条、本协议有效期暂定_年，自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从_年_月_日至_年_月_日止。第十二条、争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁。第十三条、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前_个月向另一

5、方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及业务资源都应交给另一方。第十四条、违约处理任何一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损失。（以下无正文）甲方（签字）：签订地点：_年_月_日乙方（签字）：签订地点：_年_月_日相关阅读工程项目内部合作协议范本甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。一、合作内容1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽

6、谈等相关事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方独立组织施工，自负盈亏。甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。二、工程概况1、工程项目及名称：_工程。2、工程总造价：_元，大写_元人民币。3、工程地点：_。4、工程内容：土石方工程。5、工程保证金：_元。6、本工程计价方式：按主合同执行7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。三、合作收益1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取_元/立方米作为乙方的收益。2

7、、乙方收益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的_个工作日内，支付_万元（大写：_元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后_个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。四、协议的履行及违约责任1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益，乙方有权凭本协议向项目发

8、包方提出从甲方应得工程项目款中扣除，并有权依法向人民法院提请诉讼。2、申请执行本协议约定利润，并按合同约定工程造价总额的_%追究违约金。五、保密约定甲、乙双方都应当无条件保守本协议的商业秘密，本工程承包项目在未经施工队伍进场之前不得向协议外第三方透露该协议约定的任何内容；更不允许违规炒作。六、其他约定1、乙方不承担甲方与项目方之间的经济纠纷、法律责任及施工过程中的安全事故等责任。2、本协议在甲乙双方代表签字盖章后成立，甲方同项目发包方签订项目承包合同时生效，如甲方与项目方签约不成，本协议无效。3、本协议在甲方支付完乙方所有应得定额利润后自动失效，双方解除合同关系。4、本协议涉入的内容甲乙双方应

9、遵照执行，如需变更，必须经双方协商同意，否则视为约，甲方仍无条件按此协议负责。并赔偿乙方由此发生的经济损失。5、本协议一式_份，甲乙双方各执_份；本协议未涉入事项，以项目合同约定的相关内容为准。甲方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日工程项目合作协议书篇一：建筑工程项目合作协议(格式合同)工程项目合作协议书甲方(全称)：乙方(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就 (以下称“本工程”) 施工事项经协商达成一致，订立本合同，以供双方共同遵守。第一条：工程项

10、目概况1. 工程名称：。2. 工程地点：。3. 工程范围：。4. 工程数量：详见工程量清单及设计变更等。第二条：工程期限1. 开工日期：按业主规定执行 ；2. 竣工日期：按业主规定执行 ；3. 总 工 期：最终以业主批复工期为准。第三条：工程质量等级及评定依据工程质量等级 按甲方与业主总包合同的规定执行 ，评定依据 按甲方与业主总包合同的规定执行。第四条：合作总则本协议的实施基础前提条件是本项目投资人向甲方出具有关本项目由乙方实施的所有风险担保并承担连带责任的信用承诺书。乙方按中标单价承担本合同工程(桩号)段的全部施工(包括工程的缺陷修复），并完成该工程包括合同图纸所标明的和其未来可能发生的变

11、更。1.乙方对外的合作队伍合同价格须考虑合作单位一定的法定利润。2.按单价承包的方式，由乙方对工程范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全和包管理工作等项目管理目标，并在甲方派驻人员监督指导下，自行组织施工、经营，独立核算，自负盈亏；无论何时何地甲方概不负责由于乙方或乙方施工的工程项目引起的对外的工程材料、劳务、设备租赁等相关费用和债务。3. 该价格是为完成主合同图纸或工程量清单中规定的全部工作内容的综合价格，包括但不限于合同工期内物价上涨因素、施工中因业主工程款不到位所承担的垫资费用、乙方机械管理人员的进退场、地场清理、环境保护、安全设施标示和其他辅助工作而使乙方增加的资金投入的所有因

12、素而导致的任何费用。第五条：甲、乙双方的权利与义务一甲方的权利与义务：1. 负责委派包括项目经理在内的主要技术与管理人员(详细名单见附件三），代表甲方依据总包合同及本协议对该工程项目的质量、进度、费用、安全等控制目标进行监控，并对项目部的项目现场管理、项目合同管理、项目信息管理、项目生产要素管理及项目组织协调进行监督和指导；甲方委派人员应服从项目部统一管理，定岗定责，严格履行岗位职责；2. 有权监督项目部日常工作和施工生产的总体管理工作，并根据项目部管理运行情况予以指导；并有权对施工现场的不规范行为进行纠正和处罚的权利，处罚以项目部管理为基础，以经济处罚为手段；3. 有权指令乙方按总包合同要求

13、，及时组织施工技术和管理人员、作业队、机械设备和材料进场，并随着工程进展情况进行履约能力的管理控制；4. 协助乙方对项目部所需的劳务作业队、机械供应商和材料供应商进行选择，并对其合同条款进行审查把关，督促乙方按规定抓好分包商和劳务作业队的具体管理工作，重点放在双方支付兑现的管理；对于施工质量控制较差，不符合国家规范要求，安全生产隐患众多，发生安全事故、施工进度严重滞后的队伍，有权要求乙方进行撤换或清除出场，所造成的损失由乙方和队伍承担；5. 协助乙方办理变更事宜；负责监督检查与协助项目部进行技术资料的整理，审核批准工程的竣工资料；6. 负责在业主工程款到位后向乙方支付工程款；并有权监督乙方是否

14、及时向农民工支付工资、向机械租赁商和向材料供应商支付费用。若在本协议执行期间，甲方发现上述问题时，有权从任何一期支付给乙方的工程款中暂扣该项费用，并按实进行处理，直到各方按合同执行直至未发生经济、法律纠纷为止；7. 甲方收取本工程项目管理费，以工程计量支付款为基数，按期收取。甲方收取的工程管理费包含工程缺陷责任期间的管理费。二乙方的权利和义务：1. 乙方应对甲方负责，其对甲方承担的义务和责任应不低于总包合同中甲方对业主和本协议书所约定的义务和责任；2. 乙方委派项目常务副经理 （身份证号码： ）全权代表乙方负责该项目的全面管理并作为该项目部的经营、生产负责人。该负责人应严格按照国家、地方、行业

15、有关法律法规、相关的标准规范、总包合同以及本合同的要求对工程项目管理负总责，对工程施工质量、进度、安全负全部责任；3. 依据总包合同与建设工程项目管理规范的规定要求，并结合工程实际，乙方为完成本项目的具体实施，必须选派有一定职称和实际施工经验的人员参与项目部的管理工作，牵头组建项目部组织机构，并进行合理分工、明确岗位职责，制定项目部各项管理规章制度，确保整个项目组织机构正常有效运行，承担项目部的所有运营费用；具体委派人员须经甲方项目经理批准备案，具体委派人员名单见附件五。4. 在工程开工前，负责组织协调包括业主、监理、质监及工程所在地有关行政管理部门在内的各种外围关系，弄清办事程序、规则，以确

16、保工程顺利地按计划开工；5. 根据甲方总包合同的有关要求，乙方负责按时编制实施性施工组织设计、施工计划、施工方案等技术文件，并报业主、监理等相关部门审批；并严格按所批复的计划，做好人、财、物的准备工作；及时组织满足工程需要的施工技术和管理人员、施工机械设备、材料、作业队伍进场；6. 在工程施工管理和经营过程中，乙方应妥善保管甲方为其提供的技术和管理文件，并做好保密工作；要自觉地以维护甲方信誉、形象为己任，不允许在工程质量、进度、安全方面及施工组织、对外经营、分包支付等事务中损害甲方的信誉与形象；7根据合同统一格式和规定及时、准确、安全上报进度、质量、安全和财务等各类报表；8按总包合同、甲方有关

17、文件档案管理的规定和甲方质量体系的有关要求，自行整理工程技术资料、编制竣工文件(资料份数应比业主规定的多一份交由甲方存档)。9、承担甲方委派人员的人力资源费用（含工资、补助、效益奖金等，费用标准见附表）、正常差旅费、交通费以及项目部范畴内管理费用开支。同时承担因各种检查造成的除委派人员以外甲方履约人员因履约造成交通费、住宿费等费用。10、乙方必须按照甲方信息化系统的要求，提供相应网络条件和本项目的相关数据。11、乙方在现场管理中的公告牌匾、标语等对外告示物不得出现乙方名称。12、无论何时何地乙方有义务负责所施工项目对外往来账务清算，并承担所有责任。13、交通主管部门以及其下属单位对项目的检查和

18、督察，乙方有义务认真对待，并进行必要的公关工作，对交通主管部门下达的通报和处罚负全责，并赔偿因此甲方造成的经济和声誉损失。14、甲方因承担本项目而负担的所有税费（须扣除 %管理费所可能产生的甲方企业所得税），包括但不限于营业税、城建及教育附件，均由乙方承担。15、乙方应保证所属人员的工资发放及保险缴纳，乙方与所属人员有关的纠纷由乙方自己负责解决。乙方不得拖欠民工工资，否则，甲方有权在应付乙方款项中直接代扣代付。16、乙方必须处理好与第三方的有关帐务，甲方不承担任何连带责任，在甲方认为有必要时，可以从应付乙方款项中直接代扣代付；如司法机关判决或裁定甲方承担责任的，乙方承诺予以全部赔偿，并不以任何

19、理由提出异议，甲方可在应付乙方款项中直接扣除赔偿金额。第六条：计量、结算支付及财务管理1. 结算用工程数量与单价：工程数量及单价见本协议的附件二“工程量清单。 ”清单中的工程数量为名义工程数量，实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。2. 支付申报与工程款使用：2.1 乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量基础资料整理后，向监理和业主申请工程款的支付，最终数量以业主审批数额（并经国家审计后确定的数额）为准。待业主计量款到项目经理部帐户，在扣除第六条2.4款费用后，甲方在5个工作日内将剩余部分支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供应商、设备租赁商的计量支付由乙方委托甲方代付、代扣或三方

20、共同确认支付，委托支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。在甲方向乙方支付任何款项前，乙方必须提前向甲方提供对应的发票，否则，甲方可以拒付，甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金，直至乙方向甲方开具相应发票，甲方也可以根据本协议的约定集中开具发票。乙方对此表示充分理解，并承诺不以任何理由提出异议。2.2 乙方使用业主供应材料，须执行业主制定的相关程序。2.3 开工预付款使用约定：2.3.1 如甲方按主合同规定获得该款项后，采取分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款（须双方签订借款协议），并按本协议第四条“合作总则”的约定，由乙方出具欠条，并签署还款协议，2.3.2 预付款的扣回遵照

21、甲方与业主总包同规定执行。2.4 费用扣除：在甲方向乙方支付工程款时，甲方扣除下列费用：2.4.1 工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。2.4.2 工程质量保证金：根据总包合同的约定。2.4.3 开工预付款：根据业主在当期支付证书中扣除的比例进行扣除(如乙方使用)。篇二：项目合作协议书范本项目合作协议书项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方）和项目技术负责人（以下简称乙方）甲：，身份证号：，籍贯乙：，身份证号：，籍贯甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条 甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目，总投资为20万元，甲方以人民币方式出资15万

22、元，乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。第二条 本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。第三条 本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。第四条 双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。第五条 企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。第六条 企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。第七条 每年项目产品总销售利

23、润的百分之十进行固定投入。销售利润分红，一年结算第八条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第九条 本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。第十条 自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。 第十一条 本协议有效期暂定三年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从_ _年_ _月_ 日至_ _年_ _月_ _日止。第十二条 争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决；2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉； 第十三条 本协议

24、到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。第十四条 违约处理如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十五条 协议解除1、 一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议2、 合作协议期满3、 双方同意终止协优议的4、 一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议第十六条 未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效甲方：（签章） 乙方：（签章）地址： 地址：合

25、同签订地点：合同签订时间：年月日第十七条 本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力甲方身份证复印件粘贴处 乙方身份证复印件 粘贴处篇三：个人工程合作协议范本合作协议甲方:乙方:按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款：第一条 总则1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条 工程项目的安排及费用2.1双方共同承担的工程项目全部由甲方组织施工，并承担该项工程施

26、工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。2.2甲乙双方共同管理工程项目，协调与业主及相关部门的关系。2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同承担。2.4甲乙双方合作项目共同对其进行成本合算及利润分配，自负盈亏。分配原则为净利润的50%第三条 甲方职责3.1项目实施由甲方负责，工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。3.2负责项目的前期，中期，后期等相关工作。3.3负责所实施的项目保质保量，达到与业主方所签订合同的相关实施标准。

27、1第四条 乙方职责4.1负责提供合作项目的信息并协助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。4.2负责协调所参与项目的资金款项的收取和安全。第五条 其他5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。5.2本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：年 月 日2 乙方：年 月日工程项目合作协议书范本甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作框架协议如下：第一条、合作方式1、甲、乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为_万元。2、甲方以人民币方式出资_万元及业务资源。3、乙方以人民币出资_万元及施工技术力量和工程管理。第二条、甲乙双方在合作

28、期间的出资为共有财产，不得随意分割。合作终至后，双方各自的出资仍为个人所有，届时予以返还。第三条、双方合作项目范围主要是建筑工程施工。第四条、双方共同经营，项目运作及施工过程中责任划分据下：1、甲方负责项目运作直至签订（费用甲方自出）；乙方外聘协助设计或工程施工技术人员、外聘大型工程竞标做组织计划投标书（费用乙方自出）。2、工程施工过程中甲乙双方都得遵守装饰装修工程承包协议内容条款不得致意答应工程项目的增加或减少；增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。3、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承包协议施工计划及时保质保量的施工，配

29、合乙方给工人工程进度款（所完工、工程量的_%）的据算，项目竣工时及时结算工人工费及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。4、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现于业主发生争议时或法律纠纷，此时甲方代表甲乙双方出面解决（费用甲方自出）、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包协议施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决甲方配合（费用乙方自出）承担；重大以上事故双方共同承担责任（详见建筑与装饰工程事故等级划分及处理办法）。第五条、合作期间的固定资产和盈余按照取得的项目净

30、利润的甲方_%、乙方_%的比例分配。第六条、债务按照甲方_%、乙方_%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在_日内向对方清偿自己负担的部分。第七条、每个项目纯利润的百分之_进行固定投入。利润分红，一个项目竣工进行一次结算。第八条、协议解除1、一方有违反本合作协议的，另一方有权解除合作协议。2、合作协议期满。3、双方同意终止协议。4、一方出现法律上问题及做出对企业有损害的，另一方有权解除合作协议。第九条、自协议签订之日起，乙方需要负责施工技术力量和工程管理，甲方负责业务资源及项目运作。第十条、违约处理如果一方违反本协议的任何条款，非违约方有权终止本协议的执行，并依法要求违约方赔偿损

31、害。第十一条、争议处理1、对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决。2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。第十二条、本协议有效期_年，自双方代表签字之日起计算，即从_年_月_日至_年_月_日止。第十三条、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前_个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本协议项目的资料及业务资源都应交给另一方。第十四条、未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。第十五条、本协议一式_份，双方各执_份，具有相同的法律效力。甲方

32、（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日工程项目合伙协议范本甲方：身份证号：通讯地址：联系电话：乙方：身份证号：通讯地址：联系电话：甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以_公司中标合同确认的项目内容及范围为准。甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，双方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为启动项目的前期费用，占全部

33、出资比例%。2、乙方以设备出资（含协调项目当地的社会关系），占_%。五、盈余分配与债务承担1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。退伙需经对方同意，方可实行。未经合伙人同意而自行退伙给另一方造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。3、甲、乙双方

34、共同决定合伙重大事项。八、禁止行为1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。2、禁止合伙人在对合伙项目不利时退伙。九、合伙营业的继续1、在退伙的情况下，另一合伙人有权继续以公司名称继续经营该项目，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。十、合伙的终止和清算合伙因下列情形解散：1、合伙期限届满。2、全体合伙人同意终止合伙关系。3、合伙事务完成或确定不能完成。4、项目被依法撤销。5、出现法律、行政

35、法规规定的合伙企业解散的其他原因。合伙的清算：1、合伙解散后应当进行清算。2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意指定_合伙人或委托第三人，担任清算人。3、合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。4、清偿后如有剩余，则按本协议第五条第一款的办法进行分配。5、清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第五条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。十一、违约责任1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此

36、给其他合伙人造成的损失；如果逾期_年仍未缴足出资，按退伙处理。2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失而导致合伙解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。5、合伙人违反第八条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。十二、合同争议解决方式凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交_仲裁委员会

37、仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。十三、其他1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。2、入伙合同是本协议的组成部分。3、本合同一式_份，合伙人各执一份。4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。（以下无正文）合伙人（签章）：_年_月_日合伙人（签章）：_年_月_日工程项目内部承包协议范本甲方（发包人）：住所：法定代表人：乙方（承包人）：住所：法定代表人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标

38、、承包经营责任等事项达成如下协议：第一条、工程概况1、建设单位：工程名称：工程地点：建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：工程期限：（1）计划开工日期_年_月_日，（2）计划完工日期_年_月_日，总共_日历天。2、质量等级：3、合同价款：暂定总价：_元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。第二条、合同文件选用标准和选用法规1、适用标准：2、适用法规：第三条、甲方职责1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；3、负责工程质量检查监督；抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大

39、经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任；5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际问题，以便乙方顺利进行施工生产；6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包；7、工程竣工时，及时组织人员验收；8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。第四条、乙方职责1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款；2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥；3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方

40、及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。第五条、付款方式1、本工程预算款为：_；扣回工程预付款的方式为：_。2、工程款按_方式支付，具体为：（1）本工程无预付款；（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_%

41、；（3）总工程款的_%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。第六条、安全管理1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要；2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工

42、机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行；3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全；4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。第七条、质量保修1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担；2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算；3

43、、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起_日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除；4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修；6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉

44、及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。第九条、合同解除1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达_次的；（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_%的；（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的，乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同_日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原

45、则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。第十一条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。第十二条、本协议壹式_份，双方各执_份，自签字之日起生效。第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日乙方（签章）：法定代表人：授

46、权代表（签字）：_年_月_日有关工程项目合伙协议范本最新有关工程项目合伙协议范本最新合伙人甲：居住地：身份证号码：合伙人乙：居住地：身份证号码：风险提示：合伙人资格审查合伙人的资格，是签订合伙协议最重要的方面。因合伙企业具有较强的人合性，所以合伙人一般都是彼此之间比较熟悉、信任的人。但理智的选择合伙人不单纯是熟悉、信任，还要看其有无一定的物质实力或软实力。普通合伙企业的合伙人承担的是无限连带责任，一旦企业债务不能偿还时，有实力偿还的合伙人就有被强制偿还企业全部债务的风险，如果其他合伙人没有实力，不应由其承担部分则很难追偿。甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，

47、供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以_公司中标合同确认的项目内容及范围为准。甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例风险提示：合伙人出资一定要理清楚合伙人的出资。每种不相同的种类都必须折价为相应的股份，在合伙协议中明确。这样才能在今后的盈余分配及债务承担中，明确各个合伙人的权利和义务，不会因为比例不明确闹纠纷。另外，对于合伙人出资的财产需要办理登记的，在合伙协议中应当明确约定办理登记手续的义务承担者，办理时间以及办理费用的承担等

48、等。对这些事项约定的缺失或不足，都将增加企业法律风险。1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占_%。五、盈余分配与债务承担风险提示：利益分配和债务承担合伙人之间的权益的分配、责任划分要明确。虽合伙企业对外承担无限连带责任，但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。有些合伙企业对此没有约定，从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷，给企业造成不必要的损害。1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。六、退伙风险提

49、示：退出机制合作要想好不合作，当一方退出，什么时候退出，退出时的投入比与退出比的比例，以及怎样补偿，是谁承担这些要提前书面明晰，签到合同里，项目的后期合作双方都能顺利的结束不必要的瓜葛，不要义气用事，以为大家是朋友不必计较的心态，合理的退出机制是合作的很重要的组成部分。合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。退伙需经对方同意，方可实行。未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务风险提示：合作伙伴的职责在合作初期，创业合作者要明确合作伙伴的各自职责，不能模糊，要能拿出书面的职责分析，因为是长期的合作，明晰责任最重要，这样可以在后期的经营中不至于互相扯皮

50、，反目成仇，好多的创业合作中会有问题，就是因为责任明细不够。1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙营业的继续1、在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以

51、退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。十、合伙的终止和清算合伙因下列情形解散：1、合伙期限届满。2、全体合伙人同意终止合伙关系。3、已不具备法定合伙人数。4、合伙事务完成或不能完成。5、被依法撤销。6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。合伙的清算：1、合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定_合伙人或委托第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。3、合伙财产在支付清算费用后，按

52、下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。4、清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配。5、清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。十一、违约责任风险提示：违约责任因为合伙企业的人合性质，决定有关合伙企业的法律不可能对合伙人的违约责任规定的十分具体，所以建议各合伙人在协商合伙协议时，对合伙人的违约责任作出明确规定，以便一旦发生违约行为，可以比较方便地执行，要求违约者依协议承担责任。1、

53、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失；如果逾期_年仍未缴足出资，按退伙处理。2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反合伙企业法而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。5、合伙人违反第九条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。十二、合同争议解决方式凡因本协议或与本协议

54、有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交_仲裁委员会仲裁，或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。十三、其他1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。2、入伙合同是本协议的组成部分。2、本合同一式_份，合伙人各执一份，送登记机关存档一份。4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。合伙人（签章）：_年_月_日合伙人（签章）：_年_月_日工程项目承诺书项目工程承诺书xx有限公司：对此项目工程的承接郑重承诺如下：一、质量承诺：主体结构具备结构评定合格标准要求，装饰装修符合国家有关施工规范，基础、主

55、体结构工程一次性通过验收，地下室、上部主体结构无渗漏现象，结构实体检测、环境保护检测无缺陷、轴线、房间开间尺寸、层高、全高等实测实量无缺陷。二、进度承诺：确保按合同工期按期完工，并对另行的约定时间节点完成。三、管理措施：将组建强有力的项目管理班子，并有公司总部各相关职能部门对施工全过程进行监控与管理。四、安全文明施工：本工程争创市文明标化工地。实际施工时，施工方均应按市文明标化工地标准实施。从而打造本项目高品质楼盘，提升楼盘形象。本工程1#地块与2#地块之间的人行通道在施工期间，必须确保人行畅通，并架设安全防护棚等措施，确保行人安全。五、合同结算条款承诺：在合同履约期间如发生人工费、材料费、机

56、械费市场行情波动，均自行承担，并承诺不以此而影响工期及合同的履行，且不以此为由而申请合同结算条款的变更。六、质量保修承诺：承诺在保修期内按工种各专业人员18小时内保修服务到位。七、设施及其他投入:1、临时设施采用新型轻钢活动房。2、施工现场采用硬地坪施工，配备必要绿化。3、模板配备每幢楼必须三套及三套以上。4、柱模采用黑色镜面板，梁板模板采用中高档红板。5、砼楼板覆盖养护布浇水养护，墙柱采用养护液养护。6、柱角、楼梯踏步角采用5cm木条保护。7、钢筋保护层采用成品塑料垫块。8、支模架均采用钢管支撑架。9、严格按照贵司颁发的安全生产文明施工实施方案、安全环境手册、工程质量通病防治及责任处罚办法、建筑分项工程施工工艺标准、施工现场安全生产、文明施工标准化设施示范图集进行施工。总之，十分诚意承接此项目施工业务，上述承诺可以写在合同条款中予以约束。承包商签章： 日期：工程项目投资合同范本甲方：乙方：按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：第一条、总则1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条、工程项目的安排及费用1、该工程项