建设工程劳务作业分包协议书常用版（二篇）.doc

《建设工程劳务作业分包协议书常用版（二篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务作业分包协议书常用版（二篇）.doc（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程劳务作业分包协议书常用版甲方（发包单位）：_乙方（承包单位）：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本分包协议，双方共同遵照执行。第一条：工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、分包内容：_第二条：_工程工期1、开始施工日期：_2、完成施工日期：_3、总日历施工天数为：_天第三条：工程价款及支付方式1、本工程的总价款为：_元。2、双方约定工程款支付方式为：_第四条：工程质量1、双方约定本分包工程质量标准为：_，并要求达到质量验收评定标准。2、乙方施工凡不符合国家验收

2、规范及甲方要求，或达不到质量标准，甲方有权令其返工，返工所有费用由乙方负责，并承担甲方的工期损失，返工仍达不到要求时，甲方有权自行或指定第三方返工，返工费用直接从乙方工程款中扣除。3、在甲方监督或者验收过程中乙方应提供便利，甲方提出整改意见，乙方必须在24小时内进行返工、修复或整改，乙方拒不执行整改，或整改后仍达不到质量要求的，甲方有权自行或雇佣第三方进行修复，修复产生的费用直接从乙方工程款中扣除且工期不予顺延。第五条：项目经理1、甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为_;2、乙方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为_。第六条：甲方义务1、甲方向乙方提供图纸一套。2、甲方负责协调解决现场

3、用水、用电。3、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。4、按照协议约定，按时足额向乙方支付工程款。第七条：乙方义务1、对本协议分包范围内的工程质量进度向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划。3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现

4、场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督、检查。5、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。6、乙方不得将本协议项下的工程转包或分包给他人。7、乙方严禁雇佣年龄未满18岁的未成年人及超过55岁的老年人、残疾人和患有职业禁忌病（如乙肝等传染性疾病）的现场作业人员。8、乙方确保工人工资按期足额发放，如因拖欠工人工资，导致工人讨薪，聚众扰民事件，甲方无须通知乙方或征得乙方同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从乙方工程款中

5、扣除，同时要求乙方承担违约责任。第八条：安全施工1、乙方必须有专职安全员及各班组兼职安全员，所有安全员名单报甲方，负责日常安全管理工作，乙方必须加强安全管理，消除事故隐患，确保无安全事故。2、乙方必须做好班组安全教育和进场安全教育，严格执行国家、地方和甲方指定的安全操作规程。3、严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗，因此发生的安全事故乙方自负责任，特殊工种严禁无证上岗，否则甲方有权责令辞退。4、因乙方安全措施不力发生事故所造成的损失，由乙方承担。5、乙方在施工期间，严禁在现场违章作业，野蛮施工。6、进入施工现场后，施工人员必须正确佩戴好安全帽。7、乙方管理及施工人员必须自觉遵守国家法律、法规及

6、甲方规定的制度和纪律。第九条：施工变更1、施工中如原工作内容发生变更，甲方项目总工应提前以书面形式向乙方发出变更通知，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更。2、因变更导致工程量增加的，甲方应当予以增加工程款，工期相应顺延;因变更减少工程量的，应当相应减少工程款，工期相应缩短。3、施工中乙方不得对工程设计进行变更。乙方擅自变更设计发生的所有费用和由此导致的全部损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。4、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加工程款以及延长工期。第十条：施工验收乙方应确保施工质量符合本协议的约定，乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上

7、述报告后内对乙方施工成果进行验收。乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此给甲方造成的全部损失。第十一条：违约责任任一方违反本协议约定除承担相应责任外，应当向对方支付违约金元。第十二条：不可抗力1、本协议中不可抗力的定义与总包协议中的定义相同。2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在能力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3、因协议一方迟延履行协议义务后发生不可抗力的，所有损失均有迟延履行方承担。第十三条：文物和地下障碍物在施工过程中发现古墓、古建筑遗址等其他有考古、历史研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并以书面形式通知甲方项目

8、经理，甲方项目经理应于收到书面通知后报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方依法承担相应责任。第十四条：争议解决方式甲、乙双方在履行本协议时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。本协议自双方签字或盖章后即生效，至竣工验收完毕、工程款项结清后即失效。本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本协议壹式_份，甲方_份，乙方_份。甲方：_（公章）乙方：_（公章）住所：_ 住所：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代表人：_ 委托代表人：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮

9、政编码：_ 邮政编码：_建设工程劳务作业分包协议书常用版（二）建设工程劳务合同雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方根据民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主

10、规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处

11、领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应按照合同

12、的规定安全、高效的施行，及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误

13、;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%承担违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的_%_%承担违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日第11页共11页