私房施工合同协议书（3篇）.doc

《私房施工合同协议书（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《私房施工合同协议书（3篇）.doc（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、私房施工合同协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）现甲方江西慧建装璜有限公司将装修工程承包给乙方，由乙方负责项目承包并实施施工;为了保证工程质量和安全生产，使工程施工顺利完成。经甲、乙双方协商一致，自愿制定以下条款，双方共同遵守履行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：详见工程预算、图纸和甲方指定及要求四、甲方管理代表：五、工程款项结算方式及相关手续：1、项目经理的费用按占甲方商定的（费用承包、辅材包干认可）执行，施工期间可预领20%，在工程竣工交付后，甲方除扣留2000元作保修金（保修期为壹年），其余一次性付清。2、各班组工资的付给按甲方制定的工种班组合同书执行，不得超付及

2、拖欠。3、工程的各种其他费用应在甲方的指导下及时把事情对接处理，不得弄虚作假（由承包人负责经办），否则作相应经济处罚（25倍以上）。六、工程期限：_年_月_日至_年_月_日;如无特殊情况，拖延工期按100元/日处罚;七、工程质量：本工程要求施工质量优良，经甲方相关部门验收合格;八、乙方责任：1、乙方应严格按照甲方工程部的安排及相关管理去执行，及工程的各项工作进行，否则由此引起的一切责任由乙方承担。2、按照施工图及甲方的要求和施工规范施工。3、保修期间如有质量问题，乙方在接甲方通知后二天内到达并修复，除人为造成损坏外，一切费用由乙方自理，甲方不负任何经济责任（如乙方未修复，则甲方按费用的双倍另行

3、安慰维修）。4、乙方在工程施工期间所发生的债权、债务（含垫资、借资、引资）和法律责任等均由乙方承担，甲方不负任何责任;5、乙方有义务维护甲方的社会信誉及形象，如因工程质量或其他问题在用户造成恶劣影响的除赔偿用户的损失外，甲方可对乙方罚款壹万元，并在工程款项中扣除。6、乙方应认真做好安全施工，杜绝伤亡事故。如在施工期间一旦发生一切伤亡事故，按事故轻重直接扣除乙方所有承包款的80%以上，并及时向甲方报告。积极协助调解和处理。7、乙方不得拖欠劳务人员工资，如有拖欠工资导致投诉上访或因违反江西省劳动保障监察条例的其它情形而给甲方信誉造成不良影响或对甲方的生产经营产生重大影响时，乙方应承担全部相关责任，

4、且甲方对乙方处以工程承包费用的20%的罚款。九、甲方责任：1、甲方应管理配合乙方与业主取得联系，负责协调有关工程中出现的其它问题;2、具体管理配合工作以甲方业务部、工程部两部门为主，技术上（工程量、图纸）以甲方预算部、设计部为主，并指派专人负责工程跟踪与配合。3、本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日私房施工合同协议书（二）发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信

5、用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：_;（详见施工图纸内容）4、承包方式：_5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）;2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_的违约金，算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件;b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;c发包人代表（或监理工程师）

6、未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加;e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;2、纲结构主体完工之日起日内，发

7、包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，

8、彩板的质量;七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护，消除事故隐患;2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人

9、届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期

10、限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标

11、准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同共页发包人：_承包人：住所：_ 住所：_法定代表人：_法定代表人：电话：_ 电话：_传真：_传真：开户银行：_开户银行：账号：_账号：邮政编码：_邮政编码：私房施工合同协议书（三）甲方：乙方：为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公平、互利互惠的原则，依照中华人民共和国合同法的相关条款和建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：一、工程概况1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目（甲方文政强承建的房屋从第_

12、号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万平方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干）。建筑面积：以实际竣工面积为准。2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。二、词语定义及合同文件1、合同文件组成及解释顺序。A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。B、国家现行的标准和规范。C、相关技术资料。2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。三、双方一般权利和义务（一）双方的一般权利和义务1、甲方应在开工前办理好施工所需的

13、证件及批文。2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。（二）乙方工作1、承担施工安全保卫工作。2、每月_日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。3、完成政府及行业职能部门的检查工作。四、施工组织设计和工期1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。2、乙方应在图纸会审后_日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在_日内确定，乙方必须按甲方代表（监理）确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表（监理）对进度的检查和监督。3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方（监理）的地注提出改进措施不力，经甲方（监理）确认后执行。如因乙方原因

14、导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。五、工期顺延如遇以下因素，工期应顺延：1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。3、设计作重大修改或变更。4、连续停电、停水两天以上。5、其它人力不可抗拒等因素。六、质量和验收1、工程质量要求：合格工程。2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。七、安全施工1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业

15、安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行承担。2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全责任，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。3、如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方（监理），同时按政府部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府的有关部门的认定进行处理。八、合同价款与支付1、本工程采用可调价格合同，其计价为：按照2000年四川省建设工程计价定额（SGD2000）

16、及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价（未计价材料按同期市场价）确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费（挂靠费由甲方文政强负责）。该结算价款已包含定额范围内的各种规费（如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动费等）;包含定额范围内的各种措施费（如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费）、民工工资保险金等。2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。3、工程

17、款（进度款）支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月_日必须向甲方报表，次月_日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到98%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲方便将修建好后的房屋每平方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。4、维修金的支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，维修金不计息。九、违约责任1、工期违约责任：因乙方原因造成工

18、期延误的，（工期顺延除外），延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方奖励乙方贰万元。2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，（责任依照国家有关部门签订为准）因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担，同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，安全施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。十、其他1、保险：由乙方负责交费办理。2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律保护。十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_年_月_日第14页共14页