建筑工程项目安全生产协议书范本（6篇）.doc

《建筑工程项目安全生产协议书范本（6篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程项目安全生产协议书范本（6篇）.doc（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建筑工程项目安全生产协议书范本甲方：_ 住所：_ 联系电话：_ 住所：_ 联系电话：_风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。一、项目工程1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_有限公司电_工程（以下简称本项工程）项目施工具有约束力。2、本协议中所称本项工程是指甲方以乙方名义与建设方签订的工程项目建设工程合同所包括的全部内容。3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。二、工程项目的安排及费用1、该工程项目位于_区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架

2、主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由_有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。2、甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。3、

3、在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定账户：（2）银行账户名：（2）账号：4、乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用，以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。5、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。6、乙方向甲方支付工程有效标价_的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取

4、）。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的_%。三、甲方职责风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、甲方负责以乙方名义与建设方签订工程项目建设工程合同，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。2、甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文

5、件。3、甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。4、乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。5、甲方应协助乙方整理工程竣工资料。四、乙方职责1、乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具委托书。2、乙方保证具备投标人资格要求，即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。3、乙方在本项工程建设期间，支付工程所需全部

6、费用，全面履行甲方与建设方签订的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。4、乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。5、乙方负责所承担工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。6、乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故，乙方应对此承担全部责任，承担由此产生的所有损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。五、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为

7、追偿依据。1、甲方以乙方名义中标并与乙方签订建设工程合作协议后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要承担建设方索要的赔偿金，还需向甲方支付建设方索要赔偿金的_%作为补偿。2、如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务，违约方应当承担应付款_%的违约金，并继续承担本合同义务。六、纠纷解决双方因本协议的履行发生纠纷，应先协商解决；协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。七、本协议一式_份，具有同等效力，由甲乙双方各持_份。甲方（签字）：签订地点：_年_月_日乙方（签字）：签订地点：_年_月_日建筑工程项目安全生产协议书范本（二）甲方：_乙方：（项目负责人）_为明确甲、乙双方的职责及义务，确保在_工程施工期间

8、做到无安全事故发生，提高安全生产工作水平，现结合我区实际，签订本协议：一、甲方的职责义务1.全面贯彻实施建筑安全生产有关法律法规标准，认真履行监管职责；2.督促乙方加强施工现场安全管理，做好危险源监控和日常安全检查工作，及时消除安全隐患；3.指导乙方做好施工现场文明施工管理，协助乙方开展文明工地创建工作；4.协调解决建筑安全生产重大问题，研究制定适合本地区实际的安全生产治理措施；5.积极推广总结建筑施工现场安全生产先进经验，努力提高安全生产工作水平；6.积极组织开展安全生产培训、考核认证工作，大力宣传安全知识；7、查处施工现场中违章指挥、违章操作及违反操作规程的行为；8.积极协助开展施工现场安

9、全生产事故的调查及处理工作。二、乙方的职责义务1.认真贯彻执行建筑安全生产有关法律法规标准和各项规章制度，严格执行施工现场组织设计和安全施工措施；2.组织制定施工现场安全生产管理目标计划，及时分解、并落实相应责任人；3.积极组织开展施工作业人员的岗前培训、班前教育及安全技术交底工作；4.组织开展安全生产日查和巡查，及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施；5.落实人员建立健全施工现场安全生产档案，总结经验教训；6.保证施工现场安全生产投入，确保资金有效使用；7.及时如实报告安全事故，并积极协助开展事故调查及善后处理工作。三、工程开工前，乙方须交纳安全生产保证金

10、_元，款项交甲方指定帐户。四、工程施工中，严格按照_实施扣分，乙方每被扣除_分，甲方相应扣除安全保证金_元，由甲方统筹管理，应用于安全生产参观学习经费及安全生产奖励基金等。五、严禁工程转包、违法分包、挂靠或允许其他单位、个人以乙方或乙方所在单位名义承揽工程，一旦发生重伤或死亡事故的，由乙方及乙方所在单位负经济及法律责任，对单位实行停业一年，项目经理停业两年的处罚，并对接受转包、违法分包的单位和个人实行相应的处罚。情节严重的，吊销资格证书。六、在工程施工中，乙方须按照_建筑安全文明施工暂行办法的规定，执行甲方的安全监督程序，实行三验收一总评，未实行的，不予返还安全生产保证金。七、乙方若在工程施工

11、中，发生重伤事故的，项目经理停止执业资格十个月，发生死亡事故的，停止执业资格一年，并将安全生产保证金扣除。八、若在工程施工中，乙方未被扣分，甲方自竣工备案完成之日起十日内将安全生产保证金金额返还给乙方，并给予一定的物质奖励，若被扣分的，返还剩余的安全生产保证金。九、本协议自签订之日起开始生效，自工程竣工备案完成之日起终止。十、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，乙方所在单位一份。甲方：（公章）_乙方：（签字）_委托代理人：_年_月_日建筑工程项目安全生产协议书范本（三）甲承包方：（以下简称甲方）乙承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国安全生产法。甲

12、乙双方经过协商达成以下协议。（说明：本协议是甲乙双方各自承包工程项目，在同一作业区施工，为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，特签定本协议。（因乙方是进入甲方为主体施工现场施工，乙方必须服从甲方管理，乙方签订本协议应当视为已经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。）第一条：工程概况：工程名称：工程地点：乙方承包方式：乙方承包范围：第二条：乙方资质及安全生产条件：乙方的资质名称：乙方安全生产条件：说明：乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送建设、监理单位审核并对资料真实性负法律责任。第三条：甲乙双方现场负责人及安全管理人员

13、甲方：现场负责人;安全管理人员乙方：现场负责人;安全管理人员说明：甲乙双方的安全管理人员必须持专业资格证书上岗。第四条：甲方的责任1、向乙方提供本单位的安全生产规章制度。2、对乙方安全生产进行监督。第五条：乙方责任1、根据工程特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证上岗。2、施工过程中对人的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。3、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理单位、甲方对施工现场的安全管理。4、按部颁JGJ59_99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59_99标准保

14、证项目条款，甲方单位有权提出停工并罚款。5、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位的签发安全检查整改单应无条件地整改。6、执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规，因违反规定造成的一切责任的损失均由乙方承担。7、对甲方单位的安全环境和提供的施工设施进行安全状况检查确认安全后方可施工，否则发生事故造成一切损失和责任均由乙方负责。不得擅自拆除和现场安全防护设施及施工设施。8、投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准并遵守操作规程。9、向甲方单位交纳安全保证金，缴费额为承包合同总金额的%并在进场前划到甲方单位。第六条：协议效力1、本协议发生争议以甲方规定为准。2

15、、本协议自签字盖章之日生效。甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）负责人（签字）负责人（签字）_年_月_日建筑工程项目安全生产协议书范本（四）合同编号：_甲方：_ 法定代表人：_ 住址：_ 邮编：_ 联系电话：_乙方：_ 法定代表人：_ 住址：_ 邮编：_ 联系电话：_本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_年_月_日在_市订立。鉴于：甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：第一条为了确保乙方与_签署合同编号为_年_字第_号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国民法典及其他有关法律法

16、规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。第二条按照担保法的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：1.向甲方提供下列一项或数项反担保：经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。以财产抵押押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵押合同”。其中抵押物的有关内容见合同附件。经甲方认可的其他方式反担保措施。2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵押物。第四条当承包商按保证责任规定向甲

17、方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_/天乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。第六条担保条款的修改乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方

18、的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。第七条担保费用甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用：1.担保费：担保费以担保金额为基数，按年率_%计收。担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。2.其它费用：甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用，由乙方支付。3.履约保证金：部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_%，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。第八条争

19、议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。第九条违约责任1.甲方的责任如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_元给乙方。如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。2.乙方的责任如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_元给甲方。如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。第十条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字

20、并加盖公章之日起生效。本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，承包商与建筑主管部门各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_日期：_建筑工程项目安全生产协议书范本（五）甲方：乙方：鉴于乙方是具有丰富施工经验、并具有工程相关资质的公司，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程内容：四川广播电视中心西坡屋面幕墙墙边镀锌板封堵漏水处理。第二条工程工期：在_年_月_日前完工。第三条承包方式：包工包料。第四条乙方承包内容包括：1、按照甲方提供的施工图纸、图集施工。2、乙方负责提供施工图纸中各项材料、安装所需辅材、工具

21、。4、工程总价：包干价21825.00元（此价包括人工费安装、材料费等一切费用，即己含人工费、材料费、机械费、利润、税金、保险费、交通费及所有管理人员和工人的各项福利费用。）第五条质量要求：1、乙方对本工程的质量、安全负全面责任，保证建设、监理、质检站验收合格，并执行国家相关验收规范，保证验收质量达到合格标准。如建设、监理、质检站验收不合格造成的一切经济损失概由乙方负责。2、乙方应文明施工，严禁到处撒倒建渣。第六条合同价款支付：安全施工完毕并验收合格后甲方在20个工作日内一次性支付乙方全部工程款项。第七条安全生产及安全事故处理1、在整个施工过程中，若存在安全隐患时乙方应立即停止施工并报告甲方，

22、乙方应当拒绝听从任何违反安全生产的指挥。2、在施工过程中发生的一切安全事故，由乙方承担责任。第八条违约责任甲方或乙方违反本合同约定的，承担相应的违约责任。第十条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十一条本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。第十二条合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款，与合同具同等效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_联系电话：_ 联系电话：_签订合同时间：_年_月_日建筑工程项目安全生产协议书范本（六）项目名称：发包人：承包人：_年_月_日合同书发包人：承包人：根据中华人民共和国民法典、中华人民

23、共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况及承包范围1.项目名称：2.项目地点：3.资金来源：4.施工承包范围：包括但不限于本项目施工设计图纸（含设计变更）及预算中所规定内容。二、合同工期工期：（日历天）内完成并移交全部工程，自合同签订之日起计算，直至竣工验收合格之日止。三、施工质量及检验1.施工材料及设备需进场检验合格后方可使用，否则，一律不得使用于本工程。2.工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、合同价与支付方式1.合同暂定工程量见附件1，合同含税价暂定为：人民币（大写），其中安全文明施工费已按规定计算并列入

24、合同价内。双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳。合同为含税单价计价方式，包工包料，并按约定单价进行套用。3.关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算;（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算;（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：按现行计价规定及定额计算，其中材料价格按发包人发出的预算书里面当期的玉林市建设工程造价信息相应价格信息进行计算;玉林市建设工程造价信息没有相应价格信息的参照南宁市建设工程造价信息;玉林市及南宁市建设工程造价

25、信息均没有相应价格信息的，经发包人或玉林市造价管理站询价后确定。4.关于合同价款支付：（2）工程竣工验收合格，经双方确认工程量及结算总价后个工作日内支付实际结算总价的100%。（3）支付工程款前，承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为的增值税专用发票（含税）给发包人。承包人与发包人双方若提前终止合同，则按竣工结算办理。五、争议处理1.关于工程造价引起的纠纷，任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站进行申请处理，且应遵照执行其处理意见。2.因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉。六、词语含义本合同中词语含义与建设工程施工合同（示范文本）（

26、GF_20_0201）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。七、合同组成文件及补充协议1.下列文件可视为本合同文件的组成部分：（1）技术标准和要求;（2）已标价工程量清单及单价;（3）图纸;在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字（或印章）及盖单位章。2.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。附件：附件1：工程量清单（以下无正文内容）发包人（盖章）：_ 承包人（盖章）：_法定代表人或委托代理人：_法定代表人或委托代理人：_地址：_ 地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_第20页共20页