地板采购合同范文（9篇）.doc

《地板采购合同范文（9篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地板采购合同范文（9篇）.doc（36页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、地板采购合同范文出卖人：_（以下简称甲方）受买人：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条乙方向甲方订货总值为人民币_元地板。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列：材料名称及花色数量规格（毫米）及型号质量标准或技术指标计量单位单价（元）合计（元）第二条签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_元;2、预付款_元。第三条验收方法_第四条交货时间、地点及结算方式1、交货日期：_2、交货地点：_3、结算方式：_第五条双方责任（一）甲方责任1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修

2、、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_向乙方偿讨逾期交货的违约金。（注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换）2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值_的违约金。3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_的违约金。4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要

3、求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。（二）乙方责任1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_偿付违约金。2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值_的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金_。5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。第六条如因生产资料（material）、

4、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与乙方协商。第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。第八条甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：1、武汉仲裁委员会申请仲裁;2、人民法院起诉。第十条本合同自双方签章之日起生效。第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订

5、附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十二条本合同共一式_份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日地板采购合同范文（二）合同编号：_出卖人：_（以下简称甲方）受买人：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条乙方向甲方订货总值为人民币_元地板。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列：材料名称及花色数量规格（毫米）及型号质量标准或技术指标计量单位单价（元）合计（元）第二条签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_元

6、;2、预付款_元。第三条验收方法_第四条交货时间、地点及结算方式1、交货日期：_2、交货地点：_3、结算方式：_第五条双方责任（一）甲方责任1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_向乙方偿讨逾期交货的违约金。（注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换）2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值_的违约金。3、产

7、品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_的违约金。4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。（二）乙方责任1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_偿付违约金。2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值_的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额

8、的_承担逾期交款违约金。4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金_。5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与乙方协商。第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。第八条甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履

9、行，部分履行合同的理由。第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：1、武汉仲裁委员会申请仲裁;2、人民法院起诉。第十条本合同自双方签章之日起生效。第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十二条本合同共一式_份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_份。订立合同人：甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）负责人：_（盖章） 负责人：_（盖章）地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_开户银行、帐号：_ 开户银行、帐号：_签定地点：_ 签定时间：_年_月_日地板采购合同范文（三）出卖人：_（以下简称

10、甲方）受买人：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条乙方向甲方订货总值为人民币_元地板。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列：第二条签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_元;2、预付款_元。第三条验收方法_第四条交货时间、地点及结算方式1、交货日期：_2、交货地点：_3、结算方式：_第五条双方责任（一）甲方责任1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_向乙方偿讨逾期交货的违约金。（注：木地板属天然材料，

11、自然性色差不预更换）2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值_的违约金。3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_的违约金。4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。（二）乙方责任1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标

12、准的，应按变更部分货款总值的_偿付违约金。2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值_的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金_。5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。第六条如因生产资料（material）、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与乙方协商。第七条本合同

13、所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。第八条甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：1、武汉仲裁委员会申请仲裁;2、人民法院起诉。第十条本合同自双方签章之日起生效。第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十二条本合同共一式_份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_份

14、。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日地板采购合同范文（四）合同编号：_出卖人：_（以下简称甲方）受买人：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条乙方向甲方订货总值为人民币_元地板。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列：材料名称及花色数量规格（毫米）及型号质量标准或技术指标计量单位单价（元）合计（元）第二条签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_元;2、预付款_元。第三条验收方法_第四条交货时间、地点及结算方式1、交货日期：_2、交货地点：_3、结算方式：_第五条

15、双方责任（一）甲方责任1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_向乙方偿讨逾期交货的违约金。（注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换）2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值_的违约金。3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_的违约金。4、木地板属半成品商品，只有通过科

16、学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。（二）乙方责任1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_偿付违约金。2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值_的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的_承担逾期交款违约金。4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金

17、_。5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。第六条如因生产资料（material）、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与乙方协商。第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。第八条甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均

18、可向：1、武汉仲裁委员会申请仲裁;2、人民法院起诉。第十条本合同自双方签章之日起生效。第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十二条本合同共一式_份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_份。订立合同人：甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）负责人：_（盖章） 负责人：_（盖章）地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_开户银行、帐号：_开户银行、帐号：_签定地点：_签定时间：_年_月_日地板采购合同范文（五）甲方：（下称“甲方”）乙方：（下称“乙方”）根据中华人民共和国合同法的规定，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方订购本合同项

19、下货物（以下简称“货物”）事宜，双方达成一致，订立本合同，明确双方权利义务，共同信守。一.工程概况a）工程名称：b）建设地点：二.2.供货单位综合考虑因地板质量、色差、切割等带来的损耗量，并需要预留不低于供货数量5%的维修量，以备补货。颜色纹路以封样样板为准;3.本合同所称价格为甲方应向乙方支付的包干固定单价，不考虑价格波动。以上单价包括但不限于标的物的生产制作、供应、包装、运输（含保险费）、税金、装车、货到工地现场负责卸车及搬楼等一切费用。（由乙方安装时也应包含安装费。）二.质量要求及技术标准：1.乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供地板品种、规格、颜色、主要性能和技术指标必须符合设计

20、及材料样板要求，并应有出厂合格证、防火检测报告、环保检测报告，无文件地暖测试报告拒绝使用;2.防潮垫：品种、主要性能和技术指标必须符合设计要求并保证良好的防潮性及脚感，并应有出厂合格证明;3.乙方供应的货物应符合国家放射性性检测标准GB18580和国家产品质量标准（GB/T18102浸渍纸层压木质地板、GB/T18103_实木复合地板、GB1503694实木地板、LY/T13301999抗静电木质三.交货时间和交货地点：1.交货时间为：_年_月_日2.交货地点为：甲方在本合同中指定地点或甲方指定的其他地点和接收方。乙方应于交货日将货物送至：_。3.乙方在发货前，应提供书面的发货清单至甲方现场管

21、理人员。本合同项下产品使用项目现场，甲方的验收管理人员为，联系方式。4.运输方式及费用负担产品采用公路汽车运输方式，因产品运输至甲方指定地点所发生的所有相关费用均由乙方自行承担。5.乙方应承诺按照甲方要求送货，避免一次货运量过大，无法消纳和运输。四.包装标准：木地板包装必须进行保护性包装，采用纸箱内附带衬垫。乙方产品包装上应标明生产厂家、生产日期、产品名称、规格型号、数量、产地等法律规定的内容。如因产品包装不符合相关法律规定和行业规定，导致产品破损或发生其它质量问题，甲方有权退货，同时，乙方应赔偿甲方由此造成的全部经济损失及承担因甲方退换货所产生的全部费用。五.验收标准及提出异议期限：甲方有权

22、进行现场抽验，抽验率应满足不低于3%;甲乙双方应共同验收产品，验收合格的，甲方书面签字确认。对甲方验收不合格的产品，乙方立即退货，并应立即补足因不合格产品所致甲方缺货数量，乙方不得等到收到该不合格产品后再进行补足工作。乙方应承担因产品不合格而补换货所发生的费用（包括甲方退换货）及赔偿由此造成的甲方全部经济损失。如果乙方对经甲方验收的有质量问题的产品之检验结果有异议，乙方应在该质量产品到达双方指定地点后2个工作日内向甲方提出，双方协商解决或按本合同约定解决。六.结算方式及期限：1.本合同签订后10天内，甲方向乙方支付本合同项下货物总价款的20%作为定金;定金在甲方应支付的后续货款中一次性全部抵扣

23、;2.乙方每送到一批货且经甲方验收合格后15天内，甲方按乙方送到合格货物的总价款的60%向乙方支付货款;3.乙方供货完成（如安装也由乙方负责，则在安装完成且经甲方验收合格）后，甲方按所送货物总额结算（含补货）应付货款，预留结算款的5%作为保证金，其它余款在结算后十天内付清;4.保证金在工程竣工验收合格后六个月内付清。七.违约责任：1.因甲方迟延支付货款的，每迟延一日，其应向乙方支付应付未付货款千分之五的违约金。2.因乙方原因，乙方迟延交货的，每迟延一日，其应向甲方支付迟延交货货款千分之五的违约金。如果乙方迟延交货超过约定期限的_日的，甲方有权以书面通知方式解除本合同，乙方应向甲方承担违约责任并

24、向甲方赔偿本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。3.因乙方原因，乙方提前解除合同的，其应向甲方承担违约责任并赔偿甲方本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。八.争议解决：甲、乙双方就合同事项如发生争议应协商解决，协商不成双方同意将争议提交合同签订地（北京市海淀区）人民法院诉讼解决。九.其它约定：1.备货。乙方同意在本合同的订货数量之外增加10%的产品备货，以备工程增加量之需。甲方所需货物超过本合同约定数量5%的，该部分货物的供应以甲、乙双方另行签订的本合同之补充协议为准。2

25、余货处理。工程完工后的剩余地板，在包装完好且没有损坏、泡水、切割等影响二次销售情况下，乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送，并承担退货过程中产生的费用。但需预留两年的总合同数量3%维修量地板，以备维修保养所需，货品存放在供应地库房处，保证供货的及时性。3.特殊说明：十.合同自双方签字盖章后生效，正本一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。十一：安装条款：（加在提供安装服务的乙方中）（1）木地板进场前必须先送样认可，进场后必须办理报验手续;（2）根据不同的房型，在施工前须与设计师先协定木地板的铺装方向;（3）木地板施工前地面必须做好防潮处理并保证在地面完全干燥的情况下进行施工，否则不得进

26、行铺板工作;（4）拼装木地板前必须对地面进行自流平处理木地板铺装前对地面基层必须进行防潮处理，（如不在合同范围内的需要对地面的平整度进行逐户测量，形成数据表格报给装修总包、监理、总包及甲方），地面平整度达到标准要求后方可进行铺贴;（5）木地板的铺装工艺可参照生产商的合理性建议，但最终质量仍由铺装的承包商负责;（6）木地板施工期间和完工后，须由铺装单位按照要求进行成品保护工作，具体见成品保护要求。（7）铺装单位报价需包含于其它材料收口的材料（如：与大理石收口的不锈钢或铜条，材质与节点设计需报甲方确认方可施工）（8）保洁要求：地板表面保洁时不宜用湿拖把，禁止使用铲刀、美工刀等铲刮;应先用地板专用拖

27、把把灰尘清除，然后用湿布擦除即可。忌用稀释剂、松香水、二甲苯、酒精脱漆剂等液体接触地板，防止产生化学反应，损伤油漆表面。（9）验收标准：建筑装饰装修工程施工规范、地板铺设面层验收规范、木地板保修期内面层检验规范甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日地板采购合同范文（六）需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就甲方购买乙方多层板用于中华世纪城工程建设事宜，甲乙双方充分协商一致，订立本合同;双方达成以下条款并共同遵守

28、。工程名称：工程地点：一、材料名称及规格、型号、材料数量、单价及总价注：以上单价含税票及运输费在内;数量以实际进场为准。二、质量要求1、进场材料必须付有产品合格证,规格必须是1830_915_14尺寸，对角尺寸在2mm以内并表面平整无凹凸现象。2、在使用过程中，出现扎边，突皮乙方负责更换，如不更换甲方拒付剩余款。3、在正常使用的情况下多层板周转次数必须达到八到十次，如果达不到周转次数，乙方应无条件更换或拒付所剩余款。三、供货及验收甲方应提前三天向乙方上发需要量及进场时间计划书，乙方在接到计划书后，由乙方送货至甲方承建的建设工程工地，乙方送货所发生的所有费用由乙方自行承担。1、乙方保证按时到货。

29、货到时，甲方负责安排塔吊和工人卸货及提供放置货物的场地。2、乙方送货途中发生的损毁所产生的损失费用由乙方自行承担，甲方不予承担。3、乙方供应货物数量、外观、材质进入甲方施工现场，由甲方指定人员及库管依据“第二条第1款”对质量的标准和规定进行验收。4、供货的数量、规格应由甲方每次向乙方提供的材料计划单或传真信息为准。甲方指定收货人姓名：（身份证号：_）、姓名：范仁德（身份证号：_）、姓名：（身份证号：_）三人验收并在乙方送货单上同时签字生效，其他人员收货签字无效（如签收人员有变化，甲方及时书面通知乙方）;乙方依此作为送货凭证并作为结算凭证。四、货款结算及付款方式：乙方货到甲方工地，现场经甲方验收

30、合格后首付到场材料货款的30%（首付以_张为一结算段），剩余的70%在第3个月内付清。每次付款前乙方将本次付款金额的税票送财务后再付款。五、材料进场约定乙方在每次发货前，必须将发货清单及货物到达项目部时间及签收单电话至甲方负责人，甲方将随时抽查货物质量、数量，如乙方未将发货清单及货物到达时间签收单电话至甲方负责人，甲方对该批货物不予认可，如发现乙方供货质量、材质、数量有问题的，而引起甲方项目部发生的一切损失由乙方承担。六、甲方责任1、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。2、甲方有权对乙方所送货物进行检查，对检验不符合第一条约定的货物，甲方有权退货或要求换货，由此造成的损失由乙方承担。3、

31、甲方将此货款必须汇到乙方单位指定账户。七、乙方责任1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定品种、规格、质量、数量的货物。如乙方提供的货物质量有瑕疵，数量减少，将视为乙方违约。2、乙方有义务按照甲方合同约定的时间、地点，按时送达货物。否则乙方违约，并应承担由此造成的甲方所有损失。3、乙方有权利要求甲方按合同约定支付款项，如甲方不能按合同支付款项，乙方有权利停止供货。九、合同效率及其他1、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行失效;乙方应在甲方最后一次付款后向甲方出具合同终止函。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效应。2、本合同未尽事宜，双方另签协议，与本合同具有同等法律效力。3、本合

32、同的附件包括双方的合格证、检验报告等资料，送货收货清单，往来账单，支付证明等，与本合同同时使用，同时具有法律效力。4、履行合同纠纷的处理，甲乙双方如产生纠纷，由双方协商解决，协商不能解决的，可向签订合同所在地的人民法院起诉。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日地板采购合同范文（七）出卖人：_（以下简称甲方）受买人：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条乙方向甲方订货总值为人民币_元地板。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列：材料名称及花色数量规格（毫米）及型

33、号质量标准或技术指标计量单位单价（元）合计（元）第二条签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_元;2、预付款_元。第三条验收方法_第四条交货时间、地点及结算方式1、交货日期：_2、交货地点：_3、结算方式：_第五条双方责任（一）甲方责任1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_向乙方偿讨逾期交货的违约金。（注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换）2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲

34、方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值_的违约金。3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_的违约金。4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。（二）乙方责任1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_偿付违约金。2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值_的违约金。甲方不同

35、意退货的，乙方仍须按合同规定收货。3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金_。5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。第六条如因生产资料（material）、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与乙方协商。第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。第八条

36、甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：1、武汉仲裁委员会申请仲裁;2、人民法院起诉。第十条本合同自双方签章之日起生效。第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十二条本合同共一式_份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日地板采购合同范文（八）甲方：（下称“甲方”

37、）乙方：（下称“乙方”）根据中华人民共和国合同法的规定，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方订购本合同项下货物（以下简称“货物”）事宜，双方达成一致，订立本合同，明确双方权利义务，共同信守。一.工程概况a）工程名称：b）建设地点：二.2.供货单位综合考虑因地板质量、色差、切割等带来的损耗量，并需要预留不低于供货数量5%的维修量，以备补货。颜色纹路以封样样板为准;3.本合同所称价格为甲方应向乙方支付的包干固定单价，不考虑价格波动。以上单价包括但不限于标的物的生产制作、供应、包装、运输（含保险费）、税金、装车、货到工地现场负责卸车及搬楼等一切费用。（由乙方安装时也应包含安装费。）二.质量要求及技术标准

38、：1.乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供地板品种、规格、颜色、主要性能和技术指标必须符合设计及材料样板要求，并应有出厂合格证、防火检测报告、环保检测报告，无文件地暖测试报告拒绝使用;2.防潮垫：品种、主要性能和技术指标必须符合设计要求并保证良好的防潮性及脚感，并应有出厂合格证明;3.乙方供应的货物应符合国家放射性性检测标准GB18580和国家产品质量标准（GB/T18102浸渍纸层压木质地板、GB/T18103_实木复合地板、GB1503694实木地板、LY/T13301999抗静电木质三.交货时间和交货地点：1.交货时间为：_年_月_日2.交货地点为：甲方在本合同中指定地点或甲方指定

39、的其他地点和接收方。乙方应于交货日将货物送至：_。3.乙方在发货前，应提供书面的发货清单至甲方现场管理人员。本合同项下产品使用项目现场，甲方的验收管理人员为，联系方式。4.运输方式及费用负担产品采用公路汽车运输方式，因产品运输至甲方指定地点所发生的所有相关费用均由乙方自行承担。5.乙方应承诺按照甲方要求送货，避免一次货运量过大，无法消纳和运输。四.包装标准：木地板包装必须进行保护性包装，采用纸箱内附带衬垫。乙方产品包装上应标明生产厂家、生产日期、产品名称、规格型号、数量、产地等法律规定的内容。如因产品包装不符合相关法律规定和行业规定，导致产品破损或发生其它质量问题，甲方有权退货，同时，乙方应赔

40、偿甲方由此造成的全部经济损失及承担因甲方退换货所产生的全部费用。五.验收标准及提出异议期限：甲方有权进行现场抽验，抽验率应满足不低于3%;甲乙双方应共同验收产品，验收合格的，甲方书面签字确认。对甲方验收不合格的产品，乙方立即退货，并应立即补足因不合格产品所致甲方缺货数量，乙方不得等到收到该不合格产品后再进行补足工作。乙方应承担因产品不合格而补换货所发生的费用（包括甲方退换货）及赔偿由此造成的甲方全部经济损失。如果乙方对经甲方验收的有质量问题的产品之检验结果有异议，乙方应在该质量产品到达双方指定地点后2个工作日内向甲方提出，双方协商解决或按本合同约定解决。六.结算方式及期限：1.本合同签订后10

41、天内，甲方向乙方支付本合同项下货物总价款的20%作为定金;定金在甲方应支付的后续货款中一次性全部抵扣;2.乙方每送到一批货且经甲方验收合格后15天内，甲方按乙方送到合格货物的总价款的60%向乙方支付货款;3.乙方供货完成（如安装也由乙方负责，则在安装完成且经甲方验收合格）后，甲方按所送货物总额结算（含补货）应付货款，预留结算款的5%作为保证金，其它余款在结算后十天内付清;4.保证金在工程竣工验收合格后六个月内付清。七.违约责任：1.因甲方迟延支付货款的，每迟延一日，其应向乙方支付应付未付货款千分之五的违约金。2.因乙方原因，乙方迟延交货的，每迟延一日，其应向甲方支付迟延交货货款千分之五的违约金

42、。如果乙方迟延交货超过约定期限的_日的，甲方有权以书面通知方式解除本合同，乙方应向甲方承担违约责任并向甲方赔偿本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。3.因乙方原因，乙方提前解除合同的，其应向甲方承担违约责任并赔偿甲方本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。八.争议解决：甲、乙双方就合同事项如发生争议应协商解决，协商不成双方同意将争议提交合同签订地（北京市海淀区）人民法院诉讼解决。九.其它约定：1.备货。乙方同意在本合同的订货数量之外增加10%的产品备货，以备工程增加量之需。

43、甲方所需货物超过本合同约定数量5%的，该部分货物的供应以甲、乙双方另行签订的本合同之补充协议为准。2余货处理。工程完工后的剩余地板，在包装完好且没有损坏、泡水、切割等影响二次销售情况下，乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送，并承担退货过程中产生的费用。但需预留两年的总合同数量3%维修量地板，以备维修保养所需，货品存放在供应地库房处，保证供货的及时性。3.特殊说明：十.合同自双方签字盖章后生效，正本一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。十一：安装条款：（加在提供安装服务的乙方中）（1）木地板进场前必须先送样认可，进场后必须办理报验手续;（2）根据不同的房型，在施工前须与设计师先协定木地

44、板的铺装方向;（3）木地板施工前地面必须做好防潮处理并保证在地面完全干燥的情况下进行施工，否则不得进行铺板工作;（4）拼装木地板前必须对地面进行自流平处理木地板铺装前对地面基层必须进行防潮处理，（如不在合同范围内的需要对地面的平整度进行逐户测量，形成数据表格报给装修总包、监理、总包及甲方），地面平整度达到标准要求后方可进行铺贴;（5）木地板的铺装工艺可参照生产商的合理性建议，但最终质量仍由铺装的承包商负责;（6）木地板施工期间和完工后，须由铺装单位按照要求进行成品保护工作，具体见成品保护要求。（7）铺装单位报价需包含于其它材料收口的材料（如：与大理石收口的不锈钢或铜条，材质与节点设计需报甲方确

45、认方可施工）（8）保洁要求：地板表面保洁时不宜用湿拖把，禁止使用铲刀、美工刀等铲刮;应先用地板专用拖把把灰尘清除，然后用湿布擦除即可。忌用稀释剂、松香水、二甲苯、酒精脱漆剂等液体接触地板，防止产生化学反应，损伤油漆表面。（9）验收标准：建筑装饰装修工程施工规范、地板铺设面层验收规范、木地板保修期内面层检验规范甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日地板采购合同范文（九）需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就甲方购

46、买乙方多层板用于中华世纪城工程建设事宜，甲乙双方充分协商一致，订立本合同;双方达成以下条款并共同遵守。工程名称：工程地点：一、材料名称及规格、型号、材料数量、单价及总价注：以上单价含税票及运输费在内;数量以实际进场为准。二、质量要求1、进场材料必须付有产品合格证,规格必须是183091514尺寸，对角尺寸在2mm以内并表面平整无凹凸现象。2、在使用过程中，出现扎边，突皮乙方负责更换，如不更换甲方拒付剩余款。3、在正常使用的情况下多层板周转次数必须达到八到十次，如果达不到周转次数，乙方应无条件更换或拒付所剩余款。三、供货及验收甲方应提前三天向乙方上发需要量及进场时间计划书，乙方在接到计划书后，由

47、乙方送货至甲方承建的建设工程工地，乙方送货所发生的所有费用由乙方自行承担。1、乙方保证按时到货。货到时，甲方负责安排塔吊和工人卸货及提供放置货物的场地。2、乙方送货途中发生的损毁所产生的损失费用由乙方自行承担，甲方不予承担。3、乙方供应货物数量、外观、材质进入甲方施工现场，由甲方指定人员及库管依据“第二条第1款”对质量的标准和规定进行验收。4、供货的数量、规格应由甲方每次向乙方提供的材料计划单或传真信息为准。甲方指定收货人姓名：（身份证号：_）、姓名：范仁德（身份证号：_）、姓名：（身份证号：_）三人验收并在乙方送货单上同时签字生效，其他人员收货签字无效（如签收人员有变化，甲方及时书面通知乙方

48、）;乙方依此作为送货凭证并作为结算凭证。四、货款结算及付款方式：乙方货到甲方工地，现场经甲方验收合格后首付到场材料货款的30%（首付以_张为一结算段），剩余的70%在第3个月内付清。每次付款前乙方将本次付款金额的税票送财务后再付款。五、材料进场约定乙方在每次发货前，必须将发货清单及货物到达项目部时间及签收单电话至甲方负责人，甲方将随时抽查货物质量、数量，如乙方未将发货清单及货物到达时间签收单电话至甲方负责人，甲方对该批货物不予认可，如发现乙方供货质量、材质、数量有问题的，而引起甲方项目部发生的一切损失由乙方承担。六、甲方责任1、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。2、甲方有权对乙方所送货

49、物进行检查，对检验不符合第一条约定的货物，甲方有权退货或要求换货，由此造成的损失由乙方承担。3、甲方将此货款必须汇到乙方单位指定账户。七、乙方责任1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定品种、规格、质量、数量的货物。如乙方提供的货物质量有瑕疵，数量减少，将视为乙方违约。2、乙方有义务按照甲方合同约定的时间、地点，按时送达货物。否则乙方违约，并应承担由此造成的甲方所有损失。3、乙方有权利要求甲方按合同约定支付款项，如甲方不能按合同支付款项，乙方有权利停止供货。九、合同效率及其他1、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行失效;乙方应在甲方最后一次付款后向甲方出具合同终止函。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效应。2、本合同未尽事宜，双方另签协议，与本合同具有同等法律效力。3、本合同的附件包括双方的合格证、检验报告等资料，送货收货清单，往来账单，支付证明等，与本合同同时使用，同时具有法律效力。4、履行合同纠纷的处理，甲乙双方如产生纠纷，由双方协商解决，协商不能解决的，可向签订合同所在地的人民法院起诉。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日第36页共36页