劳务分包合同书（八篇）

《劳务分包合同书（八篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同书（八篇）（46页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、劳务分包合同书托方（甲方）：_承接方（乙方）：_甲、乙两方经友好洽谈和商量，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共有恪守。一、工程地点：_区_街_单元_室二、形式结构：_层式_室_厅_厨_卫三、工程事项：_1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设8080瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面2540铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺3030瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设3030瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提议方案，商量确定。四、承包方式：_甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需手续（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质

2、量准则：_施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修准则，两方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：_手续由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_元人民币。七、付款方式：_为确保工程质量，暂扣500元押金，_年_月_日至_年_月_日内无任何问题，将全部返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工事项和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自两方签字之日起奏效。甲方：_ 乙方：_签字（盖章）：_ 签字（盖章）：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日 _年_月_日劳务分包合同书

3、（二）出租方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目劳务承包管理暂行规定。甲方决定将_公司_工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。二、本合同期限：从_年_月起至_年_月止。三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如

4、乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的_%返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%，装修完工前付50%。五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合

5、同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：_ 乙方：_甲方代表：_ 乙方代表：_年_月_日劳务分包合同书（三）甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：一级电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升

6、压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：_，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期及进度：1、根据甲乙双方商定，乙方在_年_月_日前进场施工，_年_月_日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向

7、甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。六、付款方式：1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。3、乙方在结算过程中承担“工程总价款10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调

8、各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。6、安装时记录好单元工程质量评定表

9、、中间计量表。6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。5、

10、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出重大隐患通知书、整改指令并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款

11、处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按民法典和建设安装工程承包合同条例追究其经济责任，违约

12、方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。十一、其他：1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1）设计图纸及招投标文件的技术要求。2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。3）设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。4、本合同未尽

13、事宜，甲乙双方协商解决。十二、合同份数：本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。甲方：_ 乙方：_法人代表（委托人）：_ 法人代表（委托人）：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日劳务分包合同书（四）承包人（甲方）：_地址：_劳务分包人（乙方）：_地址：_为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国民法典、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限1、开工日期：_年_月_日。2、竣工日期：_年_月_日。3、总工期为：共_

14、个日历天。三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。3、单价：_ ;工程量：_;合同总价：_。四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应

15、扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起_年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工

16、程保留金扣除。五、材料设备的供应1、凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的_倍进行处罚，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备_%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的_%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按_元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。六、施工图纸1、甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。2、甲方提供的施工图

17、纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核批准后方可使用。七、甲方的工作1、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。2、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。3、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进

18、行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。4根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。5、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。八、乙方的工作1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。2、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。4、乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。6、及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资7、在工程缺陷责任期内，负

19、责工程的缺陷修复。九、劳务分包人资质1、资质证书编号：_;2、资质专业及等级：_。十、工程质量1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。2、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量计划的质量目标。3、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。十一、安全施工1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规

20、定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。2、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。3、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。4、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。十二、

21、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。十三、违约责任1、因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延。2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。3、因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。4、若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。十四、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实

22、际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方：_代表人：_联系方式：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日乙方：_代表人：_联系方式：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日劳务分包合同书（五）发包方：_（甲方） 分包方：_（乙方）依照中华人民共和国合同法，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：一

23、、工程名称：二、建筑面积：平方米三、工程总金额：_元四、工程期限：_年_月_日至_年_月_日五、质量等级：六、工程款支付：开工一月后付万元，其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方承担。十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。十三、乙方必须

24、严格按照劳动合同法和建设部关于建设领域农民工工资支付暂行办法等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日劳务分包合同书（六）承包商（简称甲方）：分包人（简称乙方）：依照中华人民共和国民法典及其它有关法律

25、、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与承包人已经签订总承包合同，承包人和分包人双方就分包事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容及范围：（1）该工程所需设备由甲方与发包商协商解决，按照甲方与发包商的约定的工艺进行施工;（2）除尘系统按照倒灰房+球磨机出料口+提升机顶部+振动筛顶部设置吸尘罩（外配简易风量调节阀）进行收尘，收尘气体经风管入双筒旋风除尘器和布袋除尘后，尾气经烟筒排空;（3）乙方处理的铝灰应达到标准;（4）乙方将处理后的铝颗粒和筛下的铝灰分类包装，按照指定地点摆放;（5）乙方负责辖区内的卫生打扫工作;（6）结算方式和

26、结算价格：_。结算方式：按规定，由甲乙双方联合进行过磅验收，以铝颗粒实际过磅净重为准作为结算数量：结算价格：_。二、承包方式：甲方负责铝灰处理工作人员、材料工器具、劳保及施工人员的食宿，乙方工作人员的意外险由乙方负责。三、铝灰的质量验收：铝灰质量如达不到双方约定的标准，乙方可进行返工清理。四、结算方式：每月底根据乙方实际交付的数量进行结算五、甲方的权利与义务：1、甲方与发包商指定地点供乙方修建临时宿舍;2、甲方负责协调乙方施工人员的生活和施工需要的水、电接入事宜;3、甲方负责协助乙方办理出门证等相关手续。六、乙方的权利与义务：1、乙方应当尽可能按照20吨/天的处理量进行处理;2、乙方由于天气原

27、因或者突发情况以及不可抗力造成的停工后，一切恢复正常后乙方应当立即开工，完成工作量，甲方应当协助;3、未经甲方同意乙方不得擅自将施工用的任何设备物资调离施工现场;乙方在施工过程中故意造成甲方设备损坏的，由甲乙双方共同协商解决;乙方必须执行中华人民共和国安全生产法及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，保持严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本劳务正常实施开展;乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故应当及时通知甲方，并将事故调查和处理意见报告甲方;七、保证金及合同解除：1、合同签订后，乙方需支付甲

28、方保证金（大写），合同到期后甲方应如数退还;若甲方延期支付或拒付，乙方将按月息2%收取甲方利息，直至承包人连款带息支付后。2、如乙方由于自身原因无法切实履行合同，乙方应当提前通知甲方，否则视为单方违约。八、其他条款：1、本合同一式两份，甲乙双方各一份;2、本合同自甲乙双方签字或按手印之日起生效;3、如有未尽事宜双方可以补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。九、争议解决方式：如双方在本合同的履行中发生争议，应当本着友好协商的原则进行解决;如双方不能达成一致可以向甲方或乙方所在地的人民法院起诉，也可以向仲裁机构申请仲裁。承包人：分包人：身身份证号：_ 身份证号：_住所：_ 住所：_电话：_ 电话

29、：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮政编码：_ 邮政编码：_订立时间：_ 订立时间：_劳务分包合同书（七）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1.劳务分包人资质情况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_工程地点：_分包范围：_提供分包劳务内容：_3.分包工作期

30、限开始工作日期：_结束工作日期：_总日历工作天数：_4.质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定等级。5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同;（2）本合同附件;（3）本工程施工总承包合同;（4）本工程施工专业（分）包合同。6.标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_。7.总（分）包合同7.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关

31、承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。7.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定。8.图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。9.项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_.9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职务：_.10.工程承包人义务10.1组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1

32、）在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_;（2）在_年_月_日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;（3）在_年_月_日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;（4）在_年_月_日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）_;（5）在_年_月_日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_;（6）在_年_月_日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_，其

33、交验要求与保护责任为：_.10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;10.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，

34、协调现场工作关系。11.劳务分包人义务11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投

35、入足够的人力，物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工

36、作;11.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;11.7做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;11.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施;11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12.安全施工与检查12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产

37、有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。13.安全防护13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用

38、由工程承包人承担。13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全保护措施费用。13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14.事故处理14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时

39、，应按相关规定处理。15.保险15.1劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：_.15.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16.材料、设备供应16.1劳务分包人应在接到图纸后_天内，向工程承包人

40、提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）;经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）_.16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材

41、料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。17.劳务报酬17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）;（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算;（2）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量。17.2本工程的劳务报酬，除本合同17.6固定的情况外，均为一次包死，不再调整。17.3采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计_元。17.4采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元;_，单价为_元。17.5采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为：_，

42、单价为_元;_，单价为_元。17.6下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过_%，按变化前后价格的差额予以调整;（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;（2）双方约定的其他情形：_.18.工时及工程量的确认18.1采用固定劳务报酬方式的，事故过程中不计算工时和工程量。18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按每月（或、旬、日）将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工

43、程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19.劳务报酬的中间支付19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款_元;（2）中间支付：_.19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_.19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。20.施工机具、周转材料供应20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行

44、良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。20.3程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21.施工变更21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;（2

45、）增减合同约定的工程量;（3）改变有关的施工时间和顺序;（4）其他有关工程变更需要的附加工作。21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。22.施工验收22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告

46、，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。22.2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。23.施工配合23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工

47、程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。23.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。24.劳务报酬最终支付24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包

48、人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。25.违约责任25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报

49、酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_的违约金。25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。25.4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_元的违约金;（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_违约金;（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合

50、同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。26.索赔26.1工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相

51、应部分转交给劳务分包人。26.3当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失报告及有关资料;（3）工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复

52、，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）（4）规定相同。26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。27.争议27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主

53、管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第_种方式解决争议：（1）向_仲裁委员会申请仲裁;（2）向人民法院起诉。27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受;（3）仲裁机构要求停止合同工作;（4）法院要求停止合同工作。28.禁止转包或再分包28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。29.不可抗力29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。29.2不可抗力事件发生

54、后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤

55、亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担;（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;（6）工程所需清理、修理费用，由工程承包人承担;（7）延误的工作时间相应顺延。29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。30.文

56、物和地下障碍物30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。31.合同解除31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，