《2023年【实用】不锈钢来料加工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年【实用】不锈钢来料加工合同（2页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、不锈钢来料加工合同 甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格 2、略;3、工程造价：_元/米，施工面积约_米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式：合同签订生效后，甲方付_%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_%后，拨付安装工程总价款的 _%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至_年_月_日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期
2、顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现 质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质 量 验 收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项
3、中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_ 法院起诉。七、合 同 一 式 两 份，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。八、备注 甲方(单位盖章)：乙方(单位盖章)：甲方代表签字：乙方代表签字：工程造价元米施工面积约米约合人民币万元以实际竣工验收数量为准付款方式合同签订生效后甲方付的预付材料款材拨款之日起至年月日之前完工如有客观原因引起的期开工中途停工和窝工经甲方认证后工期顺三甲方责任如期办理拨的问题四乙方责任保证质量保证工程如期竣工保修期为一年一年内出现质量问题保修保换人为造成损坏由甲方承担工
2023年【实用】不锈钢来料加工合同
