2023年工程合同范文锦集篇

《2023年工程合同范文锦集篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程合同范文锦集篇（55页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年工程合同范文锦集篇工程合同 篇1甲方(需方)：乙方(供方)：为了提高经济效益，增加甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，依据中华人民共和国合同法之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 甲方 工程灯具加工订货一事托付给乙方完成。甲方托付乙方加工灯具的名称、规格、型号、电压等级、质量(技术指标)等应严格根据施工图纸及验收规范制作。灯具规格、型号、电压等级、单价详见下表：注：1、此表内的数量均为暂估量，结算以实际送货量为准。2、乙方应依据甲方供应的加工订货单刚好组织生产。3、本合同灯具指定为“ ”品牌产品，均包含节能灯管、节能灯泡。其次条 产品包装规格 灯具

2、出厂时，附产品合格证及检测报告。第三条 验收方法 监理工程师及甲方工程师按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收，对达不到验收标准的甲方拒绝接收。第四条 货款、费用等付款及结算方法 乙方灯具送到现场甲方验收合格，甲乙双方办理结算单作为结算依据，在次月月底甲方支付至上月送货实际货款的95%，预留总货款的5%作为质量保修金，保修金在保修期满后一次性付清。第五条交货规定交货方式： 汽运到施工现场 交货地点： 交货日期： 20xx年 月 日起先供货，保证工程进度须要。 运输费： 乙方担当第六条 对产品提出异议的时间和方法1、甲方在验收中，因灯具数量较多只能抽验。在运用中，假如发觉产品的规格、型号、电

3、压等级和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向乙方提出书面异议;在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第七条 经济责任(一)甲方责任1、甲方假如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍需按合同规定收货。2、在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后，未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议，或因其它缘由拒收，应负责妥当保管，等候处理，不得动用。一经动用，即视为接收，甲方应按期向乙方付款。

4、(二)乙方责任1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，甲方同意接收的，按质论价。不同意接收的，乙方应负责保退、保换。由于上述缘由导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 5 %向甲方偿付逾期交货的违约金。2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方假如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。假如甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 20 %的违约金。3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期1天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 5 %的违约金。4、灯具在正常运用中，确因灯具自身质量

5、问题引起的火灾、触电等平安事故，乙方应担当由此造成的一切责任和损失。第八条 质量标准：1、乙方所供的灯具质量必需符合相应的国家检验质量标准，如达不到此标准，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方担当。2、各型灯具的规格、型号必需符合设计要求，应有合格证、“CCC”认证标记和认证证书复印件。3、灯具的.绝缘性能、导电性能和阻燃性能必需符合相应的国家检验质量标准。4、灯具板面和支吊架，应具有足够的强度。灯具板面应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。第九条 产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。第十条 甲、乙任何一方假如要求全部或者部分终止合同，必需提出充分理由，经双方协商，有的还应报请上级主

6、管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付终止合同部分总额 10 %的补偿金。第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。假如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十二条 甲、乙任何一方假如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第十三条 保修期：乙方供应的全部灯具保修期为本工程竣工验收合格并移交建设单位后 两 年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。

7、乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以托付他人修理，费用由乙方全部担当。在正常运用中，对于由乙方灯具自身质量问题造成的客户索赔，应依据其实际损失或评估价值，乙方应担当由此造成的一切责任和损失。第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。第十五条 本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同具有同等效力。第十六条 纠纷的处理本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向北京市丰台区人民法院起诉。第十七条 本合同共一式 六 份，

8、由甲方执 四 份，乙方执 二 份，具有同等的法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2甲方(建设单位)：_乙方(供货单位)：_丙方(施工单位)：_为确保工程质量、材料质量为根本，施工工艺是关键。目前建筑材料市场鱼龙混杂，材料质量、价格悬殊太大的状况，甲、乙、丙三方依据同等互利、等价有偿、协商一样的原则，就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事宜，经协商达成如下协议：一、材料运用工程名称：_二、材料类别：1、一类：甲方指定及代付款材料。2、二类：清单暂定价及代付款材料。3、三类：甲方指定及清单暂定价不代付款材料。三

9、、订货、运输、验收：1、首先丙方与乙方依据甲方有求签订材料供货表(附表一)，注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。2、丙方与乙方签订材料供货表后，报甲方认证签字，同时报材料合格证，检测报告及样品一份。3、丙方用货应提前通知乙方，说明用货数量、规格、型号、到货日期等，乙方担当运输相关费用，运至丙方所在工地现场。4、验收：丙方收到货后，即进行验收，对不合格或不符合要求的材料应退换。需监理进行检查的材料，丙方应通知监理检查。5、材料价格包括贮存、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。如与市场或政策性价格调整，应刚好通知另两方协商作相应调整。四、结算：建筑材料选购合同1、属

10、于一、二类材料为丙方托付甲方代为支付乙方材料费(乙方开据材料发票给丙方，丙方开据工程发票给甲方，结算时甲方从乙方工程款中扣除)。属于三类材料，丙方干脆给乙方付材料费。丙方不得将三类材料列入一、二类材料。2、三方认定的清单暂定价材料价格，作为丙方竣工决算时材料调整的依据。3、付款方式：甲方依据丙方与乙方收货数量清单和丙方托付付款凭证干脆向乙方支付货款。有质保期的材料，甲方依据丙方托付，付款至95%，剩余5%质保期满_年后无质量问题，15日内一次无息付清。未经乙方同意，甲方不得将货款交给乙方其他任何商务人员。五、乙方的责任与义务1、乙方向丙方供应符合国家质量及符合附表1质量要求及品牌的.原产地合格

11、产品、合格证。2、乙方保证其供应的全部产品均为按国家标准的原产地合格产品，若甲方发觉乙方供应的产品不是原产地和套牌生产的产品，甲方将对乙方该批产品价值50%的罚款惩罚。3、如因乙方材料质量问题给丙方造成损失，丙方应第一时间通知乙方和甲方，并爱护好现场，乙方负责对所造成的损失向甲方进行赔偿。如因丙方施工工艺造成损失，其责任自行担当。4、乙方有义务刚好对产品的质量、用户看法等信息对甲方进行反馈; 5、乙方应协作丙方工程进度的实施，向甲方供应合理的优化方案安装技术支持。六、丙方的责任和义务1、丙方应为乙方供应材料的存放地，并赐予妥当的保管。2、丙方应对每次所到材料进行质量抽检。如发觉质量等状况刚好向

12、甲方、监理通报。3、丙方应刚好把所到现场并验收的管材清单(复印件)交甲方负责人。4、丙方未事先书面对非应用环境或特别运用要求做出说明和非正规操作及人为破坏所成的损失，全部责任由丙方担当，乙方将不担当责任。5、丙方收到乙方产品，应马上验收，如对货物验收有异议，第一时间内通知甲方和乙方，否则视作货物无误。6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得销售或用于其他工程。七、甲方的权利和义务1、甲方对乙方供应与本合同有关的技术上及交易的商业状况予以保密。 2、甲方应监督乙、丙方，保证所需材料及配件全部用于该工程，不得流入其他销售渠道及其他工程，否则，一切后果均有甲方、丙方担当。3、甲方有权随时对货物进行其次

13、次抽检(合格产品检测费由甲方担当)。八、其他责任：乙方违反本合同条款规定或因供货不刚好、质量等问题，丙方应以书面的形式通过信函或传真的方式通知乙方，乙方应在三日内书面答复，否则视为承认该通知书的要求，购销合同关系自动解除，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同。九、履行期限：本合同有效期为“_”项目结束。十、 纠纷的解决：三方在合同履行过程中如产生纠纷，由三方协调解决。协商不成，在合同签订地法院诉讼。工程合同 篇3发包人全称：(以下简称：甲方)承包人全称：(以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规

14、和规章，及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：合同约定乙方施工部位为：中全部的电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内全部一切强电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，

15、日常平安巡查。详细如下：从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料。4、甲方干脆分包的.专业工程，乙方需全力协作。三、甲方工作1、开工前天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。2、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派为甲方驻

16、工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4、协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。四、乙方工作1、开工前天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。2、开工前天供应施工方案和进度安排，以后按月、周供应月、周进度安排。3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4、严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪

17、录。施工过程中，如发生平安事故，由乙方负责担当全部费用及法律责任，与甲方无关，参与竣工验收，编制工程结算。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。6、施工垃圾集中到甲方指定地点。7、已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的爱护，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲方担当追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方担当。8、乙方必需遵守甲方装饰施工现场平安管理条例。五、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。合同约定本工程总工期为

18、日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按合同专用条款“第九条第4、5款”执行。六、质量标准：1、适应于合同的工程质量检验评定标准、

19、规范名称为(包括但不限于以下)：建设强制性条文;建筑工程质量检验评定标准GBJ30188;建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx;电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88);省、市相关部门的各种规章制度;2、合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等

20、全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按合同协议书第三条第4款处理。七、施工管理规范乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-88)。2、建筑机械运用平安技术规程(JGJ59-86)。3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)。4、建筑施工高处作业平安技术规范(JGJ80-91)。八、合同造价及付款方式合同工程总价为_元整()乙方进场_天，甲方付生活费_元乙方施工进度达到总工程量的30%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的50%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的80%，甲方付_元余款待乙

21、方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的修理金后一次性付清。修理金在乙方完工并交付运用后6个月内付清九、合同一式贰份。甲方_签字（盖章） 乙方_签字（盖章）_年_月_日工程合同 篇4甲方(托付人):合同编号：乙方(施工方):签订日期：一、装饰施工地点：二、依据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。三、工程概况：1、工程总价：2、装修内容：四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币 元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修_年。2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付

22、乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在_日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方缘由要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的.，均须要签订由甲方需担当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘由造成返工的，由乙方担当责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必需根据预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅

23、自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续，须要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。九、解决合同纠纷方式： 本合同履行

24、期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇5（以下简称“业主”）与（以下简称监理单位）经过双方协商一样，签订本合同。业主托付监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称；工程地点；工程规模；总投资；监理范围。本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。下列文件均为本合同的组成部分：（）监理托付函或中标函；（）工程建设监理合同标准条件；（）工程建设监理合同专用条件；（）在实施过程中共同签署的补

25、充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自年月日起先实施，至年月日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。业主：（签章） 监理单位：（签章）法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）地址： 地址：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：电话： 电话：年月日签于 年月日签于工程合同 篇6工程编号：_合约编号：_(以下简称甲方)将_处地质钻探及土壤试

26、验工程交由_(以下简称乙方)承办经双方同意订立合约如下：第一条 工程地点：请参阅工程图说。其次条 工程范围：详图样说明书。第三条 合约总价：全部工程总价_元整，具体表附后，工程结算总价根据实做数量结算计算之。(合约附件另有规定者除外)。第四条 付款方式：一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处第一科审查合格后一次付清。(如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八十)。二、乙方应依照上项付款方法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所附印鉴相符。三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特别事由外，应于七日内发

27、给结算验收证明书，并依规定程序付清尾款。四、估验计价均应按期办理，不得申请弃权或延期办理。五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。第五条 工程期限：一、开工期限：乙方应于决标后五日内正式开工。二、完工期限：全部工程限于开工之日起五十日历日完工。如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_市政府所属各机关营缮工程因障碍因素无法全面施工工期计算作业规定办理。三、因故延期：

28、如因天灾人祸确为人力所不能抗拒，致需延长完工日期时，乙方得申请甲方核定延期日数。四、工程开工、停工、复工、完工，乙方均应于当日以书面报告甲方。并以甲方核定之结果为计算工期之依据、乙方不为报告者，甲方得径为核定后以书面通知乙方，乙方不得异议。五、甲方所核定相关工期事项，乙方均同意遵守，不得异议，亦不得因此提出赔偿损失或停工结算等要求。第六条 工程变更：甲方对本工程有随时变更计画及增减工程数量之权(工程变更设计时，依本府有关规定办理)，乙方不得异议。对于增减数量，双方参照本合约所订单价计算增减之。有新增工程项目时，得由双方协议合理单价，但不得以新增项目单价未议妥而停工。新增项目如含有合约既有单价，

29、其单价得按物指数增减率调整工程费计算方式调整之。如因甲方变更计画，乙方须废弃已完工程之一部分或已到场之合格材料，由甲方核试验收后，参照本合约所订单价或订约时料价或新议订单价并按物价指数增减率调整工程费计算方式计给之。但已进场材料以实际施工进度须要并经检验合格为限，若因保管不当影响品质之部分不予计给。第七条 工程图说：全部本工程之图样施工说明书及本合约有关附件等，其优先级依序为开标记录补充规定、特定条款、技术规范、合约图说、工程具体表，及一般规定或一般规范。第八条 工程监督：甲方所派主持工程之工程司，有监督工程及指示乙方之权。甲方工程司如发觉乙方工人技能低劣，或不听指挥，得随时通知乙方更换之。如

30、所做工程草率，材料窳劣，不合规定者，得通知乙方拆除重做，其损失及所需工期概由乙方负责。第九条 工地管理：乙方须遴派技师或派具有二年以上工程阅历之代表常驻工地，督导施工，并负责工人之管理，严格约束工人遵守纪律，如有任何纠纷或违法行为，概由乙方负完全责任。如工人遇有伤亡或其它意外情事，应由乙方自行处理，与甲方无涉。乙方所派之负责人，非经甲方工程司同意不得擅离工地。甲方如认为乙方所派负责人不称职时，得通知乙方更换之。第十条 工作场地设备：乙方对于工人之食宿医药卫生，以及材料工具之储存房屋，均应有完善之设备。第十一条 材料机具：全部材料机具，除本合约有规定者外，概由乙方自备，并须经甲方检验(视)合格方

31、可运用，其不合格者，须马上迁出场外。本工程内应由甲方供应之机具材料，因故未能实时供应，得酌予展延工程期限，但一次超过九十日者，如甲方未能即时供应机具材料致工程全部或部分停工时，比照投标须知九之(五)(六)规定办理。第十二条 加班赶工：本工程进行期间，如因工程进度落后为协作进度，甲方认为必需增加工人或加开夜班时，乙方应即照办，不得推诿拒绝，并不得要求加价。但因甲方须要乙方超预定进度施工时，而乙方必需在夜间施工者，除得_计算方式计算差额加价办理外，对赶工必需增加之设备应提出安排经甲方核定后得按实际须要追加，但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者(如连续壁、反循环椿、潜盾或推动工法等等)或施工惯例

32、应持续施工者(如试椿浇置混凝土、地下工程需抢建、抢修等等)不得另予加价。如乙方未在双方协议时限内完成不予给付。第十三条 协作施工：与本合约工程有关之其它工程及临时装置，经甲方托付其它承包商办理时，乙方应与其它承包商相互帮助合作，使能办理其工作，如因工作不能协调，致生错误或延误工期，或发生其它意外事故，其一切损失，均由乙方赔偿。但受损之一方，应尽速于事务发生之日起三日内，以书面告知甲方，由甲方召集双方协商解决，如双方经甲方多次协商仍无法达成协议时甲方除径行裁决外，并得在其估验款内扣留，俟其解决上述争议后再发还。第十四条一、维持交通：乙方于施工时，不得阻碍交通，如因施工必要暂停交通时，须有适当临时

33、交通路途及公共平安设备，并须事先征得甲方之书面许可方可动工。二、借用人行道在六个月内未开工，或停工达六个月者，应将借用之人行道回复原状。第十五条 环境清洁与维护：一、凡在施工范围内挖出废土及完工后剩余之砖块、砂石及其它废料，应依废弃物清理法及本市建筑管理规则等规定尽速清除，如延误不予清除而受罚，概由乙方负责。二、工地四周排水沟因本工程施工所发生损坏或淤积废土、砂石，均应随时修复及清理，如延误不予修复及清理，致生危害环境卫生、公共平安事务，概由乙方负完全责任。三、工地清洁及环境品质维护，应依_市政府所属各机关营缮工程工地环境清洁维护实施要点及环境爱护法规办理。第十六条 平安措施：一、承造人应依劳

34、工平安卫生法及其施行细则暨营造平安卫生设施标准规定的确办理。二、施工期间，乙方应于工作地点依照道路交通标记、标线、号志设置规则，及本府有关规定设立显明之标记，以策平安。三、建筑物施工场所，除应于基地四周利用密闭式之钢铁或金属板、木板、夹板、铝板等材料设置围篱，鹰架外部分应加铁丝网，并以帆布围护，以防止物料向下飞散或坠落，并应设置行人平安走廊及消防设备。四、对于工地旁边人民生命、身体及财产之平安必需预为防范，如因疏忽致生伤亡或其它损害，概由乙方负责。五、承造人应依规定投保营造综合保险、第三人意外责任险及邻近房屋倒塌龟裂责任险。(依补充说明规定办理。)第十七条 工程保管：一、在工程未经正式验收相符

35、以前，全部已完成工程及到场材料，包括甲方供应及乙方自备经甲方估验计价者，均由乙方负责保管，如有损坏缺少，应由乙方负担。二、在工程未阅历收前，如甲方因须要运用时，乙方不得拒绝。但必需由甲乙双方会同维护单位协商认定双方之权利与义务后，由甲方行接管运用。如有损害应由协商之义务人修复之。第十八条 灾难保险：一、工程由开工日起至验收合格日止乙方需投保营造保险。二、在验收前遭受台风、地震、豪雨、洪水等不行抗力之自然灾难时，乙应于灾难发生后二十四小时内报请甲方派员会同勘查属实，并取具证明后，得按实需工作时间延长工期。三、除因天灾导致之路面淤泥积水等之灾难，阻碍公共平安市容观瞻、及民众权益而急需回复原状者，得

36、由甲方依照_市政府防救自然灾难紧急抢救工程授权处理要点，报请有关单位会勘后，依规定处理外，凡涉及承包工程之损失部分仍应由承包商负责。四、因甲方因素导致工程延期，得依原付保费比例加价办理。第十九条 工程查验：一、工程于施工中或验收时，甲方查验人员认为有必要开挖或拆除一部分工程以作检验时，乙方不得推诿，并应于事后负责免费修复。如发觉乙方运用之材料与规定不符时，可拆抽换者(不影响其他构物)，乙方应即抽换，不得要求以扣款处理，或延长工期，其所需时间一并列入工期检讨。如不阻碍平安、美观及运用需求，经由甲方检讨可不必拆换或拆换确有困难，必需以扣款方式处理时，除合约另有规定如混凝土及沥青混凝土外，应按合约单

37、价比例(尺寸不合规定时)、或工料差额(工料不合规定时)之六倍扣减，并于甲方完成报备手续后办理。二、工程全部完竣，经初验合格后，由甲方派员验收，并报请上级机关监验。凡验收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供应之。甲方验收时，如发觉工程与规定不符，乙方应在甲方指定期限内修改完妥或依第一款之规定处理完妥，逾期尚未修改或处理完妥，除应参照其次十条之规定赔偿逾期损失外，甲方并得动用乙方未领工程款或保证金(含履约保证金及差额保证金)予以改善，如有不敷，由乙方或保证人补足之。三、全部工程完工之初验及正式验收之复验，以一次为限，乙方应在甲方指定期限内修改完善。否则自复验之次日起计算至再验收合格之日止均以逾期论处

38、，每日罚款按结算总价千分之一计算，乙方不得异议。四、乙方及其专业技师应负地质钻探之调查、钻孔取样、记录、鉴定分析及相关作业之责任，并应于报告书上由技师本人署名并加盖执业图记签章负责。五、上述各款规定事项，乙方均不得以民法第四百九十三条第三项前段规定拒绝修改、处理或拖延。其次十条 逾期损失：乙方如不依照合约规定期限完工，应按逾期之日数，每日赔偿甲方损失按结算总价千分之一计算。逾期罚款甲方得在乙方未领工程款或保证金内扣除，如有不足，得向乙方或其保证人追缴之。但其最高赔偿金额超过结算总价非常之一为限。其次十一条 乙方如与他人有债务纠纷，经法院吩咐扣留工程款者，乙方不得借故停工，如发生损害，应由乙与保

39、证人共同连带负责。其次十二条 保固期限：本工程自全部竣工正式验收合格之次日起，由乙方保固，保固保证金由工程款或保证金扣留或另由乙方供应按结算总价百分之一至百分之三(依工程标的性质定之)计算，如工程一部或全部走动、裂损、坍塌或发生其它损坏时，经查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，应由乙方依照图样在限期内负责无条件修复。通知后逾期不办理者，甲方得动用保固保证金修理。保固期间除合约另有约定外，规定如下：一、建筑物之装修、机电、屋顶、墙壁渗漏及道路工程、自来水工程等，保固期间为一年。二、建筑物构造体、暗渠、桥涵、隧道，或为此等工作之重修缮者，保固期间为五年。前项保固保证金如保固期间为一年者，期满后全部

40、退还。如保固期间为二年以上或合约部分工程保固期间为二年以上者，第一年退还二分之一，其次年退还其余之二分之一。其次十三条 保证责任：一、保证人对于乙方因履行本合约各项规定暨因终止合约或解除合约，而发生之一切义务，均连带负其全责，并愿弃民法第七百四十五条规定之先诉抗辩权。如涉讼或仲裁以_法院为管辖法院，_市为仲裁地点。二、保证人如中途失其保证实力或自行申请退保时，乙应马上觅保更换。原保证人应俟换保手续核定后，始能解除其保证责任。三、保证人应俟本合约失效时始得解除一切责任。其次十四条 终止或解除合约：一、甲方认为工程有终止之必要时，得随时终止本合约之全部或一部分工程，一经甲方通知，乙方应马上停工，并

41、由乙方负责遣散工人，其已完成程及已进场材料，均由甲方核实给价。二、乙方有下列情事之一时，甲方得随时终止或解除本合约，甲方因此所受之一切损失，乙方及其保证人应负连带赔偿之全责。(一)乙方私将工程转让他人承包，或将登记证转借他人承包本工程，经甲方查明属实者。(二)乙方逾规定期限尚未开工，或开工后进行迟缓，进度较规定预定进度落后百分之十五以上者。(三)乙方违反合约或发生变故，甲方认其不能履行合约责任时。乙方如因前项三款情事之一终止或解除合约时，应即停工，负责遣散工人，并将到场材料机具设备等，交由甲方全权运用。三、合约订定后，如因不行归责于乙方之事由而未能开工，或延期开工，或开工后无法接着施工而停工，

42、其时间逾六个月仍无法施工者，乙方得于一个月内要求终止合约，并得就下列项目提出求偿金额，检附计算及相关证明文件送甲方核定若乙方对甲方核定有异议时得依合约所附工程仲裁条款补充规定办理。(一)工程订约后未能开工：1.合约书装订成本费(含印花税)2.依合约规定项目并已实际执行之打算工作费。(如测量放样、钻探、细部设计等)不得超过合约单项之金额。3.工棚及租金费得依合约单项范围之金额比例折算。4.工地现场水电费得按实付金额。5.工地现场看管劳工费，最多二员，六个月之基本工资为限。6.工程施工进度必需预先定制特别材料经事先向甲方报备有案并经会同检验合格者得依厂商订购成本收购，但不得超过合约该项材料费之金额

43、。一般购置材料则由乙方自理。(二)工程开工后：1.合约规定之打算工作费工棚租金、工地水电费及工程平安设施得依合约单价比例估验计价。2.已完工工程依合约规定估验计价。3.进场材料费(以实际施工进度须要，并经检验合格为限，若因保管不当影响品质之部分不予计给)。4.工程停工期间经甲方认定必要之现场待命人员工资(最多五人以承商公司之员工为限)按合约技术及一般劳力工资计付。5.停工期间乙方亦应按日填报日报表，并于每周未，每月底将影响部分以书面报工程司备查。四、乙方如领有预付款者，应即将未扣还金额，并加中心银行基金存款一个月利率之利息，一并退还甲方。其次十五条 乙方未依第十四条至第十六条规定及甲方指示办理

44、，以维持交通及排水、维护环境清洁及公共平安时，甲方得径行动用乙方未领工程款或保证金改善，乙方不得异议。其次十六条 合约时效：本合约及其附件自签订之日起生效，至全部工程完竣验收保固期满之日失效。其次十七条 合约份数及附件：本合约正本二份，双方各执一份，副本_份，由甲方分别陈转备用，如有误缮，以正本为准。本合约附件，计保证书 _份、领款印鉴_份、投标须知_份、投标比价纪录表_份、标单具体表 _份、单价分析表_份、供应材料表_份、施工说明书_份、图样_份计 _张。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_工程合同 篇7发

45、包方(以下简称甲方)：_地址：_联系人：_联系电话：_电子邮箱：_承包方(以下简称乙方)：_地址：_联系人：_联系电话：_电子邮箱：_甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成以下协议：第一条：工程概况1.项目名称：_(以下简称项目)2.工程地点：_3.施工期限：工场制作开工日期：_年_月_日工厂制作竣工时间：_年_月_日现场安装起先时间：_年_月_日现场安装完成时间：_年_月_日4.工程造价：本合同工程制作价格_元(大写：_圆整)(详细见附表：工程施工报价单及工程施工图)5.计价方式：包工包料。其次条：施工图纸1.甲方设计并供应施工图纸，图

46、纸一式叁份，甲方、乙方和监理工程师各执一份_(见附表二:工程设计施工图纸)。2.乙方应根据图纸以及进行施工。甲方有权在施工过程中对图纸进行肯定修改。修改增加的工作量不超过总工作量10%的状况下，乙方不另行收费;超过该标准时，双方协商增加费用。第三条：甲方权责1.甲方应按时付清工程款。2.参加工程质量和施工进度的监督、帮助工程竣工验收。3.甲方免费供应乙方在现场施工用水用电。4.甲方负责协调四周邻里的关系。第四条：乙方权责1.按时开工，竣工,负责材料进场。2._年_月_日之前，向甲方及甲方客户供应材料样本，2套，经甲方确认后方可运用。3.施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标

47、准，按期保质完成工程。4.保证施工现场的清洁，施工完工后负责清扫施工现场。5.严格根据双方确认的材料及图纸施工并按时完成。6.施工中负责有关材料、现场的看管、爱护。7._乙方负责供应资质证明复印件,施工证件，负责到有关部门办理相应的审批手续。(甲方帮助)。8.在业主方违约时，应帮助甲方追讨欠款。9._施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。如因乙方施工造成质量问题(如断裂、倒塌、电路引起火灾)造成甲方或第三方损失的，由乙方担当赔偿责任。如施工中乙方及乙方人员的财产或人身受到损害的，由乙方自行担当责任。施工过程中如因乙方缘由造成甲方及甲方人员的财产或人身损

48、害的，由乙方担当赔偿责任。10._乙方工作人员与甲方不建立劳动关系、劳务派遣关系或劳务关系，乙方应自行与员_工签订劳动合同，履行劳动法所规定的用人单位义务。第五条：质量标准以甲乙双方事先约定的质量标准为依据，同时参考监理工程师的看法。第六条：工程质量1._施工过程中出现工程质量问题而造成的返工，返工费用由乙方担当，合同工期不顺延。2.甲方未按期支付工程款、施工过程修改方案和其它缘由使乙方不能正常进行施工，合同工期相应顺延。3.因货柜质量问题造成业主方逾期付款、少付款的，甲方有权相应的逾期付款、少付款给乙方。4.因工程质量问题造成甲方向业主方赔偿损失的，乙方应担当甲方因此产生的损失。乙方认可甲方

49、有权就工程质量问题向甲方客户通过协商谈判方式达成赔偿或通过削减工程款等方式进行和解，甲方因此种协商或和解所付出的赔偿及所削减的收入视为甲方的损失。第七条：工程验收和保修1.工程竣工验收时，甲乙双方均要到场，验收合格应填写工程验收单，乙方负责一年保修(由于运用不当造成的损坏乙方负责修理并收取相应费用)。_2.工程验收时，乙方应保证工程中运用的材料与合同约定的材料品牌、种类、质量等项目相辅。第八条：工程款支付合同生效后，甲方再按下表中的约定向乙方支付工程款：支付次数支付时间支付百分比支付金额(元)签定本合同后三日内￥_元人民币：_元整_,道具工厂施工完成，现场安装完毕后支付其次笔￥_元人民币：_元

50、整_商场验收合格后一个月内￥_元人民币：_元整第九条：违约责任1.因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。2.甲方未按期支付其次、次工程款的，每延误一天向对方支付未付金额0.1%元(违约金)。3._由乙方所造成的工程延误或放弃，所造成的经济损失按总工程款的100%金额赔偿给甲方。4._乙方理解，合同工期对工程至关重要，工期延误将使整个工程失去作用，同时使甲方对客户担当严峻的违约责任。因此，若乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总金额_10%元(违约金).5._若因乙方工程存在质量问题严峻影响甲方客户店面正常运用的，

51、或因乙方不能制作完本工程项目，导致甲方客户店面不能按时开业的，乙方需按合同工程款总额的200%赔偿给甲方，并赔偿甲方损失。甲方损失包括向业主作出的全部赔偿、补偿、违约金、扣款等。6.乙方严格根据双方确认材料及图纸施工并按时完成，若乙方未能完成，甲方有权追究相关责任，双方协商解决。第十条：附则1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。3.与本协议相关的任何争议，如协商不成，双方应向协议签订地(_市_区)有管辖权的法院提起诉讼。签订日期：_年_月_日_甲方(盖章)：_授权代表：_乙方(盖章)：_授权代表：_工程合同 篇8托付方(以下称甲方)：法定代表人 /

52、职务：托付人 / 职务：营业执照注册号：开户银行 / 帐号：地址： 邮编： 传真：电话：受托方(以下称乙方)：法定代表人 / 职务：托付人 / 职务：营业执照注册号：开户银行 / 帐号：地址： 邮编： 传真：电话：甲乙双方本着同等互利、共同发展的原则，依据X市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保拆除工作质量，经双方协商一样，签订本合同，以兹共同遵守。第一条 拆除范围1.1拆除工程地点X项目 地块1.2拆除工程范围(X至Y)其次条 拆除程序2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布状况及相应爱护措施。2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。2.3乙方负责制定施工方

53、案(施工方案中应包括：施工方法、平安措施、环保措施等主要内容)，甲方审核后，乙方应严格根据施工方案组织实施。2.4乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并刚好向甲方代表通报工程拆除有关状况。2.5甲方指定 为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、平安及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理确定或经济惩罚。2.6拆除期限依据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必需完成拆除工作。2.7拆除标准：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。第三条

54、甲方责任3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围刚好间。3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的平安及环保工作的执行状况，并对发觉的问题和存在的隐患提出处理看法，对严峻违章者，甲方有权做出停工处理。3.3甲方制定现场施工平安技术要求(附后)并据此向乙方进行平安交底。第四条 乙方责任4.1平安责任4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、平安、环保及交通等有关部门全部拆除及清运审批手续。根据甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。4.1.2负责制定拆除工程现场平安操作规程，对施工人员进行平安交底，按平安程序施工并指派现场平安检查员。4.1.3建立完善施工现场平安组织机构，明确岗位、职责，在施工中出

55、现的一切平安事故，由乙方自行解决，并担当由此产生的经济和法律责任。4.1.4接受甲方提出的平安处理看法，并刚好改正。4.1.5违反规定的平安操作规程，造成意外事故，由乙方自负。4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。4.2环保责任4.2.1制定拆除施工方案，提出详细的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地详细的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执行。4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并刚好清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，常常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避开