商品房预售合同格式范文（七篇）

《商品房预售合同格式范文（七篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房预售合同格式范文（七篇）（51页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、商品房预售合同格式范文合同编号：_出卖人：_通讯地址：_邮政编码：_营业执照注册号：_企业资质证书号：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_联系电话：_委托销售代理机构：_通讯地址：_邮政编码：_营业执照注册号：_买受人：_【法定代表人】【负责人】：_国籍：_【身份证】【护照】【营业执照注册号】【_】：_出生日期：_年_月_日，性别：_通讯地址：_邮政编码：_联系电话：_【法定代理人】【委托代理人】：_国籍：_【身份证】【护照】【_】：_出生日期：_年_月_日，性别：_通讯地址：_邮政编码：_联系电话：_根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定，出

2、卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议：第一条项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_地块的国有土地使用权。2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_，土地使用权面积为：_，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_，建设工程规划许可证号为：_，建筑工程施工许可证号为：_，建设工程施工合同约定的开工日期为：_，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_。第二条预售依据该商品房已由_批准预售

3、，预售许可证号为：_。第三条基本情况1、该商品房所在楼栋的主体建筑结构为：_，建筑层数为：_层，其中地上_层，地下_层；位于_，距离最近的公车站的实际距离为_。2、该商品房为第一条规定项目中的第_【幢】【座】_【单元】_【层】_号，该房号为【审定编号】【暂定编号】，最终以公安行政管理部门审核的房号为准，该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一。3、该商品房的用途为【普通住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【_】；【层高】【净高】为：_米，【坡屋顶净高】最低为：_米，最高为：_米。该商品房朝向为：_。有_个阳台，其中_个阳台为封闭式，_个阳台为非封闭式。4、出卖人委托预测该

4、商品房面积的房产测绘机构是_，其预测建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_平方米。有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。5、签订本合同时该商品房所在楼栋的建设工程进度状况为_。6、本条所称层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。净高是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。第四条抵押情况与该商品房有关的抵押情况为以下第_种。（其中2和3可以同时选择）1、该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押；2、该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：_ ，抵押登记部门为：_，抵押登记日期为：_。3、该商品房在建

5、工程已经设定抵押，抵押权人为：_，抵押登记部门为：_，抵押登记日期为：_。抵押权人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。第五条计价方式与价款（一）该商品房为住宅的，出卖人与买受人约定按照下列第1种方式计算该商品房价款。其中，该商品房为经济适用住房的，出卖人与买受人约定同时按照下列第1种方式和第2种方式分别计算该商品房价款。（二）该商品房为非住宅的，出卖人与买受人约定按照下列第_种方式计算该商品房价款。1、按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米_元人民币，总金额_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整（大写）。2、按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_元人民币，总金额_仟_

6、佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整（大写）。3、按照套（单元）计算，该商品房总价款为_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整（大写）。4、其他约定。见附件四本条所称建筑面积，是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20米以上（含2.20米）的永久性建筑。所称套内建筑面积，是指成套商品房（单元房）的套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积之和。第六条付款方式及期限买受人采取下列第_种方式付款。1、一次性付款。2、分期付款。（1）第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_；_币_元。（小写：_万元）（2）第二次付款自签约日

7、起_日内付全部价款的_；_币_元。（小写：_万元）（3）其余部分在移交房屋前一天付清_；_币_元。（小写：_万元）3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_，其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式。具体付款方式及期限的约定见附件五。第七条出卖人保证该商品房没有产权纠纷，因出卖人原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任。第八条规划变更的约定出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房，不得擅自变更。出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的，应当书面征得受影响的买受人同意，并取得规划行政主管部门的批准

8、。因规划变更给买受人的权益造成损失的，出卖人应当给予相应的补偿。第九条设计变更的约定（一）经规划行政主管部门委托的设计审查单位批准，建筑工程施工图设计文件的下列设计变更影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在设计审查单位批准变更之日起_日内，书面通知买受人。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；2、供热、采暖方式；3、_；4、_；5、_。（二）买受人应当在通知送达之日起_日内做出是否退房的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。（三）买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人已付房款，并按照_利率

9、付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议_。第十条逾期付款责任买受人未按照约定时间付款的，按照下列第_种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（1）和（2）不作累加）（1）逾期在_日之内，自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过_日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起_日内按照累计的逾期应付款的_向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿

10、意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金。本条所称逾期应付款是指依照约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2、_。第十一条交付条件（一）出卖人应当在_年_月_日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房交付时应当符合下列第1、2、_、_、_、_、_项所列条件；该商品房为住宅的，出卖人还应当提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。1

11、、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；3、出卖人已取得了该商品房所在楼栋的房屋权属证明；4、满足第十二条中出卖人承诺的市政基础设施达到的条件；5、_；6、_；7、_。第十二条市政基础设施和其他设施的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接相关的市政基础设施和其他设施按照约定的日期达到下列条件：1、市政基础设施：（1）上水、下水：_年_月_日达到_；（2）电：_年_月_日达到_；（3）供暖：_年_月_日达到_；（4）燃气：_年_月_日达到_；（5）_；（6）_。如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：（1）_

12、；（2）_。2、其他设施（1）公共绿地：_年_月_日达到_；（2）公共道路：_年_月_日达到_；（3）公共停车场：_年_月_日达到_；（4）幼儿园：_年_月_日达到_；（5）学校：_年_月_日达到_；（6）会所：_年_月_日达到_；（7）购物中心：_年_月_日达到_；（8）体育设施：_年_月_日达到_；（9）_；（10）_。如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：（1）_；（2）_。第十三条逾期交房责任除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第_种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（1）和（2）不作累加）（1）逾期在_日之内（该时限应当

13、不小于第十条第（1）项中的时限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过_日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的_向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_（该比率应当不

14、小于第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金。2、_。第十四条面积差异处理该商品房交付时，出卖人应当向买受人公示其委托的有资质的房产测绘机构出具的商品房面积实测技术报告书，并向买受人提供该商品房的面积实测数据（以下简称实测面积）。实测面积与第三条载明的预测面积发生误差的，双方同意按照第_种方式处理：1、根据第五条按照套内建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：（1）套内建筑面积误差比绝对值在3以内（含3）的，据实结算房价款；（2）套内建筑面积误差比绝对值超出3时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人已付房款，

15、并按照_利率付给利息。买受人不退房的，实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比在3以内（含3）部分的房价款由买受人补足；超出3部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比绝对值在3以内（含3）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。实测套内建筑面积预测套内建筑面积套内建筑面积误差比=100预测套内建筑面积2、根据第五条按照建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：（1）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3以内（含3）的，根据实测建筑面积结算房价款；（2）建筑面积、套内建筑

16、面积误差比绝对值其中有一项超出3时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人已付房款，并按照_利率付给利息。买受人不退房的，实测建筑面积大于预测建筑面积时，建筑面积误差比在3以内（含3）部分的房价款由买受人补足；超出3部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测建筑面积小于合同约定建筑面积时，建筑面积误差比绝对值在3以内（含3）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。实测建筑面积预测建筑面积建筑面积误差比=100预测建筑面积3、双方自行约定：_。第十五条交接手续（一）商品房预售合同格式范文（二）卖方（以下简称甲方）

17、：_买方（以下简称乙方）：_甲方按照北京市实施中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例办法的规定，已合法取得北京市_区（县）_地块的土地使用权，土地使用面积为_平方米，土地使用期限_年，自_年_月_日至_年_月_日止，国有土地使用证号为_。甲方在上述地块上建设项目的名称为_，现已具备规定的预售条件，经北京市房屋土地管理局批准，准予上市预售，外销预售许可证号为_。乙方自愿购买甲方的_房屋，房屋用途为_。甲方已于_年_月_日收到乙方预购房屋的定金_元。双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本合同。第一条_房屋，建筑面积为_平方米（含共有共用面积、分摊面积、房屋状况详见附件一），国

18、有土地使用面积_平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日为止。上述各项面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以北京市房屋土地管理局实测面积为准。第二条甲乙双方同意，该商品房交付时，房屋的实际面积与暂测的差别不超过暂测面积的_（不含）时，按照本合同第三条所述房屋售价进行结算；实测面积与暂测面积之差超过暂测面积的_（含）时，自甲方向乙方出示北京市房屋土地管理局实测面积文件之日起_日内，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后_日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率（付款

19、币种为人民币）或按中国人民银行外汇贷款利率（付款币种为外汇）计算。第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米_币_元，价款合计为（大写）_币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（小写：_元）。乙方同意按附件二所列的方式付款，并按期将购房价款汇入甲方指定银行帐号。乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为_，银行帐号为_。第四条乙方如未按本合同附件二所列付款方式规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追索违约金，违约金应自本合同约定的付款之日起至实际付款之日止。每延期一天，乙方按延期交付价款的万分之_（大写数字）向甲方支付延期付款违约金。第五条乙方如未按本合同附件二

20、所列付款方式规定的时间付款，逾期超过_日（遇法定节假日顺延）乙方未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。第六条甲方须于_年_月_日前，将房屋交付给乙方。甲方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监管部门出具的工程质量竣工核验证书。第七条除不可抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自房屋应交付之日起第二天起至实际交付日止，每延期一天，甲方按房价款总额的万分之_（大写数字）向乙方支付违约金。第八条除不可抗力外，逾期_日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权解除

21、本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后_日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按中国人民银行固定资产贷款利率（付款币种为人民币）或按中国人民银行外汇贷款利率（付款币种为外汇）计算。第九条因不可抗力甲方未按期交付房屋的，逾期最多不超过_日，超过时，乙方有权解除本合同，合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方应将乙方交付的定金、房价款及利息退还给乙方（利息计算同第二条）。第十条甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方应在合同解除后_日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方

22、（利息计算同第八条）。甲方交付房屋的装修、设备未达到附件三规定的装修、设备标准的，甲方同意按未达到部分的差价双倍向乙方补偿。第十一条甲方同意按建设工程质量管理办法（试行）北京市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第十二条乙方同意在物业管理委员会未选定物业管理公司之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。第十三条本合同由双方签字后，境内的应于三十日内，境外的应于六十日内，由双方持合同共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售、预购登记手续。第十四条本合同登记后至_年_月_日前，乙方如转让其预购的房屋，须与转受让人在本合同上背书，并按规定到

23、北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售合同转让登记手续。第十五条双方同意房屋交付后三十日内共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理房屋买卖过户审批手续。第十六条办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。第十七条本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方同意按以下第_种方式解决纠纷（用汉字填写）。（一）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交北京市仲裁委员会仲裁。（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。第十八条本合同未尽事项，双方可签定补

24、充协议。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。第十九条本合同正本壹式两份，甲乙双方各执壹份，副本共_份，北京市房屋土地管理局存两份。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_商品房预售合同格式范文（三）甲方（出卖人）：_都城物业发有限公司乙方（买受人）：_劲松路甲_号松华园小区单元房业主鉴于：1、_年_月_日，甲、乙双方共同签订了北京市商品房预售合同（合同编号：），乙方购买_劲松路甲_号松华园小区住宅楼（都城心屿），乙方已向甲方支付购房款人民币_元。2、甲方应于_年_月_日前向乙方交付商品房。3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向

25、乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的入住通知书，甲方自_年_月_日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至_年_月_日。5、乙方已于_年_月_日办理了入住手续，接收了商品房。6、自_年_月_日起至_年_月_日止，甲方逾期交房_日，对照北京市商品房预售合同第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币_元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币_元，于_年_月_日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方

26、提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。甲方：_乙方：_年_月_日商品房预售合同格式范文（四）出售方（甲方）：_地址：_邮码：_电话：_购买方（乙方）：_姓名：_性别：_出生：_年_月_日国籍：_身份证号码：_地址：_邮码：_电话：_第一条甲方经批准，取得位于_市用地面积_平方米的土地使用权。地块编号：_，使用年期_年，自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系_，定名_，由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第_幢_号（第_层）。建筑面积_平方米，土地面积/平方米（其中：基底分摊_平方

27、米、公用分摊_平方米、其他_平方米）。第三条甲方定于_年_月_日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过_天：1.人力不可抗拒的自然灾害；2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；3.其他非甲方所能控制的因素。上述原因必须凭_市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：_单价元/平方米，总金额_币_千_百_十_万_千_百_十_元（小写_万元）。付款方式：乙方按甲方指定收款银行：账户名称：_ 帐号：_第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期_天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将

28、楼宇出售他人。第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的楼宇须经_市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订房地产转让合同书，经市府主管部门办理转让登记手续，发给房地产权证，乙方才能获得房地产权。乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购楼宇只作_使用，在使用期间不得擅

29、自改变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。第十一条本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列项解决：1.由仲裁机关仲裁；2.由人民法院裁判。第十二条本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。商品房预售合同格式范文（五）商品房预售合同出售方（甲方）：_地址：_ 邮码：_ 电话：_购买方（乙方）：_姓名：_ 性别：_ 出生：_年_月_日国籍：_ 身份证号码：_地址：_ 邮码：_ 电话：_第一条甲方经批准，取得位于_市用地面积

30、_m2的土地使用权。地块编号：_使用年期_年，自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系_定名_，由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第_幢_号（第_层）。建筑面积_m2，土地面积/m2（其中：基底分摊_m2、公用分摊_m2、其他_m2）。第三条甲方定于_年_月_日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过_天：1.人力不可抗拒的自然灾害；2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；3.其他非甲方所能控制的因素。上述原因必须凭_市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：_单价元/m2，总金额_币_千

31、_百_十_万_千_百_十_元（小写_万元）。付款方式：乙方按甲方指定收款银行：账户名称：_ 帐号：_分期（一次）付款（见附表一）。第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期_天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的楼宇须经市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订房地产转让合同书

32、，经市府主管部门办理转让登记手续，发给房地产权证，乙方才能获得房地产权。乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购楼宇只作_使用，在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列项解决：1.由仲裁机关仲裁；2.由人民法院裁判；

33、第十三条本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。甲方：_代表人：_年_月_日乙方：_代表人：_年_月_日商品房预售合同格式范文（六）出卖人：_买受人：_第一章合同当事人出卖人：_通讯地址：_营业执照注册号：_企业资质证书号：_法定代表人：_ 联系电话：_委托代理人：_ 联系电话：_委托销售代理机构：_通讯地址：_营业执照注册号：_买受人：_【法定代表人】【负责人】：_ 国籍【地区】：_【身份证】【护照】【营业执照注册号】【_】：_出生日期：_年_月_日，性别：_通讯地址：_联系电话：_【法定代理人】【委托代理人】：_ 国籍【地区】：_【身份证】【护照】【_】：_出生日期

34、：_年_月_日，性别：_通讯地址：_联系电话：_（买受人为多个时，各地在示范文本中可以增加以上买受人信息）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议：第二章商品房基本状况第一条项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得坐落于_地块的国有土地使用权。该地块【国有土地使用证号】【_】为：_，土地使用权面积为：_，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。2、出卖人经批准，在上述地块上建

35、设的商品房项目【地名核准名称】【暂定名】为：_，建设工程规划许可证号为：_，建筑工程施工许可证号为：_。第二条预售依据该商品房已由_批准预售，预售许可证号为：_。第三条基本情况1、该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】【_】。2、该商品房所在楼栋的主体建筑结构为：_，建筑层数为：_层，其中地上_层，地下_层。签订本合同时该商品房所在楼栋的建设工程进度状况为【基础挖槽】【正负零】【地下_层】【地上_层】【结构封顶】。3、该商品房为第一条规定项目中的_【幢】【座】第_层_单元_号，房屋竣工后，如房号发生改变的，以房屋所有权证登记的地址为准。房号的变化不影响该商品房的特定位置。该商品房的平面图

36、及位置图见附件一。4、出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是_，其预测建筑面积共_平方米，其中套内建筑面积_平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_平方米。该商品房共用部位及设施具体见附件二。该商品房层高为：_米,有_个阳台，其中_个阳台为封闭式，_个阳台为非封闭式。第四条抵押情况与该商品房有关的抵押情况为：_。（2和3可以同时选择）1、该商品房占用范围内的土地使用权及在建工程均未设定抵押。2、该商品房占用范围内的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：_ ，抵押登记部门为：_，抵押登记日期为：_。3、该商品房在建工程已经设定抵押，抵押权人为：_，抵押登记部门为：_，抵押登记日期为：_。抵押权

37、人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。第五条房屋权利状况1、该商品房没有权属纠纷和债权债务纠纷;2、该商品房没有销售给除本买受人以外的其他人;3、该商品房没有司法查封或其他受到限制交易的情况;4、_;5、_;6、_。如该商品房权利状况与上述情况不符，导致买受人不能办理预售合同登记备案、房屋登记或发生债权债务纠纷的，买受人有权解除合同。买受人选择解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起_日内，将买受人已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算）退还给买受人，买受人有权要求出卖人支付不低于已付房价款一倍的赔偿金。_。第三章商品房价款的确定方式及总价款、付款方

38、式、付款时间第六条计价方式与价款出卖人与买受人按照下列第_种方式计算该商品房价款：1、按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_（币）_元，总价款为：_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。2、按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_（币）_元，总价款为：_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。3、按照套（单元）计算，该商品房总价款为：_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。4、按照_计算，该商品房总价款为：_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。第七条付款方式及期限买受人采取下列第_种方式付

39、款。1、一次性付款。买受人应当在_年_月_日前支付全部房价款。2、分期付款。买受人应当在_年_月_日前分_期支付部全部房价款，首期房价款金额（_币）_元（大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整），应当于_年_月_日前支付。3、贷款方式付款：【公积金贷款】【银行按揭贷款】。买受人以银行按揭方式付款的，应于本合同签订之日向出卖人交付首期房款（含定金）￥元，余款￥_元向银行申请贷款。买受人应于签订本合同之日起_日内办理完成银行按揭申请与审批手续、房屋产权管理局房屋抵押与预告登记手续，并按要求交清相关款项和费用;买受人逾期履行上述义务的，按照本合同第九条处理。买受人以公积金贷款方式付款的，应于本

40、合同签订之日向出卖人交付首期房款（含定金）￥元，余款￥_元向公积金中心申请贷款。买受人应于签订本合同之日起_日内办理完成公积金按揭申请与审批手续、房屋产权管理局房屋抵押与预告登记手续，并按要求交清相关款项和费用;买受人逾期履行上述义务的，按照本合同第九条处理。因买受人的原因导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，出卖人同意买受人在收到出卖人通知之日起_日内，以自有资金补交差额购房款，不承担本合同第七条约定的违约责任;买受人在_日内不予答复或不以自有资金补交差额购房款的，出卖人在_日内有权解除合同，买受人并按总房款的10%向出卖人支付违约金;合同解除后，出卖人应在_日内，将已付房款扣

41、除违约金后的剩余部分退还给买受人。因出卖人的原因导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，双方应当在_日内就具体付款期限与付款方式另行达成补充协议。协商不成的，买受人有权解除本合同，并在合同解除后_日内出卖人退还已付款项及中国人民银行同期活期存款年利息。因非归责于双方的原因，导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，买受人应在出卖人通知之日起_日内以自有资金支付。逾期，任何一方均可单方解除合同，在合同解除后_日内，出卖人将已付款及按中国人民银行同期活期存款年利率计算利息一并退还给买受人。_。4、其他方式：_;_。该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件

42、四。第八条预售资金监管情况（是否需要_）出卖人承诺商品房预售资金，按法律法规的有关规定监管使用，用于有关的工程建设。根据本地商品房预售款监管的具体办法规定，该商品房的预售资金监管机构：_ ，预售资金监管账户名称为，账号为：_。买受人应当按本合同约定如期足额将房价款缴入上列预售款监管账户。买受人将房价款直接支付给出卖人的，出卖人收到房款后应及时将预售款缴入监管账户内。第九条逾期付款责任买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第_种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（1）和（2）不作累加）（1）逾期在60_日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_五_的违约金，并于实际支付应付款之

43、日起_日内向出卖人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过_60_日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起_日内按照总房款的_%向出卖人支付违约金，出卖人将已付房款扣除违约金后的剩余部分退还给买受人。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金。本条所称逾期应付款是指依照第七条及附件四约定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按照相应的

44、分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2、_。第四章商品房交付使用条件及日期、交接手续第十条交付时间和条件（一）出卖人应当在_年_月_日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房交付时应当符合下列第1、2、项所列条件：1、该商品房已取得建筑工程竣工合格证明文件;2、_;3、_;4、_;5、_;该商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书、住宅使用说明书以及住宅工程分户验收表。第十一条本项目内相关设施、设备的交付时间与使用条件（一）城市基础设施（具体有什么根据实际自行增减）1、上水、下水：_年_月_日达到_;2、供电：_年_月_日达到_;3、燃气：_年_月_日达到_;4、电话通信：交付时线路敷设

45、到户;5、有线电视：交付时线路敷设到户;6、宽带网络：交付时线路敷设到户。以上第3、4、5、6项需要买受人自行办理开通使用手续。如果在规定日期内未达到上述使用条件或与其书面所做出的明确具体的说明和允诺不符的，双方同意按本合同第十三条处理，出卖人应按规定承担逾期交房的责任。但如遇下列特殊原因，除双方协商一致同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期交付，出卖人不承担逾期交房的违约责任：1）.遭遇不可抗力;2）.后续法律变化，致使本合同项目开发被迫停止的;3）.政府及行政主管机关强制变更规划、发布停工命令等开发商不能控制的原因;4）.发生对整个社会之工作、生活秩序有全面、根本性、持续性影响之重

46、大事件，致使本合同项目开发被迫停止的。5）.因政府原因导致的本合同项目开发停工的。第十二条交接手续（一）该商品房达到第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的（_）日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。出卖人按合同填写地址向买受人挂号邮寄或快递材料视为书面送达，交邮日即为送达日;出卖人在项目所在地公开发行的潇湘晨报或长沙晚报刊登公告的，刊登日视为出卖人书面送达日。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交接的时间，以该商品房所在地为交接手续办理地点。双方进行房屋交接时，出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文

47、件不齐全，不能满足第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十三条处理。（二）查验房屋1、买受人应在收到书面通知后日内，办理该商品房的交接手续。2、双方办理交接手续前，买受人有权对所购买的该商品房进行查验，出卖人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验该商品房的前提条件。3、查验该商品房时，买受人对以下除该商品房主体结构和地基基础外的房屋质量缺陷提出异议的，由出卖人按照国家和地方有关工程质量的规范和标准自查验该商品房之次日起_日内负责修复，并承担修复费用，修复完成后再行交付。且出卖人应按本合同第十三条承担逾期交付责任。（1）屋面、墙面、地面渗

48、漏;（2）墙面、顶棚抹灰层脱落;（3）地面空鼓开裂、大面积起砂;（4）门窗翘裂、五金件损坏;（5）管道堵塞;（6）洁具开裂、漏水;（7）灯具、电器开关失灵;（8）防盗及对讲系统失灵;（上述事项根据具体情况自行增减）（9）_;（10）_;（11）_;（12）_。房屋质量严重影响买受人对房屋的正常使用的，出卖人按照国家和本市有关工程质量的规范和标准自查验该商品房之次日起_日内负责修复，并承担修复费用，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担，并按照本合同第十三条处理。修复后或经多次维修仍存在严重影响买受人正常居住使用的质量问题，买受人有权解除合同。买受人选择解除合同的，应当书面通知出卖人，出卖人应当自解

49、除合同通知送达之日起_日内退还全部已付款，并按照_中国人民银行同期活期存款年_利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。_。（三）查验该商品房后，买受人对出卖人所交付的商品房无异议，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：第十三条逾期交付责任除不可抗力外，出卖人未按照第十条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第_种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（1）、（2）和（3）不作累加）（1）逾期在_/_日之内（该期限应当不小于第九条第1（1）项中的期限），出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_/_的违约金（该违约金比率应当不小于第九条第1（1）项中的比率），并于该商品房