市政工程劳务分包协议样本（9篇）

《市政工程劳务分包协议样本（9篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市政工程劳务分包协议样本（9篇）（61页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、市政工程劳务分包协议样本桩基工程施工劳务分包合同编号：_Z_20_01工程承包人（以下简称甲方）：_劳务分包人（以下简称乙方）：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包工作内容1.工程名称：_桥梁基础桩基工程2.工作地点：_3.分包内容：_冲击钻孔桩，旋挖钻孔桩，人工挖孔桩4.分包范围：_甲方合同内的所有桩基二、分包工作期限1.开始工作日期：_年3_月_日；结束工作日期：_年_月_日；总日历天数为110天。以上开工日期为暂定时间，以甲方书面通知乙方开工日期为准，按

2、日历总天数顺延。2.乙方应完全按甲方的工期进度要求精心组织施工，若达不到上述工期进度要求，甲方将调集其它施工队伍参与施工，并按照业主对甲方拖期损失赔偿金的处罚办法，从乙方结算款中扣罚拖期损失赔偿金。3.工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。如因甲方原因造成误工，工期顺延且应按拖期损失赔偿金给予乙方赔偿，金额按甲、乙双方协商解决。三、质量标准1.工程质量必须达到甲方与业主签订的合同中约定的质量标准。2.达到该质量标准，则按合同规定付款，达不到该质量标准的，必须返工重做直至达到该质量标准，其间发生的返工费用、检测费用以及造成的相关损失均由乙方承担。四、合同价款1.按每立方米做为计价标准，

3、不含吊车、水费、电费、税金、泥浆转运。2.挖孔桩桩基每立方米250_元（二百五十元）冲击钻孔桩桩基每立方米250_元（二百五十元）旋挖钻孔桩桩基每立方米4_元（四百壹十元）进行计算，不分桩基直径大小，钻孔、旋挖以设计桩径进行计算，挖孔桩按直径+30cm进行计算。挖孔灌注混凝土每立方米15元（十五元）按照设计计算。此单价不在做任何调整。3.单价包括内容为：_1）钻孔桩基、旋挖桩基：_除钢筋笼制作安装、桩基砼材料，场地50米范围外的水、电由甲方负责外，其它一切为完成孔桩成孔及灌注任务所发生的材料、劳力、机具设备、等费用均包含在此总价内。2）挖孔桩基：_除钢筋笼制作安装、桩基砼材料、护壁材料，场地5

4、0米范围外的水、电由甲方负责外，其它一切为完成孔桩成孔所发生的材料、火工用品、劳力、机具设备、运输等费用均包含在此总价内。混凝土浇灌由甲方负责，浇灌需要的导管等设备由乙方提供。4.本工程的各施工项目劳务单价均包括了本工程的正确实施、修补其任何缺陷所必需的全部费用和利润以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，各劳务单价均为一次包死，不予调整。5.本劳务单价乘以经双方确认的已完合格工程数量即为本劳务合同总价，劳务总价为甲方应给乙方的所有款项。五、工程量确认1.本工程劳务价款的结算支付采用月收方结算的办法。工程开工后两个月内甲方只向乙方支付工人生活费（15元/天人）；待乙方完成两个月工作量后，甲方

5、向乙方根据此项工程计量情况支付工程进度款90%，并从工程进度款中扣回甲方向乙方支付的生活费，以后每月以此类推。2.每月_日由甲乙双方共同对合格工程项目进行收方，甲方技术人员根据附件一中的工程项目按施工图设计数量提出收方资料，报甲方主管领导审核批示后计价。3.甲方仅对达到本合同约定的质量标准的工程项目与乙方办理结算，对乙方未经甲方认可，超出合同范围和乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计价。4.本合同工程交工结算经甲方验收合格后，甲乙双方在5个工作日内共同完成末次收方工作，甲方在14个工作日内完成末次结算工作，并在结算单上注明末次结算字样，经甲乙双方签字认可并进行封帐，封帐后未进入末次结算单的其他

6、内容一律视为不存在。所有工程结算款在两个月后付清。5.由于乙方作业失误，措施不当，控制不严等原因，未按技术交底和图纸进行工作，造成的超设计数量，甲方将不予计量，由此产生的费用及质量问题和事故均由乙方自负。六、甲方的权利、义务1.组建与工程相适应的项目管理班子，组织实施施工管理的各项工作。2.向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。3.提供施工现场附近的电源接点。从甲方工地配电房引出的电力线、管线接至施工现场50米范围外所发生的费用由甲方承担，50米范围内的有乙方负责。水电费用均由甲方承担。4.负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资

7、采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。5.与乙方共同进行收方工作，按本合同约定，办理劳务计算手续，向乙方支付劳务费。6.制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。7.当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。8.负责与业主、监理、及有关部门进行联系。9.施工过程中，末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同与他人发生的租费、购货款等一切付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。10.发现乙方未按时支付其下属员工和农民工工资时，有权采取相应的解决措施。11.提供钻机移场的

8、所需机械，施工时所需的便道、工作平台有甲方负责提前完成。七、乙方的权利、义务1.乙方进场的机械设备数量、时间根据实际情况,经甲、乙双方协商，须满足工程需要要求。2.钻孔机械设备的进出场、工作平台搭拆、机械设备的安拆、钢护筒安拆、造浆、钻孔、挖孔、支撑防护、通风设施、修正桩孔、清孔、配合安装钢筋笼、混凝土灌注、清理现场等完成该工作的施工及有关作业，上述工程项目中所需的成品砼、钢筋笼、吊车（只限于钢筋笼吊装）、造浆材料、护壁材料、由甲方提供。3.挖孔机械设备的进出场、工作平台搭拆、挖孔、护壁、通风设施、修正桩孔、清孔、清理现场等完成该工作的施工及有关作业，上述工程项目中所需的护壁材料、火工用品由甲

9、方提供，火工用品的费用由乙方负责。4.严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料，施工规范进行施工作业，提供符合合同约定的劳动成果。4.组织合格的、身体健康及具有相应资格证书，能满足施工需要的工作人员投入工作。5.严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关技术交底组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。6.乙方不得将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人，否

10、则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方因更换劳务队伍造成的经济损失。7.乙方与第三人签订的劳动、租赁、买卖等一切合同，与甲方无关。乙方与甲方以外的第三人发生的合同债务、侵权责任一律由乙方履行和承担责任。8.严格服从甲方指令。9.农民工吃宿由乙方自理。10.乙方所有进场的工人均需向甲方提供身份证，退场的要提供退场时间。八、支付1.本合同工作内容无预付款。2.甲方对乙方的所有支付，包括扣减或冲帐方式。3.双方约定在每月应支付乙方款额中，甲方扣留_%（_）作为质量保证金。4.所有款项支付，甲方应与乙方签字确认付款对象、方式和金额后，向乙方现金支付。5.业主未将工程款按约支付给甲方，根据风险分担原则，双

11、方约定，甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任。九、安全施工、劳动保护、事故处理1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并接受甲方、业主及国家行业行政主管部门依法实施的监督检查。因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此伴随而发生的费用，由乙方承担。2.乙方在实施易燃、易爆、危险品环境中工作或使用毒害性、腐蚀性物品施工时，应在施工前7天通知甲方，并提出相应的安全保护措施报甲方。3.乙方在施工现场内使用的安全保护用品由乙方负责。4.发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定保护事故现场，并立即报告甲方，由甲方酌情安排处理方案和处理方法。5

12、.甲方有权对乙方在施工中不按技术规范作业的现象发出停工、返工令，由此造成的一切损失和所发生的费用由乙方承担。6.在工程施工期间甲方概不负责乙方因自身原因引起的任何人身伤残、死亡和财产的损害或损失而造成的一切经济费用。十、施工检查与验收1.乙方应按本合同约定施工，确保所完成施工的质量，符合质量标准。2.质量等级必须达到甲方与业主签订的合同中约定的质量评定标准。3.隐蔽工程必须经甲方及监理检查合格后方可进行下一道工序，此前，不得隐蔽。4.乙方施工过程中，必须接受甲方派驻现场人员旁站、指导、检查、监督，施工质量和施工进度应满足业主单位、监理单位和甲方的要求。十一、保证金交付与返还履约保证金：_乙方在

13、签订本合同前向甲方缴纳零_万元的现金履约保证金。乙方按约定全部机械设备到场后，甲方不计利息一次返还履约保证金0_%，待工程完工后支付剩余的履约保证金。十二、违约责任1.发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：_2.甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。3.当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：_4.因乙方责任造成质量事故，材料、重作、返修、返工等一切损失由乙方承担，赔偿数额据实结算。5.未经甲方同意，乙方擅自退场，应赔偿甲方由此造成的一切损失。6.其他违约，依据中华人民共和国民法典规定承担相应责任。7.因乙方不服从甲方管理，不服从甲方指令，不遵守甲方根据业主要求所作的合理调整，影响了

14、工期和质量，甲方有权视情况对乙方清退出场。8.若属乙方原因，未按合同工期完成，每拖迟一天将给予1000_元的罚款十三、合同变更和解除1.除法定和本合同另有约定外，未经双方协商，不得变更、解除本合同。协商未达成书面协议前，仍执行本合同。2.乙方将本合同转包或再分包给他人时，或乙方的施工能力，技术水平满足不了合同要求时，甲方有权单方解除合同。3本协议经双方签字之日起生效，至全部工程验收并结清费用后自动失效。十四、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。协商不成，经当事人双方同意由宁德市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。十五、保密条款双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给

15、对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。十六、补充条款：_1.钻孔（冲击、旋挖）桩有系梁、承台的,从系梁、承台底标高扣除虚桩长度以2.5米为限制，超过2.5米的按照实际计算，小于2.5米的按照图纸计算。2.挖孔桩根据现场实际桩长计算有效长度。3.超过允许偏孔之外和施工中造成的偏孔费用均由乙方承担。钻孔桩扩孔系数均为1.05%，挖孔桩的扩孔系数为1.15%，在次范围内的即为正常砼的使用量，超出部分由乙方向甲方支付费用，费用按照成本价扣除。4.最低机械配置要求：_1）旋挖钻机1部，冲击钻机6部，人工挖孔机械配置满足要求；2）或冲击钻机15部，人工挖孔机械配置满足要求。十七、合同份数本合同一式三份

16、，甲方二份，乙方一份。十九、合同生效、终止本合同自签字、盖章之时起生效，自双方履行完成合同全部义务、工程竣工且达到本合同约定的质量标准、无质量问题工程款结清后合同终止。二十、本合同附件有四份，与本合同具有同等效力。附件一：_劳务费用一览表附件二：_乙方身份证复印件附件三：_承诺书附件四：_安全生产协议工程承包人（甲方）：_（公章）劳务分包人（乙方）：_（公章）甲方代表签字：_ 乙方代表签字：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日附件一劳务费用一览表（工程量清单）单位名称：_金额单位：_元第400章桥梁桩基序号项目名称单位施工数量单价合价备注挖孔桩本单价为土、石质综合单价。1150cmM

17、32502180cmM32503200cmM3250冲击钻孔桩M31150cmM32502180cmM32503200cmM3250旋挖钻孔桩M31150cmM34102180cmM34103200cmM3410挖孔灌注砼M315本工程量暂不定，最终结算按双方现场核实数量结算。附件三承诺书本人（姓名）代表我劳务队向公司A0标就农民工工资问题做出以下郑重承诺：_在施工期间和工程完工后：_1、我劳务队所雇佣的用于准兴高速A0标合同段的钻、挖孔桩施工劳务队农民工由我方负责管理，甲方不承担任何责任。2、甲方只负责按照双方签订的合同支付工程款。3、我劳务队保证及时支付民工工资。4、我劳务队保证不向任何单

18、位与个人出具委托收款书，不授权任何单位和个人代理我们与项目部进行本项目的施工结算。5、我劳务队保证我方农民工不直接向甲方索要工资，不因工资问题与项目部发生任何经济纠纷。承诺人签字：_年_月_日附件四安全生产协议书为了贯彻落实安全第一、预防为主的方针，杜绝因工伤伤亡事故的发生，真正落实安全生产责任制，现与劳务承包单位负责人签订安全生产协议书如下：_一、控制目标1、因工死亡事故为零；2、因工重伤事故为零；3、重大机械事故为零；4、因工负伤频率控制在千分之三以下；5、隐患整改率95%以上，重大隐患整改率100%；二、责任目标1、经常检查施工班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决

19、。对重点、特殊部位施工，必须保证各种设备设施技术状况符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，做到不违章指挥。2、定期和不定期组织人员学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。3、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责。4、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力。5、认真落实安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥、冒险蛮干。6、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报有关领导。7、认真做好新工人的岗位教育。8

20、、各工种岗前必须经过培训，经教育、机械、安质、人事等部门考核合格后，方可持证上岗。严禁无证上岗，无证操作。三、罚则1、因已方未履行上述责任、义务或违反国家安全生产法规、规程和公司的有关规定而造成的工程财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任及由此发生的一切费用。2、如发生意外造成工程财产损失和人身伤害，甲乙双方按照协商的比例进行分担。3、本协议书自签字之日起生效。甲方（盖章）：_甲方代表签字：_日期：_年_月_日乙方（盖章）：_乙方代表签字：_联系电话：_日期：_年_月_日附件二市政工程劳务分包协议样本（二）发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）经甲、乙双方友好协议，达成如下协议一、承包内容：

21、1.分包形式：包清工2.分包项目：单价（1）木工：综合单价为24元/（按接触面积结算）。以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。3.分包内容：（1）木工工作内容：整个建筑物木工的所有工作内容;模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。钢板止水带的制作、安装。4.工机具：包括修理乙方所用工具及机械（除井架外）均由乙方自理，包括维修、保养、管理。5.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。二、工程质量：本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单精心操作，施工

22、中乙方需服从甲方现场指挥。因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。三、付款方法：1.工程款按先做后付原则。2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。四、奖罚措施：1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。甲方有权清退乙方。2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。3、.乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。五、安全、文明生产

23、：1.乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施，执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定，切实作到安全生产。施工期间发生的各类事故由责任方负责。2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，服从项目部创文明标化工地的安排。杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。做好工完场清。材料按甲方要求定位放整齐。如有发现乙方未将材料及时回收，发现一次，罚1000元。3、若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴安全帽等，每发生一次按每人每次扣罚50元。六、其他：1.乙方负责人70%时间必须在施工现场。乙方必须配备各工种的翻样人员。2.乙方施工期间所招用的人员必须三证

24、齐全，并及时办理好各种证件，费用由乙方负担，因证件不全，所造成的一切后果均由乙方负责，不得非法招用未成年工，发现一次罚款500元。3.乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令，发现打架、偷窃、赌博从严处理，每发生一次罚款1000元。4.乙方承诺合同条款中的所有条件，如有违约一切后果由乙方自负，甲方有权终止合同，余款将被甲方罚没作为甲方损失。5.合同未尽事宜双方友好协商解决。本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。双方盖章签字后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日市政工程劳务分包协议样本（三）甲方：乙方：为了保证工程施

25、工的顺利进行，经甲、乙双方协商对分项工程施工达成工程劳务分包合同条款如下：一、工程分包情况：1、工程名称：2、建筑面积：平方米;3、分包内容：4、合同价款：本合同采用固定单价合同形式，即人工费元/平方米;5、质量要求：达到国家标准要求;6、拨款方式：二、甲方责任1、负责办理开工前的各项审批手续，确保施工正常进行;2、负责协调与建设、监理、质量监督、安全生产管理等各部门的关系;3、负责制定施工现场文明施工、工程质量、安全生产、工程进度等各方面管理制度并进行综合协调管理工作;4、负责为施工现场所有人员办理人身意外伤害保险，负责监督检查作业人员劳动保护用品的使用情况;5、负责对进入施工现场所有施工人

26、员进行安全生产教育培训，监督施工人员按照施工操作规程进行施工;6、负责工程施工调度，协调各工种之间关系，确保施工有序进行;7、负责对施工人员进行统一管理，所有施工人员必须统一着装。有权对不服从管理的分包队伍及个人进行处罚;8、有权对不按要求发放人工费的分包人进行统一管理，为个人直接发放人工费。三、乙方负责1、必须按相关规范要求进行施工，对建设单位、上级主管部门在检查中发现的问题要及时整改，承担由此发生的费用;2、负责按甲方要求及时组织施工人员进入施工现场：3、负责每日在部署施工任务时对施工人员进行安全生产教育;4、负责为施工作业人员发放统一的服装，为每一个施工人员配备合格的安全帽;5、负责班前

27、检查所需使用机械设备的运行情况，发现问题，及时汇报，确保设备不带病运行;6、负责监督检查本工种作业人员按照操作规程（有持证上岗要求的特殊工种操作人员必须持证上岗）进行施工，不得野蛮施工，不得饮酒;对每天完成的分项工程进行自检，确保一次验收合格;7、负责本工种施工作业现场的安全生产、环境卫生管理工作，对施工所产生的边角料按项目部要求进行统一存放，对作用现场及时清理。8、承担本工种安全生产事故的一切责任。上述承包合同签定后，双方应认真履行，具有法律效力。合同未尽事宜，双方再行商议。此合同一式叁份。甲乙双方各壹份，另壹份报公司存档。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人

28、（签字）：_年_月_日 _年_月_日市政工程劳务分包协议样本（四）甲方：_地址：_电话：_乙方：_地址：_电话：_现甲方有样板房三间，位于_市_镇_花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油漆，室内配套设施等。（详细见室内装修预算表）2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。3、工程完成时间：_年_月_日。4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。二、乙方责任：1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙

29、方在_年_月_日前必须完成全部工程。2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。三、本合同工程总值人民币：_ 元，大写：_元整。（包开发票）其中：1、_号楼座204房室内装修费用：_元2、_号楼座201房室内装修费用：_元3、_号楼座203房室内装修费用：_元四、合同结算使用税局统一发票。五、付款方式：本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。六、保修服务：乙方向甲方、业主提供保修服务，保修

30、期限为三年。（由甲方售出、业主验收后起计算），具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。甲方：_（盖章）乙方：_日期：市政工程劳务分包协议样本（五）甲方：乙方：乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上，根据中华人民共和国民法典和甲方的有关规定，由乙方进行劳务分包，为了明确双方的责任和义务，达成如下协议条款，共同遵守执行。一、工期：按甲方要求工期完成，不可抗力因素除外。二、承包范围：1、范围及内容：本工程内容包括：甲方要求至完工的管沟土石方开挖，清淤、爆破、土方的就地消化等.2、方式：乙方主要以劳务的形式进行承包，工

31、程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应，但一般的操作工具（铁板、铁锹）由乙方自行解决，费用由乙方承担，乙方人员的生活及住宿自理。三、承包价格：混泥土每米元，黄土开挖每米元，柏油路开挖每米元。四、工程质量：必须达到甲方规定要求，如质量不合格造成返工，其返工部分造成损失乙方全额承担，乙方无条件返工至合格为准。五、工程款的支付：六、安全：乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工，自行配备好必要的安全设施，在施工过程中造成的一切伤亡事故（包括行人）均有乙方负责责任。七、双方的责任：甲方应做好周边关系的协调工作，八、本合同未尽事宜双方协商解决。九、本合同一式贰分，甲方壹份，乙方壹份

32、，均具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日市政工程劳务分包协议样本（六）工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：_劳务分包人：_依照中华人民1234511.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料

33、，配合工程承包人办理交工验收；11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12、安全施工与检查12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时

34、接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。13、安全防护13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13.2、实施爆破作业

35、，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14、事故处理14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15、保

36、险15.1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。支付保险费用。15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：_。15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：_。15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承

37、包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应16.1劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。16.3工程承包人委托劳务分包人采

38、购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：_采购材料费用为：（单价）_采购材料费用为：（单价）_采购材料费用为：（单价）_采购材料费用为：（单价）_16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。17、劳务报酬17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）；（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。17.2本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。市政工程劳务

39、分包协议样本（七）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1.劳务分包人资质情况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_工程地点：_分包范围：_提供分包劳务内容：_3.分包工作期限开始工作日期：_结束工作日期：_总日历工作天数：_4.质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑

40、施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定等级。5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同;（2）本合同附件;（3）本工程施工总承包合同;（4）本工程施工专业（分）包合同。6.标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_。7.总（分）包合同7.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。7.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定。8.图纸8.1工程承包人应在

41、劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。9.项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_.9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职务：_.10.工程承包人义务10.1组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_;（2）

42、在_年_月_日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;（3）在_年_月_日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;（4）在_年_月_日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）_;（5）在_年_月_日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_;（6）在_年_月_日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_，其交验要求与保护责任为：_.10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划

43、表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;10.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11.劳务分包人义务11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟

44、练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场

45、管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;11.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;11.7做好施工现场地周围建筑物、构筑物和

46、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;11.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施;11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12.安全施工与检查12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患

47、。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。13.安全防护13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳

48、务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全保护措施费用。13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14.事故处理14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15.保险15.1劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命

49、财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：_.15.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16.材料、设备供应16.1劳务分包人应在接到图纸后_天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）;经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和

50、供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）_.16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。17.劳务报酬17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种

51、方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）;（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算;（2）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量。17.2本工程的劳务报酬，除本合同17.6固定的情况外，均为一次包死，不再调整。17.3采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计_元。17.4采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元;_，单价为_元。17.5采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元。17.6下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的

52、变化幅度超过_%，按变化前后价格的差额予以调整;（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;（2）双方约定的其他情形：_.18.工时及工程量的确认18.1采用固定劳务报酬方式的，事故过程中不计算工时和工程量。18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按每月（或、旬、日）将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19.劳务报酬的中间支付19.1采用

53、固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款_元;（2）中间支付：_.19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_.19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。20.施工机具、周转材料供应20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务

54、分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。20.3程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21.施工变更21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;（2）增减合同约定的工程量;（3）改变有关的施工时间和顺序;（4）其他有关工程变更需要的附加工作。21.2因变更导致劳务报酬

55、的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。22.施工验收22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包

56、人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。22.2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。23.施工配合23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包

57、人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。23.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。24.劳务报酬最终支付24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资

58、料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。25.违约责任25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_的违约金。25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。25.4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_元的违约金;（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_违约金;（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_元，劳务分包人尚应赔