装修材料购销合同（四篇）.doc

《装修材料购销合同（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修材料购销合同（四篇）.doc（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、装修材料购销合同甲方：乙方：双方就采购货物的相关事宜，经充分友好协商，达成一致，特签订本合同，以资共同信守。一、合同标的产品名称、型号、单位、数量、单价、金额，具体见附表，材料总金额：陆拾伍万捌仟柒佰元整。二、交货地点：共青城水星家纺三、交货方式：送货到店四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。五、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均由供方承担。六、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收;如有问题或数数量短缺问题，供方应得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接

2、受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。七、货款结算：并给甲方指定人员验收合格，一次性付清乙方货款。开户行：卡号：户名：八、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决，协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在地人民法院起诉。九、合同生效：本合同壹式贰份，双方各执壹份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_年_月_日 _年_月_日装修材料购销合同（二）甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况

3、，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路_号。2、工程内容：总建筑面积750平方米。3、承包范围;装饰装修人工费用;4、开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日;总工期（包括法定节假日）：29个工作日。第二条;合同价款1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：396003、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：528004、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：330005、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年

4、内支付，￥：6600第三条;甲方责任1、指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1、指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3、严格遵守规定的装

5、饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供应1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有

6、差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;安全责任1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。第七条;质量验收1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查

7、与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。第十条;违约责任1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人

8、1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7、因一方原因，合

9、同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_发包方电话承包方电话_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点：_ 签订地点：_装修材料购销合同（三）供方：_ 需方：_一、货物的品名，数量及单价二、产品质量供方应保证必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其

10、他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。三、保修方式以上产品在质保期内出现产品质量问题，供方应负责三包，所产生的费用由供方自行承担.包修期满后需方享有终身成本价维修服务。四、交货时间与地点1.供方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。需方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品有权拒收，并由供方承担因此而产生的经济费用和一切损失。五、付款方式先款后货。六、服务承诺：1.产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，供方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给需方造成的全部损失。2、供方未按本合同规定的产品数量交货时，

11、少交部分，需方如需要，应照数补齐，需方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由供方自行承担，如需方需要而供方不能交货，则供方应该给需方不能交货部分货款总值的20%的违约金，需方另行采购。七、本合同一式_份，供方一份、需方_份。供方：_ 需方：_法定代表人：_ 法定代表人：_开户行及账号：_ 开户行及账号：_电话：_ 电话：_装修材料购销合同（四）甲方：乙方：经甲乙双方友好平等协商，自愿订立本合同，双方共同遵照执行。一、甲方供给乙方五金建材一批，共计516800.00（大写：人民币伍拾壹万陆仟捌佰元整）,数量及单价以实际出货单为准。签合同之日起，甲方不得随意提高材料价格。二、甲方必须确保此批材料质量，并提供材料的出厂合格证明。三、乙方应向甲方提供供货地点及供货时间，由甲方将材料运送至乙方指定的施工现场。四、甲方如未按时供货，造成的损失，甲方应每天向乙方支付总价款1000元的损失费。五、付款方式：乙方先付甲方定金50000.00（大写：人民币伍万元整）;之后货款以货到付款方式结算。六、合同签订之日起，甲乙双方不得违反本合同约定或无故终止合同，终止方视为违约，应向对方支付50000.00（大写：人民币伍万元整）的违约金。七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。甲方：乙方：_年_月_日第9页共9页