钢结构制作承包合同样本（四篇）.doc

《钢结构制作承包合同样本（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构制作承包合同样本（四篇）.doc（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、钢结构制作承包合同样本甲方：乙方：根据及相关法律规定,本着平等、互利、自愿,诚信的原则,为明确以方的权利,义务,经双方协商,同意按如下条款签订本合同.1.合同范围：钢结构的主钢结构制作.2.产品特殊说明：含除锈,普通中灰防锈底漆.3.产品规格：见甲方提供蓝图及变更.4.合同单价：主钢构_元/吨（含发票）,工程量按图纸理论计算为实际工程量.5.交货及付款方式：合同签订当日甲方付2万元作为预付款;制作完的钢结构经甲方在乙方制作车间内验收合格后出厂,甲方按出厂工程量付乙方60%的款：最后一批出厂前,甲乙双方结算工程量并结算工程款.甲方留2万元的质保金，确保安装无误后给予返还。6.工期合同生效之日起日

2、进第一批货,其它陆续进场,因自然等不可抗因素除外.7.包装及运输运输方式及费用：由甲方自定并承担费用.8.有关技术规定GBJ50300_;GB50205_;JGJ81_;9.合同的终止在钢结构全部出厂后,办理完结算,甲方工程款支付完毕,合同终止.如果乙方在履行合同的过程中有违反本合同约定的重大违约行为,甲方都可以在合同执行过程中任何时候,用书面形式的通知乙方解除合同.10.合同争议的解决1.依法成立后,双方必须全面严格履行,不得单方面变更或解除,否则按中的有关违约条款处理.2.合同过程中若发生经济纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,如经过协商不能解决,向合同签订地人民法院起诉.3.如加工材

3、料运到现场后，因加工质量问题而导致不能安装，所产生的一系列费用均由乙方承担。11.合同生效及其它事项1.合同条款未尽事宜,双方根据具体情况另行协商,结合有关规定签订的补充协议以及与本合同相关的会议纪要等均作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等效力.2.本合同须签字或盖章后,工程预付款到乙方帐户之日起合同生效.3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力.甲方（签章）：_ 甲方（签章）：_法定（授权）代表人：_法定（授权）代表人：_单位地址：_ 单位地址：_开户行：_ 开户行：_帐号：_ 帐号：_税号：_ 税号：_电话：_ 电话：_钢结构制作承包合同样本（二）甲方：（以下简称甲方）

4、乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、甲方负责设计图纸。乙方按甲方提供的钢结构设计图和甲方的变更要求施工（甲方须提供工程施工变更书）。因图纸原因造成的各类损失乙方不予承担。乙方以总承包方式。（不含土建）4、工程造价：钢骨架约435吨（含预埋件及焊钉、螺栓按吨计算），单价按7050元计算。（工程吊装由甲方提供塔吊配合并承担二十层钢骨架后期工程材料价格调整费用）。5、工程工期：土建工程及预埋件安装完毕，钢构件进场之日起，7个有效工作日内完工。6、工程质量：按国家现行钢结构

5、验收标准，达到合格等级。二、工程材料：1、乙方根据合同约定，按照设计的规范和要求采购工程所需合格的材料及材料合格证，出厂合格证。构件到达施工现场后，通知甲方代表现场验收。对与设计不符的产品，甲方现场代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表的要求在规定时间内进行整改完善，达到设计规范要求，为此发生的一切费用由乙方负责。甲方未能及时验收的，乙方不承担任何责任。根据材料市场情况，经甲方认可乙方可使用替代材料。2、工程整体验收所发生的费用由甲方承担。乙方负责提供探伤报告及材质证明书等文件。三、双方相互协作事项：1、对造成工期延误的原因和实际时间，需双方（代表）认同;2、工程施工过程中由于图纸变更增加的材料及

6、费用由甲方承担。对设计本身的不完善，双方协商解决方案;四、甲方的责任与义务：1、甲方必须保证工程项目的合法性，甲方必须保证政府部门的协调工作，如因甲方手续不全而造成停工的责任由甲方承担并赔偿乙方因停工造成的损失;2、为乙方提供水电等相关配套设施和施工场地及办公地点，现场需满足吊车进场吊装的需要，保证正常的施工条件;3、负责办理乙方相关的进场手续，保证现场三通一平，乙方按期进场;4、向乙方提供000标高基准点及基础轴线基准点。5、指派雷斌为现场负责人协调相关事宜;6、负责周边居民、土建方和地方政府职能部门的协调;如有地方政府或周边居民等强要下货费、场地费、过路费等非正常费用的，其费用全部由甲方承

7、担。7、在工程竣工七日内及组织验收，并办理工程结算等手续。五、乙方的责任与义务：1、编制施工方案，做好各项施工准备工作;2、按规定采取相应措施保证人员及工程安全，并承担违规施工发生的安全责任;3、指派为施工现场项目经理，负责施工的相关事宜;4、土建基础施工时，乙方负责派人进行基础预埋螺栓的安装;5、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿的维修;6、负责工程进度、质量和安全施工，因乙方原因发生安全事故，乙方自行承担。六、甲方的违约责任：1、逾期付款的，乙方有权停工。2、工程未经验收，甲方提前使用或私自动用，由此发生的质量纠纷或其他问题，由甲方承担责任;3、在工程竣工七个工作

8、日内甲方需组织相关部门验收。逾期未验收的，视为验收合格。4、甲方未按合同支付除质保金外的工程款，逾期半年的，乙方有权对所建钢构工程进行全权处理。七、乙方的违约责任：1、工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工;2、工程逾期交付的，每逾期一日，按合同总价款的01%承担违约责任，总额不超过两万元;3、在工程保修期内负责对工程的无偿保修。八、工程价款支付1、锚栓预埋完工甲方付乙方预付金10万;2、一层的柱钢构件及人工进场后，甲方支付该层工程款的90%;3、工程完工后7天以后，甲方支付工程余款。九、本工程如遇下列情况，工期可以顺延：1、人力不可抗拒的因素;2、甲方因土建工程未按时结束延误工期的乙

9、方有权顺延工期时间;3、施工现场因连续雨天、停电则工期顺延;4、施工过程中甲方更改设计方案的;遇上述原因造成工期延时写出书面材料由甲方签字认可。5、甲方如须增补，双方须签订增补协议，增补协议与本合同原件具有同等法律效力。十、本合同一式四份，甲方双方各执两份。甲方：_ 乙方：_ 地址：_ 地址：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_电话：传真：开户行：账号：订立合同时间：订立合同地点：钢结构制作承包合同样本（三）发包人（甲方）承包人（乙方）：依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人钢结构消防楼梯工程（

10、以下简称“工程”）的有关事宜，达成协仪：第一条工程概况1.1工程地址：1.2工程项目名称：1.3工程内容及做法（详见附表1：甲方设计图纸）。1.4工程承包方式：双方商定采取包工、包料方式。1.5工程期限个工作日，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日甲方更改图纸、有关部门规定等客观原因不能施工时，工期顺延。1.6合同预算价款：本合同工程预算造价（详见附表1：工程预算书）为（大写）：人民币_元（￥：_元），工程竣工验收合格后，结算款以预算书单价为基础，按实际发生工程量为准结算。若合同价打折时结算价同比例打折，但增项款不打折，据实结算。第二条工程管理2.1甲方指派为驻工地代表，负责合同履行。对

11、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2乙方指派为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份式。第四条双方责任约定4.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论任何原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程总价10%违约金，若造成损失的违约方应予以赔偿。4.2因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延，影响工期时甲方要签字确认误工日，方可继

12、续施工。4.2.1不能按期供水、电;4.2.2不能保证工人每天工作9小时（含加班）;4.2.3不能按期提供自购材料、设备;4.2.4不能按期付工程款;4.2.5因甲方变更设计图纸、变更设计材料、人工误工浪费。4.3因甲方终止执行合同，而总报价工程量未过半，乙方拥有收取工程总价10%的设计费的权利，或按实用面积每平方米30元的设计费收取。4.4合同签订后，若甲方提出减项且减项工程额达到总工程额5%时，须向乙方支付减项总额8%变更费;若甲方提出合同上由乙方购买的材料变为甲方购买，则甲方向乙方支付该部份材料费用（预算书为准）的10%变更费，若甲方减项所用材料乙方已定购或运至现场，甲方需另支付材料来回

13、运费、损耗及退货费用，若甲方要求减项的项目已施工，甲方需支付乙方该项目的人工费、材料费、管理费及拆除费。所有减少项目或材料之费用均以预算书费用为准再乘以合同价折扣比例来计算。4.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修理直至约定标准，所需修理费用乙方承担，工期不予以顺延。4.6对竣工后月内发现并证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费维修。4.7由于乙方施工中违反操作常规造成的人员伤害，责任乙方自负。4.8施工中由于乙方的过错造成甲方的物品损失、损坏，乙方负责赔偿或修复，但甲方物品进场时必须由乙方监理签收验证。4.9由于乙方违反物业管理规定所造成的罚款和赔偿费用，由乙方负责，

14、在工程结算中扣除。4.10隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方若两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写记录，甲方应予以认可。4.11工程竣工后，乙方应书面或电话口头（当甲方不在装修地域时）通知甲方验收，甲方签收验收通知回执，并在得知通知后六天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在约定时间内未能验收应及时通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方看管费用及相应费用。4.12本合同履行完毕后自动终止。第五条违约责任5.1由于甲方原因导致工程延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天，甲方支付乙方5

15、00元，甲方如不按合同约定支付工程款，每延期一天按应付款额的0.5%支付滞纳金。5.2由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元违约金。因甲方原因争议引起的停工日期除外。5.3未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。5.4因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。第六条材料的提供6.1本工程所需按预算书规定应由甲方自购的施工材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程施工之日前第三天内甲方负责采购到场，若有质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任甲方承担;甲方供应的材料，

16、经乙方验收后由乙方负责保管，乙方保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。6.2凡由乙方采购的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验，如不符合质量要求或有规格差异禁止使用，若已使用造成的损失由乙方负责。若有疑议，发包人及时书面提出，让承包人签字并解决，第七条工程款支付方式7.1合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款7.2工程款付款双方协商约定7.3双方款项往来均应出具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。7.4工程若有甲乙双方协商同意的增项，则应在下次付款时一并付清，否则乙方有权停工待款，损失甲方自负。第八条装饰工程预算

17、书、施工图经双方协商达成一致的具体问题之协议，作为合同附件与合同具有同等效力。第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力，希双方诚心遵守。第十条本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利的原则协商解决。发包人（甲方）签名：承包人（乙方）签名：法人代表：_ 法人代表：_委托代理人：_ 委托代理人：_年_月_日 _年_月_日钢结构制作承包合同样本（四）甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，甲方将“西部兰州牛肉拉面大厅钢结构玻璃采光顶、包间楼梯洞口封堵

18、、大厅栏杆装饰台”钢结构玻璃采光顶及相关钢结构工程委托乙方制作、安装，为明确甲乙双方的权利义务，双方签订本合同，以便双方共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：中国西部兰州牛肉拉面西域食府室内钢结构工程二、工程地点：张家口沽源县新城南街与外环路交汇处张家口昊成商业公司地块B2栋三、工程内容：钢结构制作、安装1、承包形式：钢结构工程制作、安装，包工包料、包安全、包文明施工。2、承包范围：钢结构制作、安装及保修服务。（具体施工内容详见工程报价清单）3、包括在本合同的承包范围：土建及土建配合费、防火涂料等。4、施工人员进场前，乙方签署施工安全责任书，并承担相关高风险人员保险费用，服从甲方管理。四、工程

19、造价：1、本工程钢结构采光顶工程合计：91846元详细如下：钢材：5.5吨X3100元=17050元玻璃：106.56平米X230元=24508元制作：1800元X5.5吨=9900元结构安装：1500元X5.5吨=8250元玻璃安装包含玻璃耐候胶90元X106.56平米=9590.4元运费两趟3500元油漆（氟碳金色）106平米X90元=9548元脚手架4500元辅材和零散用工5000元2、洞口封堵3500元X12个=4_元3、造型和栏杆每米750元，按完工实际发生量结算。4、楼梯栏杆每米350元，按完工实际发生量结算。特别注明：本工程所用的所有材料按国家标准执行。5、本工程造价为总价包工包

20、料包干，完工除据实结算项目外，其他约定不再另行办理结算。6、因甲方变更而增加或减少造价凭签证据实结算。五、质量等级：合格第二条工程期限本工程合同生效之日起15天内工厂生产完毕，如遇下列情况工期顺延：1、工程安装期间出现人为不可抗拒因素：风雨天气、自然灾害、政府命令等。2、因甲方额外提出项目及变更。3、甲方未按合同要求按时支付工程款时。4、甲方代表或监理工程师无故拖延办理签订手续而影响下一工序施工。5、工程发生设计变更，经双方协商确需延期的。6、其他非乙方责任引起的工程停工，包括因甲方土地、工程报建等手续不完整及工程相关主管部门勒令停工的、或工程所在地群众干扰因素造成停工的。7、因乙方责任造成工

21、期延误的，每延误一天，应向甲方支付500元的违约金。第三条付款方式按工程进度付款：1、合同签定，甲方根据乙方提供的发票付乙方预付款柒万元人民币，合同生效。2、钢结构工程安装完工待甲方验收后，逐一支付乙方施工进度款。（税金甲方单独结算）。3、本工程不留质保金。验收后_日内结算计。结算支付方式为现金、转帐、电汇，本位币为人民币。第四条工程责任一.甲方责任：1、乙方进场前，甲方办理好开工手续使乙方具备进场施工条件。2、委派专人到现场负责，代表甲方监督检查乙方施工质量、施工进度、文明施工。3、为乙方提供乙方施工材料、设备存放地，在乙方施工进场前7天，应解决水源、电源、场内道路并将电源提供在施工场地50

22、米以内。4、甲方应按合同条款及时支付工程款。甲方不按协议条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，应承担由此造成的相应责任，并赔偿乙方的有关损失，工期相应顺延。二.乙方责任：1、乙方对承包的工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工。2、负责现场钢构件的卸货工作。负责所卸物资的清点、整理、堆放、保管及搬运。3、乙方承担因乙方原因造成的工期延误责任和由此造成的经济损失。4、严格按照国家建筑安全规范施工，遵守甲方制定的现场管理制度，服从甲方和监理的管理，并承担现场施工安全防护责任及与此发生的损失费用。凡因乙方责任造成的人员伤亡及其他安全事故，由乙方承担全部经济损失及

23、相关的法律责任。第五条工程验收及所有权与保修一、本钢结构工程完工后，甲方应在接到乙方书面通知_日内组织验收（不组织验收视同验收合格）。如验收不合格，承包人按要求整改并承担因自身原因造成整改的费用。二、质量保修期为一年，从验收合格之日起计算。工程完工后，属乙方施工质量原因，乙方接到甲方通知后_日内负责到现场无偿修理。因甲方原因造成返修的费用支出，由甲方承担。第六条争议解决办法本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议，并与本合同具法律效力。如协商不成向合同签订所在地法院诉讼解决。第七条其他一、本合同甲乙双方签字盖章并收到甲方预付款之日生效，在全部工程竣工，办理交工验收，保修期满并结清全部款项后自行失效。二、本合同一式四份，双方各执两份。甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）委托代理人：_ 委托代理人：_签订时间：第17页共17页