公司工程承包协议书（四篇）.doc

《公司工程承包协议书（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司工程承包协议书（四篇）.doc（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、公司工程承包协议书发包人（以下简称甲方）：住址：承包人（以下简称乙方）：住址：甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就_工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程范围：5、工程期限：开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总共_天。6、承包方式：二、工程结算和支付1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。2、乙方应在每月_日前按甲方规定的

2、报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质

3、保金）后在_。天内甲方支付乙方。8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付（但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。三、工程进度1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。2、不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工

4、的，乙方承担违约责任及相应费用。4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。四、工程质量标准及验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理

5、、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。6、乙方所承担的本

6、合同工程项目完工后_天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承担相关费用;若乙方未能及时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。五、施工安全1、乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责;发生安全

7、事故（包括险情安全事故）应立即报告甲方。2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的安全保证金不予退还。3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。4、乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。六、施工材料、设备1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方提供入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场

8、总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担。3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应。七、履约保证金1、在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。八、双方职责1、甲方职责（1）

9、甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。（2）甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。（3）甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。（4）甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。（5）甲方督促乙方购买高危作

10、业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。2、乙方职责（1）乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。（2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承担，且乙方不得提出任何异议与索赔。（3）乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。（4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环

11、境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。（5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。九、违约责任1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。2、若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按_元/天计取违约金。3、若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确具体的责任），则由乙方承担违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款_%计取违约金，并赔偿相关损失。4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。5、乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不

12、良影响，按违约处理。十、争议解决甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可在以下两种解决条款中，根据本合同情况任选一种条款进行约定。1、不能协商解决，应提交工程所在地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2、不能协商解决，向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。2、本合同经双定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：_年_月_日乙方：责任人：联系方式：工程所在地：签订

13、时间：_年_月_日公司工程承包协议书（二）甲方（发包人）：住所：法定代表人：乙方（承包人）：住所：法定代表人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议：第一条、工程概况1、建设单位：工程名称：工程地点：建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：工程期限：（1）计划开工日期_年_月_日，（2）计划完工日期_年_月_日，总共_日历天。2、质量等级：3、合同价款：暂定总价：_元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。第二条、合同文件选用标准和选用法规1、适用

14、标准：2、适用法规：第三条、甲方职责1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;3、负责工程质量检查监督;抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作;4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任;5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际问题，以便乙方顺利进行施工生产;6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;7、工程竣工时，及时组织人员验收;8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。第四条、

15、乙方职责1、必须严格履本合同和总规定的相应条款;2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥;3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效;4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作

16、，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。第五条、付款方式1、本工程预算款为：_;扣回工程预付款的方式为：_。2、工程款按_方式支付，具体为：（1）本工程无预付款;（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_%;（3）总工程款的_%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。第六条、安全管理1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必须根据甲方的内部建立健全项目安全生

17、产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要;2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行;3、施工现场除应设置安全宣传牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全;4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。第七条、质量保修1、乙方在

18、质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担;2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算;3、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起_日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除;4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由

19、原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修;6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。第九条、合同解除1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达_次的;（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_%的;（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，

20、致使相关人员向甲方主张权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的，乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同_日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。第十一条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉

21、讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。第十二条、本协议壹式_份，双方各执_份，自签字之日起生效。第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日乙方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日公司工程承包协议书（三）发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_甲方承建的_工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。一、工程概况1、承包范围：

22、_2、承包内容：_3、承包方式：_4、承包造价：以总钢筋设计含量计算，单价_元/吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内）。其中：钢筋加工制作_元/吨;钢筋安装绑扎_元/吨。5、工程期限：根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。二、付款方法1、为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。2、结算程序：每月底结算当月_日（_日）的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定

23、，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。三、甲方责任1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。4、提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。6、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。7、负责工

24、程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。四、乙方责任1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。4、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。5、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。6、严格按照施工

25、图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。7、严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的安全管理暂行规定（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。五、安全文明施工1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的

26、条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。六、工程质量及验收标准工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。七、材料丢失、损坏责任，机械使用责任（1）材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责八、违约责任1、甲方的违约责任：（1）因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察

27、、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。（2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任：（1）施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。（2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任

28、。九、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后，甲方：_ 乙方：_应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。十、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。十一、其他约定1、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方：_ 乙方：_分别保存_份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。3、本合同自双方签字后生效。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_联系电话：_ 联系

29、电话：_签订日期：_ 签订日期：_公司工程承包协议书（四）甲方：乙方：为保证工程质量、安全、进度。顺利地将工程搞好，现决定将徐州五洋科技有限公司办公楼、E3车间工程的水电工程承包给乙方，经双方协商，根据合同法等法律法规，凭着公平、公开、自愿、平等的原则，达成如下协议：一、承包方式：车间二、工程地点：铜山县珠江路三、发包内容：按照现有图纸现场技术人员认可后施工，施工中如图纸变更，工作量增加四、承包方式：包清工五、承包价格：一次抱死：办公楼固定合同总价共计：壹万元整。（强弱电预埋线管）E3车间按建筑面积12元/（所有线管预埋及电路安装）承包价格内所用小型工具有乙方自理。六、工程质量：符合国家验收规

30、范，行业评定为优良。乙方进入施工场必须严格按技术人员规范要求施工，每一分项施工完毕后，必须经现场技术人员检验达优良后方可进下道工序施工，如未经现场技术人员验收，乙方擅自施工，其后果一律由乙方自负，并处以相应的惩罚，一次不少于1000元，在当月生活费中扣除。如意乙方拒绝签字，罚款加倍。凡在施工及验收过程中发现有不良处，乙方必须在甲方规定期限内返修，并赔偿甲方两倍的材料费，材料费按当时市场价格执行。根据情节轻重给予处罚100010000不等，如情节严重的给予1000050000元不等的罚款。七、安全事故：在整个施工过程中，乙方工作人员进入施工现场，必须提供身份证复印件和签订三级协议书，乙方在施工中

31、如违背操作工艺和违反管理制度，所发生的一切安全事故皆有乙方自行承担，与甲方无任何关系。如甲方违章指挥乙方有权拒绝施工或停工（乙方施工人员进入现场必须配戴安全帽，高空作业必须配戴安全带），乙方施工人员打架斗殴不管谁对谁错每人一次罚款1000情节严重者交送给公安部门处理。八、工期：按建设单位大合同为准，因乙方误工或消极怠工而拖延工期的享受建设单位处罚施工单位同等的罚款。九、结算方式：办公楼每完成一层付款壹仟元整以此类推，五层全部施工完成付办公楼总价的80%E3车间施工至60%的工作量时付合同总款的40%，所有工程完成之后在付合同总款的40%，其余的20%在完工之后2个月内一次性付清。十、甲方责任：

32、提供图纸所需的一切材料，并在计划报后2天内及时进场十一、乙方责任：乙方进入施工现场内，必须遵守工地一切规章制度，服从甲方现场管理人员的管理安排，每周的，乙方必须保证不折不扣的完成，否则甲方有权采取严肃处罚，其款项用在乙方工资中直接扣除。现场个班组必须做到工完料清，材料、设备应分类堆放整齐，各工种之间要协调配合。十二、材料管理：甲方收料员按照乙方要求合理地指定堆放材料，在施工过程中凡发现故意浪费材料者，甲方将从严从重按材料510陪处罚。十三、（1）甲方确保工程款的支付。（2）乙方要确保工程的质量、工期和文明施工十四、以上各条款希甲乙双方共同遵守执行。未经事宜，双方共同协商解决。如有争议到工程所在的职能部门进行解决。十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，应双方代表签字后生效，工程款结清后自动失效。甲方代表（签字）：_ 乙方代表（签字）：_电话：_ 电话：_身份证：_ 身份证：_年_月_日第24页共24页