公路工程施工承包合同

《公路工程施工承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程施工承包合同（13页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、公路工程施工承包合同工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。那么签订公路工程施工承包合同需要注意什么呢以下是范文网小编整理的公路工程施工承包合同，欢迎参考阅读。 公路工程施工承包合同范文一甲方： 乙方： XX县XX县人民政府批 准修建，XX县 村委会(以下简称甲方)在择优的 基础上，确定了 公司(以下简称乙方)为 公路工 程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，按照中华人民共和国合同法和建筑法的规定，结合本工程具体情况，签订本合同，双方应共同遵守执行。 第一条 工程概况 1、工程名称：公路工程 工程内容：

2、 公路工程，全长 公里，路基宽 米， 路面宽 米。 工程地点： 承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽 米，厚 厘米。 2、施工工期： 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 3、工程质量：按交通部现行颁布的公路工程质量检验评定标准评定达合格以上工程。 4、合同价款：人民币万元， 资金拔付： 5、承包方式：包工包料。 6、按每公里 万元结算，实做实收，不含税。 第二条 工程图纸 公路施工图纸，由甲方负责提供，提供日期为本合同签订日期，施工图纸提供壹套。 第三条 甲方驻工地代表 甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作

3、职权，甲方代表行使合同约定的权力和职责。 第四条 乙方驻土地代表 公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其 乙方驻工地代表。 第五条 甲方工作 1、在本合同签订后10日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方提供施工场地。 2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的需要。 3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突，防止不良事故的发生。 甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应承担由此造成的经济损失，乙方工期顺延。 第六条 乙方工作 1、编制施工组织设计(或详细的施工方案)，报经甲方批

4、准后使用。 2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。 3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方承担责任及所发生的费用。 乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。 第七条 暂时停工 一旦驻工工程师发出指令，乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。 第八条 工期和延误 1、本合同工期为_个月，乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最后一天算起。 2、由于下述原因之一

5、而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。 a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。 b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。 上述情况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代 表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。 3、除2款规定给以延期外，其余原因工期不予延期。 4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方承担责任，乙方继续承担完成本工程的义务和责任。 第九条 检查和返工 乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此提供

6、工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。 第十条 工程质量 1、质量等级：达合格以上工程 2、评定标准：按照交通部现行颁布的公路工程质量检验评定标准，施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村公路的规定。 3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件，由乙方承担责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方承担违约责任。 第十一条.隐蔽工程、中间验收 具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程，乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包 括自检记录、隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验

7、收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。 第十二条 合同价款及调整 合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。 1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。 2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。 3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。 第一十三条 工程款支付 1、根据工程进度分期支付。(可具体明确) 2、最终支付时间要具体明确。 第十四条 工程质量保证金 1

8、、质保金金额为合同总价的5%，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。 2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。 第一十五条 材料供应与材料试验 1、 材料供应： 本工程所需的一切材料(除水泥外，如无其它约定)原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用，但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求，乙方对所有验收材料质量负全部责任。 2、材料试验检测 (1)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方承担。 (2)、钢材、水泥、砂石等主

9、要材料必须进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可使用。 第十六条 竣工验收 1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。 2、验收的法律依据：交通部公路工程质量检验评定标准及公路工程竣工验收办法。 3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方提供下列竣工资料： (1)、工程竣工图表。 (2)、工程质量控制文件。 a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。 b、试验检测报告：主要原材料、混凝土配合比。 c、施工原始资料： 强度检测试验资料、工序施工检测记录。 (3)、施工原始记录。 (4)、施工总结。 4、当工程初验不

10、合格，乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应承担违约责任。 第十七条 违约责任： 1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应承担违约责任，向乙方支付合同价款1%的违约金。 2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方承担违约责任，违约金为合同价款的2%。 第十八条 安全施工 乙方按照生产有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 发生重大安全事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救提供必要条件，事故责任或因此发生的费

11、用均由乙方承担。 第十九条 其他事项 1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。 2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。 3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。 第二十条合同生效、终止和份数 1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。 2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。 3、合同正本两份.，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇政府备案。 甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表： 授权代理人： 授权代理人： 监证单位(盖章) 订立合同时间：

12、年 月 日 公路工程施工承包合同范文二甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本村15组雨水、污水排水工程、路面工程等分项工程承包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工称概况 1、工程名称：心石村15组分支小道污水排水主管道工程、路面混凝土分项工程。 2、工程地点：汉滨区心石村15组。 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：为包工包料(不包括管道材料费，管道由甲方自购)。 2、工程承包范围： 汉滨区心石村15组分支小道污水排水

13、主管道工程管道由甲方负责购买(管道必须为波纹管)，由乙方负责埋设，各户通检查井或排水主管道的管道的购买、基槽开挖及埋设由甲方负责，不在乙方承包范围之内;路面混凝土分项工程：路面管沟部位破碎(破碎至原检查井接口处，总长 50 米);挖排水管沟土方;排水管底铺设砂垫层(厚度8cm);排水主管道接口安装及找坡(只含人工费，不含材料费);检查井砌筑(共1座);管沟边、检查井边回填素土夯实;C30混凝土面层浇筑(5-10厚)。 3、乙方进场施工前，甲方负责派专人协调路面破碎的工作，因甲方的前期协调工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的人员窝工等经济损失由甲方负责。 4、因道路施工中挖断自来水管

14、的修复由甲方负责，主路边自来水主管道的更改由甲方负责施工，乙方概不负责。 三、工程计价方式 1、工程量计算根据实测实量为计量依据，工程量的计价方式为：13000.00元。该单价为不含税单价(各种税费由甲方承担支付，因未计算在承包单价之中)。 2、因甲方更改方案造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时5%等)，对增加部分按陕西省20XX年清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。 四、工程质量标准 本道路工程

15、的质量验收按现行工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责。 五、合同总价款： 金额(大写：壹万元人民币)。 ￥：约13000.00元 六、材料供应 本工程甲乙双方约定的污水排水工程及路面混凝土分项工程施工所用的材料由甲、乙方按合同及质量验收标准要求各自进行采购。 七、工程款支付 甲方应先预付6000.00元作为工程预付款，乙方方可开工;在乙方全面完成混凝土面层时，甲方向乙方支付工程款7000.00元(此款应由汉滨区心石村委会及15组共同出资及担保)。 八、合同生效 1、本合同于

16、 年 月 日于 订立。 2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。 3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。 4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。 甲方(签字)： 承包人(签字)： 身份证号： 身份证号： 电话： 电话： 年 月 日 公路工程施工承包合同范文三甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国公路法及公路工程建设的有关规定，结合公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称：美姑县

17、乡村公路 2、工程地点：美姑县，全长23公里。 二、工程承包范围及内容 该段路基为 ，施工要求为： 三、承包方式 本工程采取甲方提供施工材料、设备，乙方包工、包质量、包工期、包安全的承包方式。 四、承包价格及付款 1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。 2、甲方在乙方进场1个工作日，预付乙方生活费人民币20XX0元(大写：贰万元整)。此费用竣工时最后一期工程款中扣除。 3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月 日前支付上月工程款。 4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时，即验收乙方修建方量，剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。 五、工

18、程施工工期 本合同施工工期为 天， 年 月 日开工，于年 月 日竣工。如遇雨天，双方签字确认的，工期予以顺延。 甲方接到乙方竣工验收申请后，3日内组织有关人员进行验收，并由双方签字确认。 六、双方的权利、义务 (一)、甲方的主要权利、义务。 1、甲方的主要权利 指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。 2、甲方的主要义务 (1)、甲方为乙方提供施工时的一切材料，机械等施工工具。 (2)、甲方保证为乙方提供正常运转的罐车四辆，每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。 (3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。 (4)、甲方为乙方提供施工人员的正常食宿场所。 (二)、乙

19、方的主要权利、义务 1、乙方的主要权利 按时足额收取工程款项。 2、乙方的主要义务 (1)、保证本方拥有本合同施工的资质。 (2)、严格按照施工图纸、施工规范进行施工，保证工期和工程质量。 (3)、制定安全措施，如施工中发生消防、工伤等安全事故，由乙方承担全部法律责任。 七、违约责任 1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理原因导致乙方停工、误工等事件，甲方须承担乙方所有损失费用。 2、乙方拖延工期的，每延误一日，乙方须向甲方支付 元违约金。 2、双方必须严格履行合同条款，如一方有违约行为，违约方须向对方赔偿施工总工程款 %的违约金。 八、争议处理 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向人民法院起诉。 八、附则 1、本合同一式两份，合同双方各执一份。 2、合同双方签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。 本合同附件：图纸等等须列明 甲 方： 乙 方： 年 月 日 年 月 日 合同签订地：