《建设工程施工劳务分包合同泥工)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同泥工)（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!建破工程施工劳务分包条约编号：HZJZ-LT-001发包人：湖北华中修建装潢工程无限义务公司承包人：龚青海赵志勇工程称号：罗田年夜不川游览驿站综合楼工程施工地点：罗田县年夜河岸滚石坳依照中华国平易近共跟国条约法、中华国平易近共跟国修建法及其余有关公平跟老实信誉的原那么，单方就建破工程劳务协作事项协商分歧，订破本条约。执法法例，遵照对等被迫、第一条工程概略及承包任务内容11工程称号：罗田年夜不川游览驿站综合楼工程12工程概略：修建面积2711平方米13包工内容：桩基根底及桩基根底以上的主体施工第二条第四条条约工期:动工日期3月16日，竣工日期5月16日
2、，工期为60天。条约价款4.1条约价款：按修建面积断定承包价4.2对条约价款内容的明白：40.00元/平方米，条约总造价为：108440.00元国平易近币。泥工:含糊土壤浇筑、砌体及土方回填等。第五条条约价款的支付方法51出场施工第一个月只支付工人生涯费，第二个月支付第一个月工程量的30%（含已支付的生涯费），第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程动工后支付到总工程量的60%，玄月份支付到总工程量的90%，岁尾一次付清余款。52后期条约价款的支付必需以工人支付生涯费得方法由乙方造表具名，依照造表直截了当发放到工人手上的方法进展。第六条平安施工61平安施工：承包人必需贯彻、履行国
3、度跟当局、行业主管部分公布施行的有关平安消费的执法法例及各项规则，严厉按平安规范构造施工。第七条工程品质、验收与保修71工程品质应到达计划图纸请求及商定规范跟品质目的。如图纸、发包人指令跟国度及外地当局施工验收规范、规范之间有差别或不分歧，承包人应在获得发包人书面承认后，以品质请求较高者为施工依照。 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!72承包人必需依照国度规则的品质测验规范、施工验收规范跟施工图构造施工。在施工中发觉计划有误，须破刻向发包人提出，获得笔墨变卦卡脖子手续前方可接着施工。73分包工程验收以国度发表的施工验收规范、品质测验规范及施工图为依照，自分包工程施工终了后28日内由发包
4、人、承包人独特操持书面验罢手续，过期未操持验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为契合条约请求，工程交工。第八条工期耽搁81关于以下缘故形成竣工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期响应顺延。8.1.1因跟平、骚动、天然灾祸或非发包人承包人义务形成的爆炸、火警等弗成抗力；8.1.2计划变卦跟工程量添加；第九条文化施工91发包人、承包人应严厉履行国度发表的“施工现场治理暂行规则”，增强迷信治理，保持文化施工。92一切施工职员进入施工现场必需佩带平安帽，并保障其务工职员不随地巨细便，不打斗打斗，不偷盗，假若有以上事情发作，依照14.2.3履行。第十条：承包人自备东西及须知10.1承包人自备东西
5、为：翻斗车、震撼泵、铁锹等。10.2由承包人自备的东西须其自带入现场，发包人供给电力供给到施工现场（10.3承包人自备机具，其维修颐养自理。100米内）。第十二条发包人的权益及任务121担任供给园地、路途、水电等存在施工前提的工程施工现场，担任工程施工的构造与和谐及技巧、品质、平安、场容等方面的交底及处理施工中存在或发作的技巧咨询题。122担任于3月15日供给施工图纸1套，供给须要技巧资料跟操持施工卡脖子。123担任构造施工反省、验收，监视承包人的工程进度、工程品质、平安消费及按图施工状况，资料领用状况及行政治理事件。124担任本工程中各工种，工序间的和谐与共同，承包人在平安、品质、工期、场容
6、等方面发觉有违背条约商定内容的，发包人应书面提出整改看法，催促承包人进展整政。125担任构造工程的验出任务。126本工程发包人施工代表为周勇，担任一样平常施工的治理、和谐任务。发包人也可委托_7日告诉承包人。_现场签认用工、操持卡脖子变卦手续的权柄，人事若有变化，应提早第十三条承包人的权益跟任务131承包人对与其断定休息关联的功课工人必需仔细检察，工人年纪不得低于18周岁，不得超越60周岁。保障职员的政治素养、躯体素养跟技巧程度，132承包人需将其功课职员注销造册（须写明姓名、性不、年纪、籍贯、工种、级不、任务证号码及身份证号码，作为人工人为发放的依照。133在施工消费进程中，承包人必需保障职
7、员绝对波动，不克不及随便变卦存案职员，职员变化率小于5，听从发包人的兼顾布置，一致变更。134承包人必需按施工图纸及阐明施工，若有公道化倡议应征得发包人赞同，并操持书面卡脖子变卦手续前方可修改施工。135承包人应答其功课工人进展平安消费、食物卫生、交通平安及防备煤气中毒等方面的教导，盲目遵守发包人现场治理规则，听从发包人有关职员的指点、教导、监视跟反省，并实时向发包人供给有关状况跟资料。136承包人确认龚青海为派驻工地的施工代表，担任一样平常施工的治理、和谐任务。第十四条违约义务141发包人违约义务1411因为发包人缘故形成复工、窝工时应按实践发作状况向承包人操持书面卡脖子，如超越三十天以上酌
8、情予以弥补。1412因为发包人施工职员批示过错形成的工程品质咨询题，其经济丧掉及有关义务由发包人承当。1413发包人超越商定的支付时刻不支付劳务费或决算价余款的，15天布予以回应的，承包人有权依法追索拖欠款。承包人可向发包人收回请求付款告诉，142承包人违约义务1421因承包人缘故形成发包人工期耽搁或工程品质严峻不契合请求时，发包人能够停止条约，并请求承包人在3日内加入施工现场，承包人该当加入施工现场，但发包人应在请求承包人加入施工现场的时限内，与承包人就结算事件告竣书面协定或由监理公司、发包人、承包人独特对己实现的工程量进展签认。1422因承包人义务形成品质事变跟耽搁工期，其工料丧掉概由承包人承当。14.2.3因为承包人的劳务职员发作在施工现场打斗打斗，盗窃等事情，承包人负全体义务，为此发包人有权停止本条约，并追查由此蒙受的经济丧掉。第十五条条约争议的处理在实行条约进程中发作争议，单方首进步展协商，协商不成可向有关部分请求调停。当事人不肯跟解调停或跟解调停不成的能够向罗田县国平易近法院告状。第十六条本条约正本一式三份，存在等同执法效能，单方各执一份，存案留存一份，正本一份。本条约未尽事件可经单方协商后列入其余事项，其余事项与注释存在等同效能。发包人：湖北华中修建装潢工程无限义务公司承包人：（盖印）代表具名：代表具名：年年月日月日
建设工程施工劳务分包合同泥工)
