有关承揽合同（含运输）.doc

《有关承揽合同（含运输）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关承揽合同（含运输）.doc（36页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、有关承揽合同含运输有关承揽合同含运输。有关承揽合同含运输 订立合同双方： 承揽方：，以下简称甲方；定作主：，以下简称乙方。甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当等。定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方包装标准包装费承法担加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当等。 定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法

2、 运输价款承当 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条加工费结算方法与时间。第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元；乙方应于年月日前向甲方交付预付款元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意

3、利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的偿付违约金。甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值的违约金。由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否

4、那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值的违约金。乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。乙方如变更交付定作物地点，应承当因此而多支出的费用。第十条不可抗力在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承

5、当违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延承受或无故拒收期间发生的，乙方应当承当责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第十一条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时，可以向人民法院起诉。本合同于年月日生效，合同履行完毕即失效。本合同一式份，甲乙双方各执一份，公证处、物价局、建立银行各存一份。承揽方：定作方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：签约日期：年月日延伸阅读承揽汽车运输合同 本文承揽汽车运输合同由合同范本网合同范文频道整理，仅供参考。假如觉得很不错，欢送点评和分享感谢你的阅读与支持！甲方：身份证号码：乙方

6、：身份证号码：甲、乙双方就乙方服从甲方管理，承揽完成甲方所安排工作，经协商一致，订立如下协议：一、承揽工作内容乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相关工作，所需的必要用具由甲方提供，承揽工作中的风险由乙方承当。二、甲方对乙方的要求1、甲方有权根据其所承揽廉江汽车运输总站安铺分站的局部站场管理工作站务、安检、保卫等需要，灵敏安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。2、在不违背国家法律法规及相关部门的规定的前提下，乙方须服从甲方管理，配合甲方或甲方派出人员，按时、按质完成甲方安排的工作。3、遇突发事件时，乙方应及时处理，必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进展处理。三、协议期限。从二0年月日至二0年月日。四

7、、费用及支付方式、时间。1、费用：每月捌佰元￥800.00。2、费用支付方式、时间：每月支付1次，由甲方在次月15日前将费用支付乙方。五、甲方权利义务1、为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持；2、对乙方工作的进度及完成情况进展监视、验收；3、乙方按要求完成工作，甲方须按时足额支付费用给乙方。六、乙方的权利义务1、按时按质完成甲方安排的工作。2、承当因承揽工作所发生的一切税费与责任，包括乙方工资、福利、社保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用，以及发生各种事故、事件含工伤所产生的责任。3、承受甲方的监视，严格按协议要求，平安、有序完成承揽的工作。4、按协议要求完成相关工作的，

8、按时获得承揽费用。5、不经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包或交由第三方完成。七、其它约定1、为确保协议的顺利履行，乙方同意在本协议签订的当日一次性交给甲方壹仟元￥1000.00风险押金。假设乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的，协议期满，双方协商终止协议或因外界不可抗力因素包括甲方上级部门指令性要求导致协议无法继续履行的，甲方将乙方所交的押金无息退还乙方。2、协议期内，假设乙方不按甲方要求完成承揽工作，或不服从甲方或其上级监视的，或有其他违背本协议行为的，乙方同意将所交给甲方的壹仟元￥1000.00的风险押金转为违约金支付给甲方，且乙方同意甲方随时终止本协

9、议，因此造成的损失与责任由乙方承当。3、假设乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的，视为甲方违约。甲方须支付壹仟元￥1000.00违约金给乙方，且同意乙方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由甲方承当。5、协议期内，假设出现乙方未给甲方同意，擅自将本协议约定工作交由第三方的，视为乙方违约，乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议，由此产生责任和费用由乙方承当。6、假设因外界不可抗力因素包括甲方上级部门指令性要求导致协议无法继续履行的，协议自然终止；乙方单方面提出解除协议，须提早一个月书面提出申请，待甲方同意前方可解除。八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日

10、起生效。甲方：乙方：承揽汽车运输合同简短 甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲、乙双方就乙方服从甲方管理，承揽完成甲方所安排工作，经协商一致，订立如下协议：一、承揽工作内容乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相关工作，所需的必要用具由甲方提供，承揽工作中的风险由乙方承当。二、甲方对乙方的要求1、甲方有权根据其所承揽廉江汽车运输总站安铺分站的局部站场管理工作站务、安检、保卫等需要，灵敏安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。2、在不违背国家法律法规及相关部门的规定的前提下，乙方须服从甲方管理，配合甲方或甲方派出人员，按时、按质完成甲方安排的工作。3、遇突发事件时，乙方应及时处理，必要时要尽快向甲方汇

11、报并配合甲方进展处理。三、协议期限。从二0年月日至二0年月日。四、费用及支付方式、时间。1、费用：每月捌佰元￥800.00。2、费用支付方式、时间：每月支付1次，由甲方在次月15日前将费用支付乙方。五、甲方权利义务1、为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持；2、对乙方工作的进度及完成情况进展监视、验收；3、乙方按要求完成工作，甲方须按时足额支付费用给乙方。六、乙方的权利义务1、按时按质完成甲方安排的工作。2、承当因承揽工作所发生的一切税费与责任，包括乙方工资、福利、社保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用，以及发生各种事故、事件含工伤所产生的责任。3、承受甲方的监视，严格按协

12、议要求，平安、有序完成承揽的工作。4、按协议要求完成相关工作的，按时获得承揽费用。5、不经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包或交由第三方完成。七、其它约定1、为确保协议的顺利履行，乙方同意在本协议签订的当日一次性交给甲方壹仟元￥1000.00风险押金。假设乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的，协议期满，双方协商终止协议或因外界不可抗力因素包括甲方上级部门指令性要求导致协议无法继续履行的，甲方将乙方所交的押金无息退还乙方。2、协议期内，假设乙方不按甲方要求完成承揽工作，或不服从甲方或其上级监视的，或有其他违背本协议行为的，乙方同意将所交给甲方的壹仟元￥1000

13、.00的风险押金转为违约金支付给甲方，且乙方同意甲方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由乙方承当。3、假设乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的，视为甲方违约。甲方须支付壹仟元￥1000.00违约金给乙方，且同意乙方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由甲方承当。5、协议期内，假设出现乙方未给甲方同意，擅自将本协议约定工作交由第三方的，视为乙方违约，乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议，由此产生责任和费用由乙方承当。6、假设因外界不可抗力因素包括甲方上级部门指令性要求导致协议无法继续履行的，协议自然终止；乙方单方面提出解除协议，须提早一个月书面提出申请，待甲方同意前

14、方可解除。八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方：乙方：公路土石运输承揽合同范本合集 公路土石运输承揽合同范本【篇一】 原告：XXX开展法定代表人：张XX，该公司董事长被告：XX市XX运输有限责任公司，住所地XX省XX市XX区XX路459号。法定代表人：时XX，该公司经理。被告：燕XX，男，19XX年11月13日出生，汉族，住XX市XX县XX镇。诉讼恳求：一、判令二被告赔偿原告货物损失88866.70元。二、判令二被告向原告返还运输费用5000元。三、由二被告承当本案的诉讼费。事实和理由：20xx年9月12日，原、被告双方签订运输协议，约定原告委托被告将456台空调

15、运送至绍兴XX空调销售XX市XX开发区保税仓库。运输车辆是皖XXX号/皖XXX挂车。原告支付被告运费5000元。运输途中，被告车辆行驶至大广高速由南往北方向XXKM处XX市境内发生交通事故，造成货物损失88866.70元。上述损失被告未能向原告赔偿，故诉至法院，恳求法院依法支持原告诉讼恳求。此致XX区人民法院具状人：XX20xx年11月29日公路土石运输承揽合同范本【篇二】 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其它有关法律，行政法规、遵循平等、自愿、公平、老实信誉的原那么，结合本工程的详细情况，甲方决定将本公司所有外购和输出的运煤业务承包给乙方，为了明确甲乙双方的责任和义务，经双方友好协商一

16、致同意签订以下条款：双方共同遵守。一、运输概况：1、2、运输单价：以当地实际运输市场价为根据，每吨增加4元计算。(含税价)。3、合同期限：年 月 日4、油料以及其它产生费用均由乙方承当。二、运输款结算方式：双方在签订本合同生效后，乙方运输车辆按照甲方的要求从指定装点运至指定卸点，每天运输后，由乙方指定的统计人员持甲方的结算单据与甲方相关负责人员核对签字认可后，到甲方财务办理结算。三、甲、乙方双方应承当的责任：1、甲方的责任：必须保证甲方公司全部运输业务交由乙方拉运。2、如乙方车辆进入煤场后，超过24小时甲方不能按本合同所签订的数量和日期开工运输，或者因甲方的原因造成乙方不能正常运输等，其损失由

17、甲方承当。3、乙方的责任：乙方所有进场车辆必须做到平安文明运输，必须遵守中华人民共和国交通法及甲方公司治安管理条例，如出现交通事故责任由乙方自行承当。4、在甲方合理安排下，乙方车辆必须服从管理和调度，乙方所有车辆必须按照甲方指定的道路正常行驶，因乱倒乱卸、倒买倒卖、丧失等行为，如对甲方造成损失，扣提煤单、煤票按照相关手续签字生效。否那么按公司规定市场价处分。5、乙方在运输过程中，必须擅盖篷布减少损耗，每车损耗控制规定为100公斤以内，如超出局部按市场价折扣运费，精煤按一批次的平均损耗为准，超出局部按精煤价折扣运费。四、其它条款：1、运输期间，因运输内容变更;公里变更、单价变更、工期变更、增减数

18、量，以运输变更方案单结算为根据，双方共同协商定量定价，不在重新签订合同。2、在甲、乙双方合同生效后，乙应积极的按照甲方派车单的期限调动车辆准时进场。五、违约责任：甲、乙双方约定双方不准以欺骗、欺诈的方式给对方签订合同，违约方应承当守约方相应的经济损失及法律责任。六、以上条款，甲、乙双方各自遵守，如一方违约;按本合同总数量总价格的3%处分，赔偿给守约方。七、未尽事宜，双方协商解决。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：签字： 签字：年 月 日公路土石运输承揽合同范本【篇三】 托运方(甲方)签订时间：承运方(乙方)：签订地点：根据中华人民共和国合同法规定，为明

19、确甲乙双方在公路运输过程中的权利和义务，甲乙双方按照平等、公平、自愿、诚信原那么，制订协议如下：第一条货物名称、发货地点、数量、到达地点、到达时间、收货人、运费。1、乙方按照合同约定的运输量，合理调配车辆，不可以变动、倒换承运货物。如违背本协议造成损失应由乙方全部负责。2、乙方必须按照甲方所购煤炭的装车地点进展装运，并按质、按量送到甲方指定地点。乙方确保货物到达甲方指定地点后，煤炭热值不低于大卡公斤，每减少大卡公斤，扣除乙方运费元吨，运输过程中的损耗由乙方承当。3、乙方为甲方托运货物时应理解甲方货物特性，并以合理方式装卸、运输，如在装卸、运输过程中，造成甲方货物毁损、灭失或货物质量发生变更的，

20、乙方应赔偿因此给甲方或其他任何第三方造成的一切损失。4、乙方在货物装卸、运输过程中发惹事故或因其他任何原因给甲方、乙方或其他任何第三方造成损失的，应由乙方承当全部的赔偿责任。5、甲方在甲方或甲方指定的第三方每收到货物两万吨后的7个工作日内，支付乙方90%的运费，余款在甲方收到乙方提供的发票后全部结清。6、如甲方未能按照合同约定支付乙方运费，乙方有权催告甲方支付并有权回绝承受甲方其他货物的托运，但乙方不得以此为由拘留托运货物，如乙方违背此约定给甲方造成损失，那么应由乙方承当相应的赔偿责任。7、如乙方未能在本合同约定的期限内将货物运输至到达地点，那么甲方有权要求乙方赔偿相应损失。8、乙方将货物运至

21、到达地点后，如因故未完成交货，那么乙方应及时通知甲方并应妥善保管该货物，并有权要求甲方支付保管费用。如因乙方未尽妥善保管义务造成货物毁损灭失的，那么乙方应承当相应的赔偿责任。第三条双方因履行本合同产生纠纷的，应协商解决。协商不成的，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁。第四条其他约定：第五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份，由双方法定代表人或受权代表签字并加盖公章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日公路土石运输承揽合同范本【篇四】 托运方 (以下简称甲方)：承运方 (以下简称乙方)：根据中华人民共和国合同法经双方充分协商，特订立本

22、合同，以便双方共同遵守。本合同附件使本合同不可分割的主要局部，具有同等法律效力。经甲乙双方协商，达成如下协议：一、乙方须在 年 月 日至 年 月 日将甲方货物从 运输至 。二、货物运输量为 运输单价 运输费总额为人民币 元。三、乙方必须向甲方提供具备合法物资的运输车辆，以保证甲方货物平安及时到达。如乙方向甲方提供车辆不具备合法资质，在运输途中造成的一切损失全部由乙方负责。四、 乙方必须及时向甲方报告货物在装卸运输、客户收货过程中的突发事件，如不及时报告乙方将负一切责任。五、 在运输途中货物如丧失损坏，那么乙方应按丧失损坏的货物数量的订单价格赔偿甲方，并在运费中一次扣除。六、 乙方没有按时把甲方

23、的货物运到收货地，给甲方造成损失，那么乙方应负责赔偿甲方损失。如因特殊原因延误的(天气原因、交通堵塞、山崩等)甲乙双方协商解决。七、 乙方在承受甲方委托后，应及时办理有关货物运输手续并认真验货装车，双方签字确认货物的数量规格。八、 乙方对甲方的出货、货运数据必须保密。九、 甲方货物包装不符合运输平安的、或包装破损的，乙方有权回绝承运。十、 甲方托运的货物必须是经国家法律部门批准的合法的可运输的货物，如假设不然，乙方回绝承运。十一、 甲方必须在交接货物时，向乙方提供准确的收货人的姓名、地址、货物名称，如甲方提供信息有误，乙方不负任何责任，损失由甲方全部承当。十二、 甲方在货物起运时，先支付乙方1

24、0%的运输费，其余运输在甲方收到货方签收的回单后两日内与乙方一次性结算并支付。十三、 甲方在没有完全收到收货方签收的回单情况下，有权延迟支付运费，直到收到全部回单。如遇原始送货单丧失，甲方在乙方可以出具收货人盖章的收货明细之后，方可支付运输费。十四、 未经双方同意，任何一方不可将本合同的权利与义务转让别人。十五、 本合同有效期为一年，自 年 月 日至 年 月日止，在本合同履行过程中发生变更，经双方协商同意可制定补充合同。十六、 凡执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成功的，双方均有权提交人民法院提起诉讼。十七、 本合同正式一式两份，合同双方各执一份，自双方签字

25、并盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日公路土石运输承揽合同范本【篇五】 订立合同双方：旅客：_;承运人：_;旅客详细地址：_;承运人详细地址：_;根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条 旅客人数：_第二条 发站：_到站：_第三条 乘车时间：_到站时间：_第四条 双方的权利义务一、旅客的根本权利和义务权利：1.根据车票票面记载的内容乘车;2.要求承运人提供与车票等级相应的效劳并保障其施行平安;3.因承运人过错发生身体损害或物品损失时，有权要求承运人给予赔偿。义务：1.支付运输费

26、用;2.遵守国家法令和运输规章制度，听从铁路车站、列车工作人员的引导，按照车站的引导标志进、出站;3.保护铁路设备、设施，维护公共秩序和运输平安。二、承运人的根本权利和义务。权利：1.按照公告的标准收取客票价款和行李、包裹的运费等有关的费用;2.按照有关规定查验旅客客票和检查限运物品及危险品;3.对于托运的旅客行李，在规定期限内无法交付的，有权依有关规定予以处理。义务：1.按照约定向旅客提供运送工具，并保证旅客于客票载明的时间、班次、座别搭乘列车和按时到达目的地;2.为旅客提供必要的方便。在运送途中，承运人有义务为旅客提供必要的设施和生活效劳;3.将旅客平安送达目的地;4.将旅客托运的行李，包

27、裹平安送达目的地并交付给收货人。第五条 车票车票是旅客乘车的凭证。同时也是旅客参加铁路运输伤害强迫保险的凭证。旅客应当根据自己施行的需要买票。车票分为两种：1.客票：包括软座、硬座。2.附加票：包括加快票(特别加快、普通加快)、卧铺票(高级软卧、软卧、包房硬卧、硬卧)、空调整票。车票票面主要应当载明：1. 发站和到站站名;2.座别、卧别;3.途径;4.票价;5.车次;6.乘车日期;7.有效期。第六条 儿童票身高1.1至1.4米的儿童乘车时，应伴随成人购置座别一样的半价客票、加快票及相应空调票(简称儿童票)。儿童票的座别应与成人票一样，其到站不得远于成人车票的到站。超过1.4米的儿童应买全价票。

28、每一成人旅客可以免费携带身高不够1.1米的儿童一名。超过一名时，超过的人数应买儿童票。甲方：乙方：日期：有关海运运输合同 海运计字第 号根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求，简称甲方向省交通厅海运局简称乙方，方案托运 货物，乙方同意承运，特签订本合同，共同遵守，互相制约，详细条款经双方协商如下：一、运输方法乙方调派 吨位船舶一艘船舶_设备，应甲方要求由 港运至 港，按现行包船运输规定办理。二、货物集中甲方应按乙方指定时间，将 货物于 天内集中于 港，货物集齐后，乙方应在5天内派船装运。三、装船时间甲方联络到达港同意安排卸货后，经乙方落实并准备接搜集货开集日期由乙方指定。装船作业时间，自船舶

29、抵港已靠好码头时起于 小时内装完货物。四、运到期限船舶自装货完毕办好手续时起于 小时内将货物运到目的港。否那么按货规第3条规定承当滞延费用。五、启航联络乙方在船舶装货完毕启航后，即发报通知甲方做好卸货准备。如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用由 方负担。六、卸船时间甲方保证乙方船舶抵 港锚地，自下锚时起于 小时内将货卸完。否那么甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨0.075元，在装卸货过程中，因天气影响装卸作业的时间，经甲方与乙方船舶签证，可按实际影响时间扣除。七、运输质量乙方装船时，甲方应派员监装，指导工人按章操作，装完船封好舱，甲方可派押运员免费一人随船押运。乙方保证原装原运，除因船舶

30、平安条件所发生的损失外，对于运送 货物的数量和质量均由甲方自行负责。八、运输费用按省水运货物一级运作率以船舶载重吨位计，货物运费 元，空驶费按运输的50%计 ，全船运费为 元，一次计收。港口装船费用，按省港口收费规那么有关费率计收。卸船等费用，由甲方直接与到达港办理。九、费用结算本合同经双方签间后，甲方应先付给乙方预付运输费用 元。乙方在船舶卸完后，以运输费用凭据与甲方一次结算，多退少补。第十条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本一式 份，交 等部门各存一份备案。本合同如有未尽事宜，由双方按照 交通厅海上运输管理的有关规定充分协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同提交 公证处公证或工商行政管理机关鉴证。甲 方： 盖章 乙 方： 盖章代 表 人： 签章开户银行：帐 号：年 月 日订立第 36 页 共 36 页