工程概预算复习提纲

《工程概预算复习提纲》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程概预算复习提纲（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2012-2013年第二学期工程概预算考试复习提纲本次考试共四个部分：第一部分单项选择题，1.5分*20题=30分；第二部分多项选择题，2分*20题=40分；多选错选不给分，少选给1分；第三部分简答题和计算题，10分*2题=20分；第四部分论述题，10分*1题=10分；由于时间匆忙，没有进行序号等信息的调整，但是答案和题目是对应的。一 单项选择题：2、某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流

2、动资金400万元，则该建设项目的工程造价为 ( A )万元。A、3520B、3920C、5520D、59203、建设项目的实际造价( C )。A、中标价B、承包合同价C、竣工决算价D、竣工结算价4、工程量清单格式的组成内容不包括( B )A、分部分项工程量清单B、工程项目总价表C、措施项目清单D、封面5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为(B)万元。A、1023B、1125C、1180D、12396、某住宅在保修期及保

3、修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用出自( A )。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位8、设计概算审查的内容不包括( B )。A、审查总概算是否超过批准的投资估算B、审查间接费的计取C、审查材料用量和价格D、审查工程量9、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( B )。A、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年B、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限C、供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D、电气管线、给排水管道工程，为1年10、预算定额水平与施工定额水平相比(

4、 C )。A、相同B、比较高C、比较低D、关系不确定11、预算定额的水平较施工定额的水平( B )。A、高B、低C、相同D、不同13、建设项目可行性研究报告可用于( A )。A、作为向银行贷款的依据B、作为编制施工图的依据C、作为工程结算的依据D、作为招投标的依据14、在建设项目的设备选用中，应尽量选用( D )。A、进口设备B、引进主机C、成套引用D、国产设备15、某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为( A )。A、固定合同总价B、固定合同单价C、可调值总价D、纯合同单价17、我国现行建设项目工程

5、造价的构成中，工程建设其他费用包括( D )。A、基本预备费B、税金C、建设期贷款利息D、与未来企业生产经营有关的其他费用18、在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的是( C )。A、业主要求加速施工导致工程成本增加B、由于业主和工程师原因造成施工中断C、恶劣天气导致施工中断，工期延误D、设计中某些工程内容错误导致工期延误21、基本预备费是指在(C )范围内难以预料的工程费用。A、可行性研究及投资估算B、设计任务书及批准的投资估算C、初步设计及概算D、施工图设计和预算23、根据建设工程工程量清单计价规范中的规定，工程量清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示( B )。A、建筑工程B、装

6、饰装修工程C、安装工程D、市政工程24、工程索赔必须以(B )为依据。A、工程师的要求B、合同学C、发包人的要求D、提出索赔要求的一方25、工程量清单计价制度要求采用的合同计价方式为( B )。A、总价合同B、单价合同C、可调价格合同D、固定价格合同26、时间定额与产量定额之间的关系是( A )。A、互为倒数B、互成正比C、需分别独立测算D、没什么关系27、施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是( D )。A、投资估算B、设计概算C、修正概算D、设计预算28、竣工决算的内容不包括( B )。A、竣工结算报表B、竣工结算书C、竣工决算报告说明书D、工程造价比较分析29、由同一专业的单位组成的联合体

7、，当各组成单位资质不一致时，联合体资质( D )。A、无法确定学易网提供B、以资质最高的为准C、以资质的平均值为准D、以资质最低的为准31.按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是( C )。A.勘察设计费B.研究试验费C.建设期贷款利息D.联合试运转费33.下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是( B )。A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额34.劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系

8、是( A )。A.互为倒数B.独立关系C.正比关系D.相关关系36.概算指标的作用主要有( C )。A.建设单位选址的主要依据B.作为编制投资估算的主要依据C.确定投资额的主要依据D.估算主要材料用量的主要依据37.概算定额与预算定额的不同之处，在于( B )的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。A.项目划分和计算规则上B.项目划分和综合扩大程度上C.项目划分和总说明上D.项目划分和工作内容上38.对工程量清单概念表述不正确的是( B )。A.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单也包括工程数量相应的单价C.工程量清单由招标人提供D.工程量清单是招标文件的组成部分39.投资估

9、算指标一般可分为( D )三个层次。A.设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标B.建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标C.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标D.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标41.工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价( B )作为结算的依据。A.由监理师提出，经发包人确认后B.由承包方提出，经发包人确认后C.由承包方提出，经监理师确认后D.由发包方提出，经监理师确认后45.单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是( A )。A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接费的方法不同C.计算工程量

10、的方法不同D.计算利税的方法不同47.采用成本加固定金额酬金合同时，其酬金一般是按( A )的一定百分比确定。A.实际工程成本B.估算的工程成本C.报价成本D.限额成本48.对于2008年发生地震后的救灾工程，宜选用施工合同中的( C )。A.固定总价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同49.关于标底，说法正确的是( D )。A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用B.标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内C.我国招标投标法明确规定招标工程必须设置标底价格D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出

11、来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格50.在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是( C )。A.容易取得索赔成功的一种方式B.通常采用的一种方式C.特定情况下，被迫采用的一种方式D.解决起来较容易的一种方式51.工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是( C )。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位52.竣工决算报告情况说明书主要反映( B )，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。A.竣工工程建设资金使用情况B.竣工工程建设成果和经验C.竣工工程建设决算情况D.竣工工程建设概况53.

12、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是( D )A.成本加固定百分比酬金确定的合同价B.成本加固定金额酬金确定的合同价C.成本加奖罚确定的合同价D.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价54.单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择( B )A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上合同类型均合适55.施工图设计阶段的计价是( B )。A.投资预算B.预算造价C.概算造价D.合同价57.承包方在工程变更确认后( B )内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7天B.14天C

13、.15天D.28天60.建设工程施工合同(示范文本)规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有( B )。A.第三方人员伤亡费用B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D.由于不可抗力导致的工地整理费用练习题及答案5：1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )A 大量性B 巨大性C 层次性D 差别性3、建筑安装工程费用构成为( )A 直接费、间接费、利税、规费B 工料机、措施费、规费、利润C 直接费、间接费、利润、税金D 工料机、技术措施费、规费、利润4、建筑安装工程费用构成中的税金由( )A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设

14、专项基金B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理多选题：1、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有A 建设工程造价是项目决策的依据B 建设工程造价是筹集建设资金的依据C 建设工程造价是总分包的依据D 建设工程

15、造价是计算材料用量的依据E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标2、有效控制造价应体现以下原则A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段D 主动控制，以取得令人满意的结果E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A 采用的材料用量不同B 采用的计价方法不同C 项目划分不同D 工程量计算规则不同E 风险分担不同正确答案：1、C 2、D 3、C 4、A 5、A6、C 7、C 8、C 9、A 10、C1、ABE 2、BCD 3、ABE 4、ABCDE 5、BCDE练习题及答案61、作为

16、工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。A.大于B.小于C.等于D.为10%4、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为( )万元。A. 240B. 237.5C. 228D. 2138、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。A.拟完工程量计划单价B

17、.拟完工程量实际单价C.已完工程量计划单价D.已完工程量实际单价正确答案：1.C 2.D 3.C 4.D 5.D6.D 7.D 8.A 9.B 10.C练习题及答案71、下列不属于工程造价职能的是：( )。A、预测职能B、控制职能C、评价职能D、核算职能2、下列不属于工程建设其它费用的是：( )。A、工程监理费B、土地使用权出让金C、联合试运转费D、施工单位临时设施费3、以下对工程造价含义的理解，正确的是( )。A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产B、工程造价的直意就是工程的建造价格C、投资者与承包商的管理目标总是一致的D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价

18、格6、控制工程造价最有效的手段是( )。A、精打细算B、强化设计C、技术与经济相结合D、推行招投标答案：1.D 2.D 3.B 4.B 5.A6.C 7.C 8.B 9.D 10.A练习题及答案83、建设项目的实际造价( )。A、中标价B、承包合同价C、竣工决算价D、竣工结算价6、工程造价具有( )。A.分配职能B.控制职能C.评价职能D.预测职能E.调控职能7、工程造价具有( )职能。A、分配B、控制C、计算D、预测E、调控9、工程造价的计价特征有( )。A、单件性B、多样性C、多次性D、复杂性E、批量性10、工程造计的层次性包括( )。A、建设项目总造价B、土建工程及安装工程造价C、单项工

19、程造价D、分部分项工程造价E、单位工程造价正确答案：1.C 2.B 3.C 4.B 5.B 6.ABCDE 7.ABDE 8.ACD 9.ABCD 10.ACDE练习题及答案91.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和( )组成。A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是( )。A、施工机械修理费B、材料采购和保管费C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资3.预算定额基价是指( )的人工、材料、施工机械使用费之和。A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工

20、程4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有( )。A、企业管理费B、财务费用C、其它费用D、现场管理费6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为( )。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。答案：1.D 2.C 3.B 4.D 5.A6.D 7.B 8.C 9.D 10.D习题及答案111、在有关工程造价的基本概念中，

21、下列说法不正确的有( )。A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价C、实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分2、建设工程的工程造价与()在量上相等。A、固定资产投资B、流动资产投资C、无形资产投资D、递延资产投资3、在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是( )。A、分部分项工程的工程量B、分部分项工程的计量规则C、人工、材料、机械台班单价D、人工、材料、机械台班消量4、按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是( )

22、。A、勘察设计费B、研究试验费C、建设期贷款利息D、联合试运转费6、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是()。A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经确定的工程合同价9、对我省建设工程造价从业人员实行行业自律管理的机构是( )。A、省建筑业管理局B、省人民政府C、省建设工程造价管理协会D、省建设工程造价管理总站正确答案：1、A 2、A 3、C 4、C 5、D6、B 7、C 8、D 9、C 10、A练习题及答案121、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是( B )A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗

23、定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法( D )的特点。A、满足竞争的需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为( C )A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合( A )确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项

24、目( B )A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则( C )A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( D )A、费用由工程师承担，工

25、期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担试题及答案（一）一、单项选择1.工程量清单由哪几部分组成?(A) A.由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成; B.由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。 2.工程量清单计价计款的构成是什么?(C) A.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成; B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。 C.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。 3

26、.综合单价的定义是什么?(B) A.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。 B.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 4.总承包服务费包括那些内容?(A) A.总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。 B.总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。 5.甲方供料是否计价，如何计价?

27、(A) A.甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。 B.甲方供应的材料不计入综合单价中。 6.零星工作项目费应在预留金中开销吗?(A) A.计价规范的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。 B.零星工作项目可以在预留金中开销。 7.工程量清单中漏项或有错如何处理?(A) A.合同有约定的，按合同约定;合同没有约定的，按计价规范4.0.9条执行。 B.由招标人承担漏项和量错的风险。 C.不得调整。 8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整?(B) A.由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。 B.

28、项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出;若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理;合同没有约定的，按计价规范第4.0.9条规定执行。 13.编制投标措施项目费的原则是什么?(A) A.措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。 B.措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。 14.什么样的工程必须执行工程量清单计价?(A) A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本

29、规范。 B.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C.所有建设工程。 15.定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差?(A) A.除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。 B.可以参照定额计价时的办法调整 17.工程量清单项目编码是否可以随意改动?(B) A.工程量清单项目编码是计价规范四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。 B.编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。 C.编制人在编制工程量清

30、单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。 19.税金包括那些内容?(C) A.税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。 B.税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费 C.税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。 21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有(A)的重要文件。 A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力 22、项目编码采用(B)位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。 A、14 B、12 C、10 D、11 23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程

31、合格产品所需人、材料、机械台班的(A)消耗量。 A、社会平均 B、社会先进 C、平均先进 D、社会最低 24、招标投标实行(A)计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。 A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商 25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的(A)。 A、全部费用 B、部分费用 26、招标投标法规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的(D)。 A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性

32、27、随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的(A)，主要材料价格表主要供评标用。 A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称 C、规格型号、计量单位 28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的(D)签字、盖章。 A、单位 B、人员 C、单位和人员 D、造价工程师 29、填表须知中，金额价格均以(A)表示。 A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元 32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的(A)，二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。 A、项目名称 B、工程名称 C、材

33、料名称 D、机械名称 33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的(A)、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 A、管理费 B、人工费 C、保险费 D、税金 34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的(B)和合价，投标人均应填报。 A、总价 B、单价 C、合同价 D、投标价 35、国有资金投资为主的工程是指国有资金占总投资额(C)，或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。 A、40% B、50% C、50%以上 D、60%(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的 C A最低限额B最终限额C最高限额D规定限

34、额(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中(B)为分部工程顺序码。A、一、二位B、五、六位C、七至八位D、十至十二位(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由 C 提供的文件。A工程造价中介机构B工程招标代理机构C招标人D投标人(9) A是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目B、零星工作项目C、分部分项工程项目D、其他项目(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估

35、算误差率在 C A、30%B、20%C、10%D、10%以内 二、多项选择1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于(ABE)等都应遵守本规范。 A、国有资金 B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金 E、私人资金 2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即(ABC)的原则。 A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学 4、工程量清单是表现似建工程的(CDE)的明细清单。 A、单项工程项目 B、单位工程项目 C、分部分项工程项目

36、D、措施项目 E、其他项目和相应数量 5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即(AB)计量单位，工程量计价规则的统一。 A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格(3)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需ABC的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、材料C、机械台班D、管理费E、利润(5) 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括 ABCE A、人工费和材料费B、施工机械使用费C、临时设施费和现场管理体费D、企业管理费E、其他直接费(6) 临时设施费用内容包

37、括 ACDE 等费用。A、临时设施的搭设B、照明设施的搭设C、临时设施的维修D、临时设施的拆除E、摊销(7)工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为ABCD等。A、建筑工程定额B、建筑安装工程费用定额C、设备安装工程定额、工器具定额D、工程建设其他费用定额E、施工定额(8)建设工程工程量清单计价规范的特点主要包括哪几个方面ABCDA、强制性B、竞争性C、合理性D、实用性E、通用性(9)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需ABC的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、材料

38、C、机械台班D、管理费E、利润(10)不可竞争费用有ACDE。A、现场安全文明施工措施费B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费D、安全生产监督费E、劳动保险费 1.我国固定资产投资类别包括（）A基本建设投资B更新改造投资C房地产开发投资D新建项目投资E其他固定资产投资2.下列项目中属于措施费的有（）A工程排污费B文明施工费C安全施工费D已完工程及设备保护费E环境保护费3.设计概算组成分级包括（）A分项工程概算B分部工程概算C单位工程概算D单项工程概算E建设项目总概算4.建设工程工程量清单计价规范规定，工程量清单组成包括（）A单项工程项目B单位工程项目C分部分项工程项目D措施项目E其他项目

39、5.建设工程价款结算暂行办法规定，工程设计变更涉及合同价款调整的，合同价款调整按下列方法进行：（）A合同中已有适用于变更工程的价格，采用已有的价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，参照类似价格变更合同价款C合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出经发包人确认后执行D合同中没有类似于变更工程的价格，由承包人提出经发包人确认后执行E合同中没有类似于变更工程的价格，由发包人确定价格6.建筑工程安装费用项目组成包括（）A直接费B间接费C利润D税金E预备费7.按定额反映的生产要素消耗的内容分类，工程建设定额分为（）A劳动消耗定额B材料消耗定额C机械消耗定额D预算定额E概算定额8.分部分项

40、工程量清单应包括（）A项目编码B项目名称C计量单位D工程数量E分项工程单价9.除合同另有约定外，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据的情形有（）A工程量清单漏项B设计变更引起新的工程量C设计变更引起的工程量增减，属合同约定幅度以内的D工程量清单的工程数量有误引起的工程量增减，属合同约定幅度以内的E工程量清单的工程数量有误引起的工程量增减，属合同约定幅度以外的12.间接费包括（）A措施费B规费C企业管理费D利润E税金14.编制分部分项工程量清单应根据附录A、B、C、D、E规定的统一（）A项目编码B项目名称C计量单位D工程数量E工程量计算规则15.索赔成立条件是（）A与合同对照，

41、事件已造成了承包人工程项目成本的额外费用增加或工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任C造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的风险责任D造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于业主的风险责任E承包人在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔报告17.施工机械台班单价的费用组成包括（）A折旧费B大修理费C安拆费及场外运费D大型机械设备进出场及安拆费E燃料动力费19.下列项目中，不应计算建筑面积的是（）A自动扶梯B自动人行道C地下人防通道D地铁隧道.E不封闭阳台22.材料费包括（）A材料原价B材料运杂费C运输损耗费D采购保管费E研究试验费

42、26.属于建筑安装工程费用中的人工费的项目包括（）A生产工人基本工资B管理人员基本工资C生产工人辅助工资D生产工人劳动保护费E生产工人工资性补贴29.招标投标法规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同，订立时应当按照（）A招标文件B投标文件C中标人让利承诺D中标人要求E招标人要求30.国际工程承包中，开办费可以单独列项计算，也可将其分摊到分项工程单价中。开办费内容可以是（）A施工用水、用电费B施工机械费C脚手架费D临时设施费E打桩工程费1-5ABCEBCDECDECDEABCD6-10ABCDABCABCDABEABCD11-15ABCDBCABCABCDABCE16

43、-20BCDEABCEABCABCDACDE21-25ACEABCDABCDABCEABCD26-30ACDEABCDABCABACD1、 解释工程造价的两种含义及主要区别。答：第一种含义：指建设一项工程的预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。工程造价=固定资产投资费用（投资者的角度）投资管理范畴：投资者关心投资决策的正确性和投资的效益。第二种含义：指建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、以及承包市场等交易活动中所形成建筑安装工程的价格。工程造价=工程承发包价格（市场的角度：商品的价格）价格管理范畴：承包商关注的是利润，追求的是高造价。两者之间最主要的区别在于需求主体

44、和供给主体在市场追求的经济利益不同，因而造价管理的性质和管理的目标不同。2、简述施工定额的含义及其作用。答：施工定额是指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所需消耗的劳动、材料和机械台班的数量标准。它是根据专业施工的作业对象和工艺制定的，是施工企业用于工程施工管理的一种定额。施工定额由劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额组成。作用：施工定额是企业计划管理的依据；施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具；施工定额是计算工人劳动报酬的依据；施工定额有利于推广先进技术；施工定额是编制施工预算，加强企业成本管理的基础。3、你认为工程造价全过程控制重点应在哪个阶段？说明理由及控制方法或措施。（大家

45、任选一个阶段的分析背诵即可）答：所谓建设工程全过程造价控制，就是在投资决策阶段、设计阶段、建设项目发包阶段、建设实施阶段和竣工结算阶段，事先主动进行工程相关经济指标的预算、估算，积极参与项目建设的全过程，正确处理技术先进与经济合理两者间的对立统一关系，把控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施之中，为领导层在投资决策、设计和施工等过程中做好经济参谋，保证项目管理目标的实现，提高工程投资效益。下面就工程造价部（部门）在各阶段的控制重点谈几点意见和建议。1）、投资决策阶段本阶段主要取决于领导的经验与战略眼光，相关职能部门所能起的作用相对有限，但工程造价部可以配合财务部或前期筹建部等相关部门尽可

46、能准确地计算出包含土地成本、前期规费、工程造价、资金成本及管理费用（含建设单位管理费、设计费、监理费等）等可能发生的工程建设项目全过程费用，做好项目经济评价，主动发挥“经济参谋”的作用，让决策层事先了解完成该项目需策划的资金规模、估算投入、产出、经济效益，为决策层做好正确的投资决策服务。2）、设计阶段在项目作出投资决策后，控制造价的关键在于设计，这也是工程造价控制的重点。据有关资料分析，设计费一般占建设工程全寿命费用的1左右，但对工程造价的影响度占？5以上。目前的实际情况是：设计单位及个人对工程质量负有明确而重大的责任。而设计保守（在功能不影响的前提下），既可减少工作量，又避免被迫究其责任。因

47、此较易产生设计保守从而造成了投资浪费的情况。建议可采用限额设计。与设计单位签订限额设计责任书工程造价部具体工作：由工程造价部短时间内对每个设计方案作出经济估算及评价，在此基础上理推选最佳的设计方案。确定设计方案后，由造价部根据相关资料（之前我们将尽可能地收集当地的造价相关资料，如以前曾做过的同类项目的经济指标），提出合理的限额设计指标，供公司与设计单位确定设计限额时参考。工程造价部参与图纸会审的工作。并对不影响功能而降低造价的，提出合理化建议同时由于种种原因，还存在着边设计边施工的现象，甚至施工因质量较毛糙，从而导致设计更改、联系单较多，造成工程造价人为失控的现象，工程造价部全过程针对性地加以

48、监控。3)、建设项目发包阶段可能会出现的情况：所选单位并非真正的最低报价单位或选中报价低于成本价而希望今后在施工过程中通过各种手段、方法取得弥补的单位。（容易引起扯皮而影响工期及造价失控）投标文件、合同文件等不够严密、明确，在今后结算时造成扯皮或给施工单位钻孔子。工程造价部的工作重点：参与施工招、投标文件的编制及招投标的组织管理。编制合适的施工预算标底（或工程量清单）。详细分析各投标单位的投标书。详细列出各投标书中存在的明显低于市场价、漏项或标书中不明确内容。在询标时明确优惠条件及今后结算口径，并详细了解投标单位漏项及明显低于市场价项目的弥补方式或消化途径（否则，可能成为造价控制的隐患）。在此

49、基础上荐真正低价并可行的中标单位。上述工作本应由招标时的评标专家组评审完成，但目前的专家组均未能真正发挥其评审作用，且通常在如此短时间内对每个投标报价作出正确合理的评价也不现实。这也是如浙江绿城等较成熟的房产公司实行自主招标、评标的一个重要原因。参与招标答疑时尽可能明确今后可能采取的一些控制措施，如甲供材料、分包项目及相应的经济责任，减少索赔隐患。参与合同谈判与施工合同经济条款的起草，避免由于合同未明确或不严密等原因而造成造价失控或扯皮现象。4）、施工阶段可能会出现的情况：1、设计变更偏多，一般而言变更越多2、无价材料价格签证偏高，依据不明造价越不易控制。3、隐蔽工程验收不到位，甚至存在弄虚作

50、假现象。4、监理单位监管不力，甚至与施工方共同作弊。5、联系单的签证存在不明确、内容界限超合同、甚至不真实的情况。工程造价部的工作重点：与实际有较大差距、从造价角度帮助承发包双方进行施工组织总设计的合理优化，选择技术上可行、经济上合理的施工方案进行施工。当施工过程中出现各种变化，如地质条件的变化、材料的代换、工程量的增减、设计的变更等，造价工程师应根据实际发生的变化，充分深入施工现场，争取第一手资料（隐蔽工程资料、实际施工记录等），包括联系单上的签署意见，为日后的索赔处理、结算决算提供依据。（建议：造价部对所有联系单进行经济分析并签署意见（并附相关计算稿）。公司管理层应明确未经造价人员签署意见

51、前，项目经理不得签署肯定意见。）参与无价材料的市场考察，并提出建议供项目部或公司参考为业主制定合理的资金使用计划。既要保证工程建设有足够的资金，不致因资金不足或资金提供不及时而影响工程建设进度；又要做到尽可能不占用过多的资金，减少利息支出，降低资金筹措的难度。为业主做好承包商月报资料的复核。既能使承包商正常开展工作，又要防止工程款付过头。5）、竣工结算阶段结算阶段主要工作是数据的汇总和确认。工程造价部的工作重点：好工程造价结算审核，施工结算编制工作。好建设项目后评估工作，在竣工结算审核的基础上，将项目的有关造价资料及分析结果汇总并建立数据库，为后续工程提供参考。也可作为公司考核项目部绩效的依据

52、。会同项目各部门总结并找出本项目工程造价控制过程中存在的经验、教训，提出今后工作中的改进方案。便于今后加强管理。工程造价全过程的确定与控制工作，于造价咨询行业是一种探索，于我们执业者是个挑战，只要大家齐心协力，做到心底无私，一定能把工程造价控制得恰到好处。4、为什么说工程项目的招投标对工程造价有着重要的影响？(1)进行招投标制，基本形成了由市场定价的价格机制，使工程价格更加趋于合理。（2）推行招投标制能够不断降低社会平均劳动消耗水平，使工程价格得到有效控制。（3)推行招投标制便于供求双方更好地相互选择，使工程价格更加符合价值基础，进而更好地控制工程造价。（4）进行招投标制有利于规范价格行为，使公开、公平、公正的原则得以贯彻。（5）进行招投标制能够减少交易费用，节省人力、物力、财力，进而使工程造价有所降低5、业主在工程项目招投标阶段应做好哪些主要工作？答：1.发包人选择合理的招标方式2.发包人选择合理的承包模式3.发包人编制招标文件，确定合理的工程计量方法和投标报价方法，确定招标工程标底。4.发包人编制投标文件，合理确定投标报价。5.发包人选择合理的评价方式进行评标，在正式确定中标单位之前，对潜在中标单位进行询标。6.发包人通过评标定标，选择中标单位，签订承包合同。7.某室内照明安装工程如图2-1所示