XX日常保洁外墙涂料粉刷施工方案

《XX日常保洁外墙涂料粉刷施工方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX日常保洁外墙涂料粉刷施工方案（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、武汉江夏区日常保洁外墙涂料粉刷施工方案发布于2014年10月08日摘要【服务热线:027-82304811】武汉江城清洗专业致力于武汉清洗、武汉保洁、武汉保洁公司.武汉江夏区日常保洁外墙涂料粉刷施工方案武汉江夏区日常保洁外墙涂料粉刷施工方案1新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,ph值小于10方可施工.通常在25度,相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上,混凝土墙面要干燥21天以上.2现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂.3对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应通过湿法涂刷工艺进行底涂处

2、理.4严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净.5对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平.对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可.严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除.6污染严重的基层应清洁干净.对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂白粉水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平.7局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平.基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷.8墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整.每次批刮腻子的

3、厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm.腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂.9腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰.10被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷.被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物.外墙漆施工方案外墙漆施工方案范文外墙漆专项施工方案目录第一章、工程概况2一、工程概况：2二、工程相关单位名称2第二章施工部署及项目组织管理2一、施工准备2二、工程组织机构及管理4第三章、施工工艺5一、工艺流程：5二、工艺要求：7第四章、质量控制8一、主控项目8二、一般项目：8三、涂料施工有关注意事项9第五章

4、质量保证计划10一、质量目标10二、质量保证措施10第六章施工进度保证措施11一、进度计划11二、材料进场计划12三、进度计划补充说明12四、工程验收12外墙漆专项施工方案第一章、工程概况一、工程概况：本工程属保障性住房工程，结构形式高层为剪力墙结构，裙楼为框架结构。位于重庆市涪陵区乌江路，东临乌江，南侧为涪陵烟厂，西侧为建设中的火柴新村，北靠新华花园下侧边坡。本工程总用地面积12927.39，拟建32/-3高层一栋，25/-3高层二栋，幼儿园及垃圾站，居住户906（套），停车泊位195辆，总建筑面积63498.60。本工程外墙装饰商业部份为石材幕墙及玻璃幕墙饰面，住宅部分为外墙涂料饰面（住宅

5、局部为玻璃幕墙饰面）。二、工程相关单位名称第二章施工部署及项目组织管理一、施工准备1、材料准备本工程外墙漆品牌及颜色根据涪陵区规划局及业主指定为护墙宝硅藻泥外墙漆，颜色有深灰色、浅灰色两种。（1）、根据本工程的涂料性质、颜色，结合实际面积与材料损耗，正确计算备料，订货应一次订足，一次生产，避免因不同批次而产生色差。（2）、材料进场后，即时向业主及监理方报告，并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等，符合标准后备用。（3）、工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放，并实行专人管理。（4）、所用的腻子料、底漆与面漆相配套。2、施工机具、序号机具名称型号用途数量1测湿仪TS-536检

6、测基底湿度12手持电动搅拌机确保腻子、涂料的均匀度23滚筒短毛滚底漆304滚筒专用滚面漆305铲刀修整基面206批刀修整基面207平整度检测靠尺2米长检验平面、阴阳角等平整度3注：根据工作需要，适当增减施工机具3、人员组织：组织专业的施工人员为本项目骨干施工力量。包括滚涂技术工、批底工、杂工、施工组组长、材料仓管员等。根据工程量及工期要求选派组织熟练涂饰工人30人左右分批进场施工。所有工人进场需接受本工程技术、安全、文明、质量各方面等。交底并接收培训，经考试合格后方可上岗。4、作业条件：（1）、大面积施工前，应先做好墙面分格，划分阴角与滴水线的分界线，墙面分格缝修补顺直.（2）、外墙面基层处理

7、、找平、刮腻子等全部施工到位，且经验收合格；（3）、墙面基层表面洁净、坚固、平整，无酥松、起砂、起皮、裂纹等质量缺陷，墙面基层干燥，含水率不大于8%（4）、外墙保温层作业全部完成，穿墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。（5）、水、电及设备墙上预留洞、预埋件已完成。（6）、外墙门窗已安装完成。（8）、大面积施工前先做好样板，经甲方、监理、项目部验收合格后，方可组织班组按样板方法进行大面积施工，并对施工班组进行仔细认真的交底。（9）、施涂前应对非施涂部位做好遮挡保护。4、施工阶段在施工阶段中，项目部主要进行以下工作：（1）、将工程分为多个施工区域，分别由多批作业人员在不同区域分别进行流水作2.5.

8、2、在施工过程中努力做好动态控制工作，保证质量目标、进度目标、造价目标、安全目标、节约目标的实现。在施工现场做好指挥、指导、分析、检查、监督工作，力求效率地完成施工管理任务，做到文明施工。（2）、整理好施工现场资料，对其进行收集、分类、整理、备份。做材料的保管工作、成品保护工作。第三章、施工工艺一、工艺流程：基层处理满刮防水腻子二道砂子砂平腻子表面弹线分格缝、粘美纹纸刷封闭底漆刷第一道面漆刷第二道面漆（报验）。1、基层处理：将基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和沙浆痕等清除干净。外墙修补完毕后用砂纸打磨一遍。2、施工前的基层验收标准如下：（1）墙体表面：表面光滑、洁净、接槎平整、线角平整、顺直、清晰

9、，含水率不大于8%，尤其是外墙的四周大角、阴阳角、门窗洞口等关键部位要严格控制质量。（2）阴阳角：光滑、顺直、方正，没有缺楞掉角现象。（3）窗洞、槽：方正、整齐、光滑，所包含的阴阳角顺直。（4）分格线：宽度、深度均匀一致，条缝平整、光滑、横平竖直、通顺。（5）基层允许偏差项目如下表所示：项次项目允许偏差(mm)检验方法1立面垂直3用2mm托线板检查2表面平整2用2mm靠尺及塞尺检查3阴阳角垂直2用2mm托线板检查4阴阳角方正220mm方尺和塞尺检查5分格线（缝）平直2拉5m小线及尺量检查3、满刮防水腻子（1）刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定。腻子的配合比按所使用产品的说明要求进

10、行。具体操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。第二遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，将墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。（2）刮修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。（3）施涂第一遍腻子：刮涂顺序是先刷顶板后刷墙面，先刷阴阳角，然后整体刮刷，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净，腻子使用时按配比适当加水，要充分搅拌，如达不到稠度，不宜加水或尽量少加水。（4）施涂第二遍腻子：操作要求同

11、第一遍腻子。由于腻子干燥较快，应连续迅速操作，刮刷时从一头开始，逐渐向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。腻子干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和接槎毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。4、刷封闭底漆：（1）所用工具：毛滚。（2）方法：用毛滚粘底漆刷在墙面上。（3）要求：均匀、无漏刷。（4）易出现的质量问题：如果在滚刷时不均匀或漏刷，含造成以后面层的反碱，使面漆出现发黄、颜色不一致等现象。（5）弹线、分格缝、粘胶带：根据设计图纸要求进行吊垂直、找规矩、套方、弹分格线。此项工作必须严格按标示控制好，必须保证建筑物四周要交圈，还要考虑外墙涂料工程分段进行，以分格缝、墙

12、的阳角处或外墙立面线角等为分界线和施工缝，缝格必须平直、光滑、粗细一致等，用20mm宽的美纹纸胶带按所弹的线位粘贴好分格缝。5、本工程外墙漆颜色有两种，分别为深灰色、浅灰色，因此施工前一定要仔细核对图纸，对外墙各部位涂料的颜色、品种施工方法做到心中有数，了如指掌二、工艺要求：1、涂刷（门窗洞口、阴角、阳台、空调板栏杆与墙间空隙处、不易够着的边角等处采用此法）：涂刷方向和行程长短均应一致，接槎留在分格缝处。如所用外墙漆干燥较快时，勤粘短刷。涂刷层次不少于两道。在前一道外墙漆干后才能进行后一道外墙漆涂刷。前后两次外墙漆涂刷的相隔时间与施工现场的温度、湿度有关，通常不少于24h。2、滚涂：在辊子上蘸

13、少量外墙漆后再在被滚墙面上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，避免歪扭蛇行，以保证涂层厚度一致，约23mm，无翘边，色泽一致，质量一致。3、要求注意事项：（1）外墙漆颜色必须一致，不同颜色外墙漆应分别堆放、贮存。与要求所用的外墙漆颜色有差别时，要与供货单位联系，及时进行处理。（2）外墙漆使用前必须经过充分搅拌，其稠度或工作黏度应保证施涂时不流坠、不显刷纹。使用过程中亦需不断搅拌并不得任意加水或其他溶解稀释。（3）外墙漆颜色必须由生产厂家调制好，在施工过程中不能随意掺水或掺加颜料。掺水后，涂层会掉粉。掺颜料会使涂层色泽不均匀。外墙漆过稠或过稀时，外墙漆颜色不合要求时，应与生产厂家联系进行调整。（4）在

14、施工过程中，尽量避免外墙漆污染门窗等不需涂装的部位。万一污染了，务必在外墙漆未干之前就抹去。（5）要防止水份从涂层的背面渗透过来。（6）所用的一切机具，用具等必须先洗净，不得将灰尘、油垢等杂质带入外墙漆中。施工完毕或间歇时，机具、用具应即使洗净，以便后用。（7）外墙漆不能冒雨施工，预计有雨时应停止施工。风力四级以上时不能进行喷涂施工。外墙漆的使用时间在外墙漆贮存期以内。（8）外墙漆干燥前，防止雨淋、尘土玷污。（9）每道工序施工完毕经施工队自检合格并报项目工程、技术、质检人员验收合格后方可进行下道工序施工。（10）外墙面安装的管道涂刷与该处墙面颜色一致的外墙漆。4、修整施工时按照随施工随修整的原

15、则，在班前班后和每完成一份格块或一步架子时，进行检查。如发现有漏底、透底、流坠等弊病，立即修整和处理。修整完毕将美纹纸揭出，再在分格缝两侧贴好美纹纸，用排笔刷涂刷分格缝涂料，分格缝涂料施工完毕后，揭除美纹纸，用排笔描线。刷面漆之前，一定要清理施工面，用开刀砂纸修补打磨。相邻两遍面漆之间一定要用开刀砂纸修补、打光后在用毛辊子刷。第四章、质量控制一、主控项目1、外墙漆的品种、型号和性能均符合设计要求，必须按产品组合配套使用。2、外墙漆的颜色符合涪陵区规划局、业主、设计及甲方要求。3、外墙漆饰均匀、粘结牢固，平整、光泽洁净，分色线顺直清晰，不得漏涂、透底、反锈、起皮、掉粉及出现裂纹。二、一般项目：外

16、墙涂料的涂饰质量和检验方法如下表所示。项次项目允许偏差(mm)检验方法1颜色均匀一致观察2泛碱、咬色不允许观察3砂眼、刷纹无砂眼，无刷纹观察4流坠、疙瘩不允许观察5分格线（缝）平直2拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查三、涂料施工有关注意事项1、施工前基层表面的砂浆等垃圾必须全部清除干净，同时加强对基层的检查及细微裂纹的处理。2、合理安排施工顺序，准备足够的机具分段进行施工。3、加强过程控制和工序交接，每道工序验收合格后方可进行下道工序施工，同时加强对进场材料的检验控制，不合格的材料一律不得使用。4、注意气象的影响（1）气温的影响：A、请不要在气温5C以下和下雨前后施工。B、早晚和中午的温差太

17、大时，以及夜间冷透了而到了中午也没暖过来的墙面也不能施工，否则会引起密着不良，所以请充分注意。C、在结了冰的基面上不能施工。（2）风的影响：当风速达到5m/s以上时，应停止施工。特别在低气温时更应注意。由于风的原因壁面的温度会降得比空气还低。为了减少风带来的影响，应注意遮上蓬布。（3）雨的影响：涂刷的材料如果在还没有完会干燥的时候被雨淋了的话，涂料会被冲走。不仅施工时应注意气象情况，即使施工完成后也应注意气象情况。在施工前如果下了雨，施工基面里留有水分，使含水率变高，便不能强行施工。下雨前，将每日即将要施工的基面部分用蓬布盖好，可以不误时连续施工。绝对不能在含水率超过规定标准的基面上施工，不按

18、操作规程施工，会引起涂膜剥离。（4）结露的影响：即使白天是晴天晚上也会结露，到了早上基面的表面上会有一层露珠。此时强行施工，会引起涂膜与基面的密着性不佳，应等基面完全干燥之后再进入施工。（5）温度的影响：湿度高的日子施工，干燥速度会减慢，应注意通风。湿度超过80%时应停止施工。因气象条件造成施工效果不佳的情况主要集中在冬季，应特别注意当地当时的气象情况。四、注意施工中的问题（1）电动吊篮与墙面的距离要适当。如果太近，会使涂层连续不均；相反，如果太远，涂装技巧又不能如愿地实施。（2）保护工作。在贴保护物时尽量贴正，贴严密，万一滚涂到不应施涂的部位，要立即擦掉。（3）正式施工之前，一定要在其它板上

19、试涂，经确认涂装效果之后再进入正式涂装。（4）正确地隔开各道工序之间的间隔时间，否则会引起涂膜附着力不强，或剥离、隆起、掉皮。（5）撤架之前一定要细心地检查各部位，有必要地话应进行修补。二、质量保证措施1、做好工序质量的事前控制（1）应牢固树立“百年大计，质量第一”的经营思想。严守良好的职业道德，把为用户负责的经营宗旨落到实处。（2）定期对施工队做质量教育，提高工人对质量的认识，掌握质量控制方法及质量管理知识，从而全面提高工人的职业道德水准。对施工队预先进行质量技术教育和培训，做好技术交底工作，明确涂量和质量的关系，明确岗位责任和任务，并做好质量管理条例，建立严格的奖罚措施。（3）制订有效的工

20、序质量目标，编制和贯彻工序作业方案和计划。（4）结合涂料生产的供货特点，施工前严格计算涂刷面积，严格按照涂量订货，并在充分考虑各种不可预见因素的前提下，订足货并留有足够的余量。（5）对所提供的原材料、购配件和施工机械设备进行事前检验，以满足工序质量标准的要求。2、做好工序质量的事中控制，合理灵活地调配施工力量，确保质量目标和工期目标的实现。工序作业的事中控制，主要是在工序作业形成质量实体过程中的控制。严格执行“三检”的制度（自检、互检、总检），对每一道工序进行检查验收，不合格的坚决返工；上道工序验收合格后方可进行下道工序。工序验收程序：施工队自检（每道工序完成）项目部验收（每天检查所有施工部位

21、）质检部抽检（对问题提出整改意见），所有验收均需填写制订的统一表格。最后，再请甲方或监理方进行隐蔽验收，合格后进入下一道工序。动态跟踪材料消耗量和完成工作量，随时解决施工过程中出现的各种问题，对涂量进行有效的控制，以保证工程质量。3、做好工程质量的事后控制，加强自检，发现问题及时修补事后控制又称被动控制。工程质量的事后控制是指已完成施工过程的分项工程、分部工程和单位工程进行检查和验收。对工序质量的事后控制，主要是按工程质量检验评定标准进行分项工程的检查和控制。做好涂料成品的保护，严格进行自检工作，对交工验收前出现的质量问题进行及时的修补。第六章施工进度保证措施本工程工期较紧，合理做好进度控制，

22、对按时按质完成本工程有重大意义。一、进度计划外墙涂料进度计划表项目名称每格2天123456789101112131415清理基层填补缝隙、刮腻子，磨平、养护涂饰底层涂料涂刷第一遍面层涂料涂刷第二遍面层涂料跟架检修、成品保护说明：1、按四次流水完成安排工期。2、实际进度根据情况进行调整。3、该工期不含雨天及不可抗力因素。工期：60历天二、材料进场计划根据本工程工期紧的特点，拟采取一次性采购，一次性到货的方式安排材料进场，保证施工的正常进行。三、进度计划补充说明由于实际施工时，会有很多不可预见的因素，在以此进度计划指导施工的同时，也将根据现场反馈的信息随时做出调整，以保证工程按时保质完成。四、工程

23、验收按建筑涂饰工程施工及验收规程（JGJ/T29-2003）及相关的验收规程、规范条款标准执行。第七章、成品保护1、施工前应将门窗和暂不施工的墙面遮挡保护好，以防污染。2、滚涂施工完成后应将洞口保护好，防止碰撞破坏。3、吊篮上下时要严防碰撞墙面和污染涂料面层。4、涂料工操作时严禁蹬踩已施工完的部位，切勿将油桶、涂料污染墙面。5、室内施工人员严禁从内往外清倒垃圾，严防污染面层。6、施工过程中掌握好天气预报，防止外墙涂料成膜前遭雨淋和灰尘污染。7、施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中，以确保下次继续使用。第八章、安全、文明施工与环境保护因为本工程周边人流量很大，高空作业对楼下行人的安

24、全保护非常重要。施工过程中，我们将严格执行国家及上级主管部门有关安全生产的规定，并针对工程特点、施工方法和工作环境，编制切实可行的安全技术措施。1、吊篮使用前先按设计要求进行载荷试验，使用过程中操作人员设保险绳挂安全带。操作人员和物料的数量不得超出吊笼的设计值。2、严禁使用无可靠安全措施外挑架或简易架子，严禁操作人员在不安全状况下进行高空作业。3、外墙涂料施工不允许夜间作业。4、进场人员必须戴好安全帽，系好安全带，不得穿拖鞋、赤膊上工地，高空作业工人佩带安全带，严禁高空抛接物体、往下扔物。不经安全员同意，禁止拆除安全防护装置。5、清洗机具的污水按指定地方倾倒排放，不得随意乱倒。6、保证良好通风

25、，配戴防护用具，避免吸入漆雾，沾染皮肤、眼睛。如有膝料溅入眼睛，请立即用清水冲洗并及时就医。7、五级以上大风，严禁在架上作业。8、围护：对楼下主入口处的施工采用临时围挡进行分段维护，确保高空作业的下方没有人流；施工完毕后再对另一段围挡。吊篮外侧进行适当围护，避免重物掉落。9、临时用电安全防护措施：a临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度，并将检查、检验记录存档备查。b配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定。c配电箱、开关箱外观应涂安全色标，停止使用时应切断电源，箱门上锁。d独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五电线制接零保护系统，非独立系统根据现

26、场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。e在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。f手执电动工具的使用，应符合国家标准的有关规定。10、施工环境保护管理制度a制定施工现场的环境保护目标责任制，定岗定责，责任到人。b采取重点检查和定期检查的监督管理办法，对环境保护质量进行监控。c密切联系政府或当地有关部门，积极配合环境保护部门的管理与检查工作。d严格贯彻执行国家及当地政府等颁发的环保法律法规。e严格管理、控制施工现场中的各种污染排放，最大程度地做到减少污染源，施工现场污染的综合治理能力。f施工现场的废物垃圾要及时清理。g施工现场的作业面要保持清洁

27、，道路要稳固、通畅，保证无污染物和积水。h对于容易产生灰尘的材料采取切实可靠的措施，如腻子等的保管与使用，需要做防尘处理和密封存放。l工程机械、设备和车辆进出施工场地进，要做好堵漏、覆盖等防污处理和冲洗工作。i工地污水的排放要做到生活与施工用水的分离，严格按市政要求处理。j减少施工工地使用的机械、设备所产生的噪声、废气、废液。k对于影响周围环境的工程安全防护设施，要经常检查、维护，防止由于施工条件的改变或气候的变化而影响其安全性。内外墙涂料装饰工程施工合同的内外墙涂料装饰工程施工合同的范本甲方：乙方：甲方将工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照中华人民共

28、和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条工程名称:。第二条工程地点:。第三条工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：2、涂料品牌：3、使用颜色号：第四条工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为M2，单价为：元/M2（此单价不含税金、配合费）2、工程总造价约为：，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条合同工期甲方发出进场通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为日历天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺

29、延：1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条工程质量等级1、甲方对工程质量的要求；，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。第八条竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范JG73-91标准

30、进行验收。第九条甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供用水、用电和工人住宿的.位置，甲方承担由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责提供与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不

31、对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条违约责任及争议解决办法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第十一条其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协

32、议，补充协议具有同等法律效力。2、本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。3、合同签定地点：甲方：（公章）乙方：（公章）法人委托代表：法人委托代表：电话：电话：地址：地址：年月日年月日外墙保温施工合同外墙保温施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装

33、高强塑料铆钉。合同工期：工期：按项目总进度及甲方要求为准如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。标准、规范及有关技术文件：施工过程严格按照宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（db64/048XX）执行。引用标准：绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）gb/t10801.2-XX玻璃纤维制品实验方法（jc1761996）康克外墙隔热保温系统施工规程质量标准及验收办法：1、工程施工及验评办法严格执行宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（db64/048XX）。2、质量等级：合格3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质

34、量等级后方可交工。技术资料、图纸及其它材料的提供办法：1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。合同价款及付款方式：1、外墙外保温每平方米造价为：68元（外墙挂板）；70元（外墙挂石材），工程量以实际结算为准。2、付款方式：1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85。2）、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90，剩余的10作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一

35、年。3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。违约责任：1、承包方违约责任：1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。2、发包人违约责任：1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。合同的有效性：本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按合同法的有关规定解决。十一、其他约定事项：双方协商解决。十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。发包人（盖章）：承包人（盖章）：经办人（签字）：经办人（签字）：年月日年月日