商品房买卖协议书(3100字).doc

《商品房买卖协议书(3100字).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房买卖协议书(3100字).doc（66页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、商品房买卖协议书(3100字)卖方以下简称甲方：_身份证号码：_买方以下简称乙方：_身份证号码：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其有关法律、法规规定，甲乙双方经友好协商，甲方同意将自有房屋一处出售给乙方，乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分的理解，愿意购置该房，特制订本合同如下：一、此房坐落于_，产权所有人_，产权证号_，房屋建筑面积_，使用性质：_。二、该房价为_万元，人民币大写：_。先交付_元，人民币大写：_元定金，其余房款在房屋交易公证时结清，公证时应再付剩余房款_元，人民币大写：_元，同时甲方交钥匙交房，现场交接，房款两清。三、甲方保证在交接前对该房没有产权纠

2、纷和债权债务，如签约或交接后，发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，均由甲方负责赔偿。四、室内外设施以看房时为准，不得转移，更换或更改，交接验收时也应该按合同验收，签署房屋交接单，并需验看水表、电表、煤气表是否有损坏，如有损坏甲方负责维修。五、甲方需结清交易之日前所欠的一切费用，如：房费、暖气费、煤气费、水费、电费、物业管理费、有线电视费等。六、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的相关手续，办理过户手续所需费用由_方承担，未尽事宜甲乙双方协商解决。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，不得违约，如违约造成的经济损失，由违约方

3、负责，乙方违约定金不退，甲方违约双倍赔款甲方签章：_乙方签章：_年_月_日_年_月_日回迁房买卖合同(篇一) 卖方(以下简称甲方)：身份证号码：买方(以下简称乙方)：身份证号码：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，经甲乙双方协商，就甲方向乙方转让甲方房产一事达成一致，在平等、自愿的根底上，订立以下合同：一、转让内容1.甲方自愿将XXXX公司，开发的XX区楼单元室，卖于乙方，此房建筑面积。2.上述房屋所在地位于。二、转让价格：此房屋总价款为整(小写：￥ )。三、付款方式：1.乙方首付房款为元(小写：，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的房款元(小写：)，至此乙方拥有

4、该房屋的所有权，甲方不得以任何理由干预。2.甲方将房屋过户至乙方名下所产生的交易税费，产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方承担。3.甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。四、违约责任：1.如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的100%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的100%。2.甲方相关直系亲属知晓本房屋买卖合同，以及本合同签约。并自愿放弃本房产的应有权，同意该房屋产权所有人的意愿出售该房产，无异议。3.自甲方获得房产证起应在第一时间和乙方获得联络，并协助乙方办理房屋所有权的转移手续，三个月内将上述房产过户到乙方，否那么甲方将对乙方进展此房款总价100%的

5、费用作为违约赔偿。五、甲方应全程协助乙方，指导乙方获得房产证。六、甲方保证该处房屋产权无查封、无债务纠纷，提供的材料齐全、真实有效。七、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。八、在乙方向甲方支付房款首付款后，此合同方可生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方(签字手印)卖方： ：甲方直接亲属(签字手印)：身份证号码：乙方(签字手印)买方： ：钧证人(签字手印)：钧证人(签字手印)：签订日期：年月日回迁房买卖合同【篇二】 甲方(出让方)：_乙方(买受方)：_证明人：现甲乙双方就原单位详细名称和详细房屋编号职工住宅回迁房(拆迁补偿协议中回迁到的地址为：新房的地址编号)转让事宜达成

6、以下协议：甲方在新房的地址编号有一套回迁房，详细房屋编号为：2号楼3单元一层东户，建筑面积为71.5平米。因目前的政策暂不允许该住宅领取房产证上市交易，而甲方又急于对空闲住宅加以利用，乙方又需要房屋居住，经甲乙双方充分协商达成以下协议，详细内容如下：第一条因本回迁房户主为_，_长女为_、长子为_，_无其他子女。第二条经过甲乙双方屡次协商，乙方以人民币204000元向甲方购置该回迁房。第三条乙方须在20xx年10月18日前向甲方支付定金人民币1000元;之后乙方须在20xx年10月21日前向甲方支付剩余房款人民币203000元;假如乙方未能在20xx年10月21日前向甲方支付全部房款，那么视为乙

7、方主动终止交易，且1000元定金归甲方所有，而乙方有权要回除去1000元定金外的已经付给甲方的房款，同时甲方有权将该回迁房出让给别人而不受乙方任何约束。第四条在开发商向房产部门办理房产登记事宜时，甲乙双方应一同办理。在首次办理该回迁房的房产登记证明时，需要向相关政府部门交纳物业维修基金、契税、交易手续费、手续费、印花税等费用，上述费用须由乙方承担。假如因乙方未能及时完全支付上述费用而造成办理房产登记证明延误，所产生后果由乙方承担。第五条本协议签订后，乙方可以直接与开发商联络询问房产登记办理进度，假如需要甲方方面的相关手续，甲方须一同办理。第六条在进展二手房过户过程所产生的契税、印花税、营业税、

8、个税、手续费、登记费等费用须由甲方承担。假如因甲方未能及时完全支付上述费用而造成二手房过户延误，所产生后果由甲方承担。第七条甲方获得房产登记证明后，须在10个工作日内与乙方一同办理二手房过户手续。第八条乙方向甲方支付完全部房款后，该回迁房产权归乙方所有。双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及有关费用外，还须支付20000元的违约金，之后该回迁房产权仍然归甲方所有。假如乙方违约，甲方在扣除20000元违约金后将其余184000元房款退还乙方，之后该回迁房产权仍然归甲方所有。第九条甲方在20xx年5月12日接收该回迁房时

9、，同时拿到两张收据和一份拆迁房屋补偿安置协议书。第一张收据开具时间为20xx年5月12日，工程为装修押金，金额为500元，交款人为_;第二张收据开具时间为20xx年5月12日，工程为水电表费900元、卫生费120元、物业费429元，金额为1449元，交款人为_;拆迁房屋补偿安置协议书中：填表日期为20xx年5月12日，被拆迁人为_，安置地址为如今房屋的地址的2号楼3单元一层东户，建筑面积为71.5m2。在乙方向甲方支付完全部房款当日，甲方应将两张收据转交给乙方。在乙方向甲方支付完全部房款当日，甲方须将该拆迁房屋补偿安置协议书交给乙方保管;将该协议交给乙方保管后出现丧失或者毁损，导致不能进展房产

10、登记等后果由乙方完全负责。第十条20xx年10月15至20xx年4月15日该回迁房供暖费用须由乙方完全承担。第十一条本协议共两页;本协议一式三份，甲乙双方各执行一份，证明人执一份。甲方签字：乙方签字：时间：时间：甲方身份证号：乙方身份证号：甲方联络方法：乙方联络方法：甲方继承人1签字：甲方继承人1身份证号：证明人签字：甲方继承人1联络方法：证明人联络方法：甲方继承人2签字：证明时间：甲方继承人2身份证号：证明人身份证号：甲方继承人2联络方法：回迁房买卖合同(篇三) 卖房方简称甲方：买房方简称乙方：经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方所属产权房产事宜，达成以下条款：一、甲方同意将位于约平方米二

11、、甲方保证该房是符合现有国家及合肥市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必须保证拥有该房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方保证该房屋手续真实有效。三、乙方愿意在本合同第一条款和第二条款成立的前提下，就向甲方购置上述房的完全产权之事签订本合同，并认可在这种情况下签订才具有法律的效力。四、乙方将购置房屋款项一次性交清后，甲方将房屋所有手续交付乙方。五、甲方负责办理过户手续及费用，乙方承担过户费用。六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方提供有效证件和及时到场时，甲方无条件负责配合，不得以任何理由推脱，如不配合，属违约行为。七、此协议自双方签订之日起房款两清，甲

12、方不得以任何理由对此房屋提出产权要求。八、协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证人执一份。此协议自签订之日起立即生效，并永久有效。甲方产权人：乙方签字：公证人签字：年月日甲方共同所有人：回迁房买卖合同(篇四) 甲方卖方：_身份证号：_乙方买方：_身份证号：_经甲乙双方平等自愿协商一致，就房屋买卖事宜达本钱协议内容如下：一、甲方在20xx年xx月xx日购置了村村民的回迁楼房一套该房产未抽号分房，甲方自愿将该房产出售给乙方，乙方已对该房产相关状况做了充分理解自愿购置。甲方在本协议签订时将甲方与原卖方签订的卖房协议等原件交付给乙方。二、卖方的房产是村拆迁协议分得房产中的三楼以下房产，建筑面积约100平

13、方米。三、双方确定上述房产出售价款共计人民币大写贰拾万元整。乙方在合同签订、收到甲方与原卖方xx签订的卖房协议等原件时，一次性将购房款支付给甲方。四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续，双方均不得反悔，如反悔赔偿对方的全部损失。五、本协议自甲乙双方签字之日生效。协议一式两份，双方各持一份。甲方公章：_法定代表人签字：_年_月_日乙方公章：_法定代表人签字：_年_月_日回迁房买卖合同(篇五) 卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。一、甲方承诺

14、并自愿将坐落于省市区小区栋室，建筑面积为(平方米)，使用面积(平方米)自有回迁楼房，出售给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否那么甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价(人民币)：元/平方米;总价：三、双方约定，乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至xxxx年xx月xx日，乙方付给甲方首付款(含定金)大写：(小写：)，甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在xxxx年xx月xx日前向甲方支付(第二次)房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给

15、甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进展，甲方声明以下作为本次交易银行账户：户名：开户行：账号：四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不互相承担赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记，甲方办理完

16、全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方承担全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相当于房屋总价款的20%的违约金。七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商(拆迁办)直接办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，那么办理费用由甲方承担，过户费用由乙方承担，且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应及时通知乙方，或接到乙方通知后，提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否那么视甲方为违约，向乙方支付相当于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因此使

17、乙方遭受损失的，由甲方承担赔偿责任。八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户，届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20%的赔偿金。如假设遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。九、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。十、本协议签订前或签订后，该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用，概由甲方承担。十一、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主张任何权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷

18、款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。十二、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十三、在房产证办理时假设实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米，所产生的面积差，甲方应按照5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。十四、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议所有条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十五、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。十六、本

19、协议自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同签订之日起生效。十七、本协议一式三份，双方各执一份为凭，交一份于房屋所在地社居委备案留存。甲方(签字)身份证号：通信地址： ：日期：乙方(签字)：身份证号：通信地址： ：日期：回迁房买卖合同【篇六】 卖方(以下简称甲方)：姓名：_ _，身份证号：_ _买方(以下简称乙方)：姓名：_ _，身份证号：_ _合同款项：1、根据民法典、中华人民共和国_市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方向甲方购置私有房屋，达成如下协议：2、甲方自愿将位于_市_区_第_栋_单元_楼_号的自有住房出售给乙方。该房屋系_构造，建筑

20、面积_平方米，房屋所有权证号码为_。3、甲方愿将上述房屋及其附属设施以大写人民币_ _(元)的价格转让给乙方永久性使用和拥有，不管市场价格如何变动，永不反悔该房屋移交乙方时，其房屋占用的土地使用权一并转让给乙方。4、乙方于本合同签订后_日内向甲方支付大写人民币_(元)，余款大写人民币_ _ _(元)余款待该房屋产权过户手续完成时由乙方支付甲方。甲方在收款时应主动向乙方出具同等金额的收据。5、甲方应于本合同签订后_日内，将房屋交付乙方使用。交付后，上述房屋的占有权、使用权、处置权、拥有权均归属乙方，甲方不得以任何理由干预或收回。该房屋的任何收益均归属乙方。6、甲方同意将该房产的附属配套票据(使用

21、权合同及交款发票等)包含在总转让价内连同该房产一并转让给乙方。7、甲方保证上述房产合法、权属清楚、土地使用权合法、未用作抵押或担保、未被查封，且其共有人对出售无异议假设交易后发生该房屋交易前即存在的产权纠纷或财务纠纷，由甲方承担全部责任。由此给乙方造成的全部经济损失，由甲方负责赔偿。8、甲方保证本房屋出售之合法性，符合_市房屋交易相关规定的上市交易条件，无不允许上市交易的情形与原售房单位如有购房欠款、分摊款、税款等拖欠费用由甲方自行解决。向原售房单位购置该房屋产权的费用由乙方向国家交纳，房产过户所产生费用由乙方负责向国家交纳。其他房屋交易所发生的税费由甲乙双方协商交纳。9、甲方缴付的住房共用部

22、位、共用设施设备维修基金的结余局部不予退还，伴随房屋产权过户转移给乙方。10、甲方把房屋钥匙交给乙方，并在双方在场的情况下，由乙方对房屋进展验收，乙方如无任何异议，那么甲方完成房屋交付。届时该房屋应无人租住、使用无欠账，如 费、水电费、物业管理费、入网费、有线电视费、垃圾处理费等。1、房屋交付后，甲方应协助乙方办理房产证，当需要甲方出示相关证件或证明时，甲方不得以任何理由回绝。2、假设政府部门规划布局需要拆迁该楼房时，甲方应及时通知乙方，并且甲方保证房屋拆迁款、土地赔偿金及其他任何收益全额归乙方所有。3、房屋买卖在产权登记确认前，风险责任由甲方承担产权登记确认后，风险责任由乙方承担。4、甲方在

23、本合同签订前已如实告知原产权单位，且原产权单位放弃了优先购置权。5、本合同末尽事宜，可由双方协商，以补充协议明确。本合同补充协议为合同的组成局部，具有同等法律效力。没有约定的事宜按国家、地方相关规定执行。6、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，假设需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生_日内)签订变更协议，否那么造成损失由责任方承担。7、本合同签订后，双方不得违约。如甲方违约，双倍返还乙方购置该房产过程中所产生的费用假设乙方违约，定金不退。8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决协商不成时，可通过房地产管理部门解释相关政策，尽可能协商解决。假如

24、双方争议不能协商一致，依法向人民法院起诉。9、本合同自双方签订之日起生效。20、本合同共页，一式叁份，甲、乙双方各执一份，产权登记部门一份，均具有同等法律效力。1、甲、乙双方约定补充条款如下：出卖方(甲方)：_购置方(乙方)：_ ：_ ：_签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日甲方共有人意见：_甲方共有人(签章)：_乙方共有人意见：_乙方共有人(签章)：_有关商品房买卖协议 有关商品房买卖协议 商品房买卖协议商品房买卖协议协议编号：_甲方：买方_乙方：卖方_签订地点：_一、成交房屋：_二、甲方须向乙方提交_平方米的购房方案。三、房屋交付日期：_年_月_日。四、双方协商房屋单价一次包定。五

25、、乙方代收煤气管道费每户_元，电视天线费每户_元。六、预购付款结算方法1签订协议时，甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行协议，无权恳求返还定金。乙方不履行协议，应当双倍返还甲方定金。协议履行完定金可抵作购房价款。2自签订协议后，甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付第二次购房价款。工程开工移交时结清购房价款。甲方逾期付款，按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。七、乙方如因方案、设计变更等原因不能履行协议，应提早通知甲方，经双方协商可另行安排房屋，甲方亦可解除协议。乙方在_日内返还预收房款，不计利息。八、本协议自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证

26、后正式生效，至乙方给甲方钥匙之日起失效。九、从交付房屋钥匙之日起，在十二个月内发现因施工质量影响消费、生活的，由乙方在限期内负责维修。十、产权归属：_十一、如需提供担保，另立协议担保书，作为本协议附件。十二、解决协议纠纷的方式：_十三、本协议正本二份，副本_份。十四、其他约定事项：_甲方买方：_乙方卖方：_单位名称章：_单位名称章：_地址：_地址：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人：_ ：_ ：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_鉴公证意见：_鉴公证机关章：_经办人：_商品房买卖协议商品房买卖协议商品房买卖合同【篇一】 1合同当事人订立合同前，

27、须认真协商各项条款。合同一经签字或盖章即生效当事人另有约定的除外，任何条款的变更须经双方协商一致后，签字或盖章确认。2合同空格局部假设为空白句，应用/划掉。涂改之处，须经合同当事人签字或盖章确认。3合同自订立之日起30日内，当事人应到商品房买卖合同登记备案机关登记备案。合同发生重大变更、解除及合同文本遗失的，应及时到原备案机关办理相关手续。4本合同不得翻印。合同编号：_出卖人以下简称甲方：_法定代表人：_联络 ：_注册地址：_邮政编码：_营业执照号码：_开户行：_帐号：_委托代理人房地产经纪机构：_法定代表人：_联络 ：_注册地址：_邮政编码：_营业执照号码：_房地产经纪机构资格证书编号：_开

28、户行：_帐号：_买受人以下简称乙方：_国籍/法定代表人：_身份证护照/营业执照号码：_地址：_邮政编码：_联络 ：_委托代理人：_国籍/法定代表人：_身份证护照/营业执照号码：_地址：_邮政编码：_商品房买卖合同【篇二】 合同编号：_出卖人：_住所：_ ：_营业执照号码：_资格证书号码：_法定代表人：_联络 ：_委托代理人：_联络 ：_买受人：_国籍：_性别：_出生年月日：_住所址_ ：_证件名称：_号码：_联络 ：_委托/法定代理人：_住所址_联络 ：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖商品房

29、达成如下协议：第一条 工程建立根据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式获得座落于_地块的国有土地使用权。2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建立用地批准书号】为：_，土地使用权面积为：_，买受人购置的商品房以下简称该商品房所在土地用处为：_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建立的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_，建立工程规划答应证号为：_，建筑工程施工答应证号为：_，建立工程施工合同约定的开工日期为：_，建立工程施工合同约定的开工日期为：_.第二条 商品房情况该商品房销售答应证号：_.商品房座落：_区_县_路、道、街。设计用处_；建筑构造_；

30、建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：套内建筑面积_平方米，公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。第三条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为_币每平方米_元，总金额_币_元。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为_币每平方米_元，总金额_币_元整。3、按套单元计算，该商品房总价款为_币_元整。4、_.第四条 付款方式及期限买受人采取以下第_种方式付款。1、一次性付款，自签约日起_日内付全部价款_元。小写：_万元2、分期付款。1第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%；_币_元。小

31、写：_元2第二次付款自签约日起_日内付全部价款的_%；_币_元。小写：_元3其余局部在移交房屋前一天付清_%；_币_元。小写：_元3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%，其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式_.第五条 房产交付1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。2、出卖人须于_前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_.3、上述相关证明包括：_.第六条 产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手

32、续。2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。第七条 出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_种约定，追究出卖人违约责任：1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期

33、贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。3、_.第八条 买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在_日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_种约定

34、，追究买受人违约责任：1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。3、_.第九条 面积确认及面积差异处理。一根据当事人选择的计价方式，本条规定以_建筑面积/套内建筑面积本条款中均简称面积为根据进展面积确认及面积差异处理。二当事人选择按套计价的，不适用本条约定。三合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。四商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_种方式进展处理：

35、1、双方自行约定：_.2、双方同意按以下原那么处理：1面积误差比绝对值在3%以内含3%的，据实结算房价款；2面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。五买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。六买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内含3%局部的房价款由买受人补足；超出3%局部的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内含3%局部的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比=100%合同约

36、定面积七因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。第十条 出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。假设出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人。第十一条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定附件三的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_种方式处理：1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2、_3、_第十二条 出卖人关于根底设施

37、、公共配套建筑正常运行的承诺本工程物业管理用房为_，位于_幢_单元_房号_，轴线范围_.出卖人承诺与该商品房直接关联的以下根底设施、公共配套建筑按以下日期到达使用条件：1、于_年_月_日前通水；2、于_年_月_日前通电；3、于_年_月_日前通气；4、_；5、_.假如在规定日期内未到达使用条件，双方同意按以下方式处理：1、_2、_第十三条 风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，那么自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买

38、受人承担。第十四条 保修责任自买受人实际接收该商品房之日起，出卖人对该商品房的以下部位和设施承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由出卖人承担：1、墙面，保修_月；2、地面，保修_月；3、顶棚，保修_月；4、门窗，保修_月；5、上水，保修_月；6、下水，保修_月；7、暖气，保修_月；8、煤气，保修_月；9、电路，保修_月；10、_，保修_月。保修期内，因不可抗力的因素，或其他非出卖人原因造成的损坏，出卖人无须承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。第十五条 质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以_出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的根据。第十六

39、条 双方可以就以下事项约定1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。3、_.第十七条 房屋的用处1、买受人的房屋仅作_使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体构造、承重构造和用处。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十八条 物业管理该商品房移交后，买受人承诺遵守小区楼宇管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定；在小区楼宇管理委员会未选定物业管理机构之前，出卖人指定_公司负

40、责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。第十九条 声明及保证出卖人：1、出卖人有权签署并有才能履行本合同。2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、出卖人为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。买受人：1、买受人有权签署并有才能履行本合同。2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法

41、院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、买受人为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是买受人法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第二十条 保密买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业机密、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业机密予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。第二十一条

42、 通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_书信、 、电报、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：_.3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否那么，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第二十二条 合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内书面通知发出_天内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的局部。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合

43、同，否那么，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第二十三条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第二十四条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第_种方式解决：1提交_仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。第二十五条 不可抗力1、假如本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务，该义务的履行在不可抗

44、力事件阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的才能

45、，那么双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法意料或即使可意料到也不可防止且无法克制，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争不管曾否宣战动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十六条 合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原那么、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作

46、出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。第二十七条 补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第二十八条 合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式_份，出卖人、买受人各_份，具有同等法律效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。出卖人盖章_ 买受人盖章_法定代表人签字_ 法定代表人签字_委托代理人签字_ 委托代理人签字

47、_签订地点：_ 签订地点：_年_月_日 _年_月_日商品房买卖合同【篇三】 近几年来随着我国房地产业的持续升温，房地产交易的大幅度增加，与之相关的合同纠纷也日益增多。而其中大局部纠纷多因开发商欺诈或者房屋质量不合格所致，更兼在交易过程中购房者往往处于弱势一方，开发商多利用其于资金和信息优势躲避法律责任，致使中小购房者难以维护自己的合法权利。为了有效解决上述问题，更好的保护购房者的合法权益，_于_年三的四月二十八日下发了_关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律假设干问题的解释下称“司法解释”，该司法解释第八条、第九条中，把“惩罚性赔偿原那么”引入到了商品房买卖合同纠纷的处理之中来，另外在该司法解

48、释第十四条也对该惩罚性赔偿作出了规定。对出卖人严重违背老实信誉原那么、损害买受人利益的恶意违约、欺诈等行为，明确规定“可以恳求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任”。该惩罚性赔偿的规定为人民法院审理商品房买卖合同及保护购房人的合法权益提供了有力的保障，但由于惩罚性赔偿制度与补偿性赔偿制度无论于功能，性质还是适用上均有较大差异，因此在司法理论中，出现了大量与之相关的问题，如惩罚性赔偿的适用范围，其与实际损害之间的关系以及其数额大小确实定等等，下面笔者将一一加以分别阐述。一、惩罚性赔偿简述惩罚性赔偿又被称为“示范性赔偿”或者“报复性赔偿”，“就是行为人恶意施行该行为，或对行为有重大过失时，以对

49、行为人施行惩罚和追求一般抑制效果为目的，法院在判令行为人支付通常赔偿金的同时，还可以判令行为人支付高于受害人实际损失的赔偿金。” 我国惩罚性损害赔偿制度的建立是以中华人民共和国消费者权益保护法第49条所确立的双倍赔偿原那么为标志的。该制度主要在美国法中采用，但是其影响力已超越国界而在全世界产生了一定影响，一般认为在民事赔偿责任是补偿性的而非惩罚性的，惩罚是公权利行为，其行为的实行者和惩罚性赔偿的利益均归于同一主体，而民事主体地位平等，任何人无权对别人施行惩罚，而只能就实际损害向别人提出补偿恳求。但是补偿性原那么对于防范恶意的民事活动却力不从心。而恶意的民事行为不仅损害了个人利益，也破坏了社会赖

50、以生存的交易秩序。为了减少纠纷和损害的发生，民事责任领域出现了具有制裁和预防功能的惩罚性赔偿制度。惩罚性赔偿具有如下功能：1. 赔偿功能惩罚性赔偿并不是独立的恳求权，必须依附于补偿性的损害赔偿。这就是说必须具备构成补偿性赔偿的要件，才可以恳求惩罚性赔偿。假如行为人没有给受害人造成任何损害，那么受害人不可以恳求惩罚性赔偿。加害人的不法行为可能给受害人造成财产损失、精神痛苦或人身伤害。就这些损害的救济而言，惩罚性赔偿可以发挥一定的功能。第一，补偿性赔偿对精神损害并不能提供充分的补救。精神损害的根本特点在于无法以金钱价额予以计算，只能考虑到各种参考系数而很难确定一个明确的标准，因此在许多情况下采用惩罚性赔偿来替代精神损害赔偿是必要的。第二，受害人提起诉讼以后所支付的各种费用，特别是与诉讼有关的费用，只有通过惩罚性赔偿才能补救。很多学者认为，惩罚性赔偿适用的目的就是为了使原告遭受的损失获得完全的全部的补偿。2. 制裁功能惩罚性赔偿主要是针对那些具有不法性和道德上的应受谴责性的行为而适用的，即适用惩罚性赔偿是因为行为人具有严重的过错并应当受到惩罚 ，过错是惩罚性赔偿的最重要根据。就这点而言是