瓦工劳务承包合同4篇.doc

《瓦工劳务承包合同4篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《瓦工劳务承包合同4篇.doc（78页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、瓦工劳务承包合同4篇瓦工劳务承包合同4篇。合同范本网内容专辑“瓦工劳务承包合同”，敬请阅读。承包是当事人间以合同约定的一种经营管理行为。在我们进展承包时，为了保障当事双方的利益，必需要做的事情就是依法签订承包合同。我们常说的合同是明确当事_利义务的一种文本协议。那么您是否在寻找有关承包合同的范本呢？合同范本网编辑如今向你推荐瓦工劳务承包合同，希望你能喜欢！瓦工劳务承包合同【篇1】 甲方全称：乙方全称：根据太原钢铁集团公司福利总厂劳务外协费用，甲方委托乙方承当 工作任务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。详细条款如下：一、承包合同期限：从 年 月日至 年 月日。二、合同承包基数： 元(含税价)，

2、税率为3%的增值税专票。根据工作考核结果，甲方于次月15日前支付给乙方结算费用，结算额承包费用考核得分百分制/100。说明：考核扣分小于或等于10分按照承包费用基数结算，考核扣分如大于10分按得分得分考核得分+10分结算。三、甲方权利、义务一根据该合同及考核方法、约定按月对乙方进展考核、评价。二为乙方提供作业条件，并向乙方进展岗位平安交底或确认。四、乙方的权利、义务一按甲方提出的工作方案、指令、作业标准完成外协工程的工作任务。二负责按照工作任务要求对外协人员进展平安培训和岗位技能培训。三建立完善的组织和平安体系，装备平安专业人员并对岗位平安负责。四对甲方提出的工作方案、指令，享有建议的权利。五

3、根据甲方工装管理方法和外协单位工装标准等，外协人员着装统一。六遵守甲方制定的各项规章制度，认同甲方的企业文化。五、甲、乙双方的责任一非因甲乙双方自身过错造成的消费、设备和人身伤亡等事故，费用由造成事故责任方承当，事故由乙方上报。二因乙方人员本身过错造成消费、设备及人身伤亡事故的，费用由乙方承当，事故由乙方上报。六、保密1、合同任何一方在签订或履行本合同过程中知晓的对方的非公开信息包括但不限于专利权、商标权、工业设计权或商业机密等均不得向任何第三方泄露或擅自使用。否那么，因此而造成的所有法律责任由泄露方或擅自使用方承当。2、合同任何一方均应将本合同及附件内容视为保密信息，除为履行本合同的目的外，

4、不得泄露给任何第三方。否那么，因此而造成的所有法律责任由泄露方承当。3、合同任何一方均对与该合同有关的信息负有共同保密的义务。4、不管本合同是否变更、解除、终止，合同任何一方均负有上述保密义务。七、违约责任：任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建议考核方法对迟延履行等履行不符合约定情形进展约定八、合同变更与解除一发生如下情形的，甲乙双方任何一方可以提出变更或解除合同：1、因工作内容发生变化的；2、因不可抗力造成迟延履行、无法履行合同或无法实现合同目的的。 二发生如下情形的，甲方有权单方提出变更或解除合同：1、乙方未按要求完成承

5、包工程工作内容的；2、因乙方人员本身过错造成消费、设备及人身伤亡事故的。三一方提出变更或解除合同，应提早15日通知对方。甲方根据本条第二款的约定解除合同的，可以要求乙方支付本合同总金额 或 元的违约金。九、甲方与乙方签订与工程有关的工作考核方法以及消费、平安、技术、质量管理等协议作为合同附件。十、争议的解决方式：甲乙双方协商解决或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定事项1、双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件。2、本合同的附件作为本合同的一部分，双方均应当执行。附件与本合同的内容不一致的，按照本合同附件的约定执行。3、双方确认，在签署本合同前

6、已仔细地审阅过合同包括其所有附件的内容，并完全理解合同各条款的法律含义，清楚地知晓己方的权利与义务。4、因甲方履行本合同违约时，甲方只赔偿乙方的直接损失。本合同项下甲方因违约所应承当的违约金和损害赔偿金数额累计不超过本合同总金额的 或 元。5、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。6、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。甲方：单位名称合同章：单位地址：法定代表人：委托代理人： ： ：开户银行：账户：税号:邮政编码：乙方：单位名称章：单位地址：法定代表人：委托代理人： ： ：开户银行：账户：税号：邮政编码：瓦工劳务承包合同【篇2】 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方

7、)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他相关法律，行政法规，结合本工程详细情况，本着遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，签订本合同，要求双方遵照执行。第一条 工程概况1、工程名称：红莲佳苑A、B栋2、工程地点：重庆市开县临江镇3、工程性质：整体工程的混凝土浇灌4、工程范围00以上全部混凝土工程5、工程造价：按地面面积累计计取人工费第二条 工程款计算及支付1、不分混凝土部分构造易难(含凸窗板)，均按地面面积计算人工费，即每平方_元。除甲方提供搅拌机、塔吊外一切所需机具均由乙方自带。2、在施工过程中，乙方所有作业人员的有关生活，食宿，往返车费及其它杂费开支由乙方承当。3、乙方所需

8、生活费或暂借工资款，甲方可根据当月的已完成量70%付给乙方，剩余工程款待装饰装修工程完工后一个月之内付清。4、无论任何原因，乙方中途退场，甲方只结算已完成工程的60%的工程价款，其余做违约处理。第三条 工程进度及责任1、甲方要求乙方组织足够的模工作业人员，按甲方施工进度要求，确保整体工程按期交付。2、甲方负责组织乙方作业人员进展施工质量，平安技术交底，负责及时组织材料供给，平衡施工进度，协调工作关系，负责组织建立单位，监理单位，设计3、在混凝土浇灌过程中，如因自身原因造成混凝土撒漏的需及时清理使用，如成心浪费的按实际物价赔偿，并处200-20_元的罚款。4、在混凝土浇灌过程中做到不漏震，没有大

9、的蜂窝，如因震动不到位的分情节轻重，无条件承受甲方的罚款，如造成重大经济损失的由乙方负责。第四条 施工平安1、乙方必须按平安操作标准施工，不得给下道工序留下平安隐患，假设因人为造成的别人平安事故，其责任由乙方负责。2、不管在施工作业区内外发生一切平安事故(包括伤，病，残，亡)概由乙方负责，甲方不负责任何责任和义务。3、在施工作业区内必须佩戴平安帽，违者每人每次罚款50-100元。4、严禁穿拖鞋进入施工作业区。第五条 附那么1、乙方应组织工人认真熟悉标准，严格按设计要求进展施工，组织足够的在岗人员配合单位工程总体施工进度操作，乙方假设无法履行合同条款，甲方有权解除协议再增补班组，由此造成的一切损

10、失概由乙方负责。2、本合同签订人员必须在作业时间内不得分开工地，中途有事必须请假。3、本合同甲、乙双方签订后生效，工程完工，履行完毕合同条款，甲方付清乙方全部工资后失效。4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日瓦工劳务承包合同【篇3】 甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条 工程概况工程名称：_工程地点：_第二条 工程承包范围工程承包形式为大清包工程。

11、由根底垫层清理土方开场至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、 、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，平安消费、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必须积极配合施工。第三条 工程工期1.方案开工日期：_年_月_日，方案完工日期：_年_月_日，总日历天数180天;2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_3.乙方应无条件执

12、行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达优良工程第五条 组成合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准;注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条 标准标准第七条 甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计

13、及有关部门工作联络，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4.及时提供由甲方供给的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责;施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。9.现场施工工人的工资发

14、放由乙方造册、制表，甲方负责监视工人的工资资金使用情况及实际发放情况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。手续不齐全停顿下次工程款的拨付。10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际情况支付，下次甲方拨款时支付。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动保护等工作。2.严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承

15、当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率到达100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率到达100%4.服从甲方和业主的监视、检查、管理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料。7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人

16、员工资(务工人员工资每月造册备案)，承当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责任后果;8.为其施工人装备必要的劳动保护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。乙方工人住宿的床具由乙方负责。9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体安康、技术纯熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;制止使用不法人员，乙方应承当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条

17、、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品采购及费用。12.乙方提早10天向甲方上报材料方案，以给甲方采购材料的时间，如提供材料方案不及时，造成窝工，乙方自负。13.乙方不得将本工程转包给别人，必须由乙方承包作业。否那么乙方将依法承当责任。14.乙方在签订合同时，必须提供企业资质证书、营业执照、平安资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特殊工种复印件，一并作为本合同附件。15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。第九条 环境保护、平安消费和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进

18、展平安消费、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;根据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作施行情况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，确保平安消费;随时承受平安检查人员依法施行的监视检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，承当一切责任后果和经济费用。3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，

19、并承当因违背有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条 材料、设备供给与管理1.甲方提供给乙方使用的材料实行调拔制，根据工程方案需要向乙方提供。2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供给的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。第十一条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价。承包方式为大清包，承包价格 396 /平方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。2.

20、承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;3.劳务承包人委派的合同价款收取负责人为，身份证号码： 职务： 长期联络 ： 家庭住址：4.劳务承包人委派的担任住工地履行本

21、合同的负责人为，职务工程经理， 号码： 身份证号码：。委托权限：负责唐山开滦集团(股份)棚户区改造工程化工小区 楼的施工及相关结算事宜。5.本合同单价为一次包死价格，在合同施行期间不因其它因素变化而调整变动。第十二条 结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的根据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶，外装修完成，工程全部完工。工程开工验收付款到95%，留5%质量保证金无质量问题到达合同要求后由开工验

22、收之日起开场记时，保修期满，三个月内付无息保修金，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_75_%。所承包工程完工后付结算款的_95_%。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。2.乙方应配合甲方对其工作进展的初步验收及工程开工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外

23、协商)第十四条 工程保修1.保修范围、期限：_2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承当。3.工程质量保修金5%，工程开工验收(以开工验收单)为准，开场计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。第十五条 保险1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。3.甲、乙签订平安消费协议书。第十六条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发

24、生争议，可以自行协商解决;否那么，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;3.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;4.调解要求停顿合同工作，且为双方承受;5.仲裁机构要求停顿合同工作;6.法院要求停顿合同工作。第十七条 合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境保护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完

25、成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，那么甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。第十八条 不可抗力1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十九条 合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不可抗

26、力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第二十条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经开工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第二十一条 合同份数本合同一式份， 甲方份;乙方份。第二十二条 补充条款_第二十三条 合同生效本合同双方约定_后生效。合同签订时间：_合同签订地点：_甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日瓦工劳务承包合同【篇4】 发包方： (以下简称甲方)承

27、包方： (以下简称乙方)根据工程消费需要，并按照有关法律、法规、遵循平等、公平和老实信誉的原那么，经甲、乙双方协商一致，同意订立本合同，共同严格遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：以本工程 施工图为根据的分项的全部内容及预算定额包含的一切工作内容(含盖消耗性材料钉、铁丝、机具、承当所需周材的上下车及清理归堆，二次构造模板制作安装)。四、承包方式：包工包料五、承包价格：1、模板制作安装承包综合单价：包干。2、地库模板制作安装承包综合单价：包干。3、上述综合单价，包括国家统一劳动定额和省预算定额的用工工序的全过程中的劳动规定的费用和劳保护用品及其它应支付全部费用，并与质量、平安、进度、

28、材料节约等指标挂钩。其中质量占总费用，进度占 ，材料占 ，平安文明施工占 ，任何一项指标未达标，扣减相应比例的综合费用，本价格为分项工程到达质量标准 的价格，合格扣减，不合格不予结算，造成返工材料及其它损失费用由乙方承当，按施工当天所发生的实际损失现场签单为准。六、结算方式：1、接触面积计算。2、地下车库以砼接触面积计算。七、工程管理与工期：1、根据工程需要，乙方人员按施工进度方案进场，需装备专职管理人员1-2名等须住在工地，其姓名、 、个人工作简历报甲方(工程部)备案，形成具有管理才能，能承当部分项工程施工，具有一定技术经济实力的施工队伍，以上管理人员每天上班须在甲方(工程部)签到表上签到，

29、任何形式的代签或不签处以300元/天的违约金惩罚，并在合同履行期内不得随意更换管理及施工人员，确因其它情况需发生变动，应得到甲方工程部同意方可调动，否那么，并处以5000-20_0元违约金惩罚。2、工期：本工程工期由甲方根据工程详细情况分段确定，工期有详细的时间表，即：按，在确定工期内，非甲方同意不得了随意延误，如发生工期延误，每延误节点时间累计超过三小时以上支付款元延迟履行违约金，工期提早按同等金额奖励。3、乙方进场人员必须身体安康，遵守工程部管理制度及技术交底。4、乙方签约人必须常住工地现场参与管理，分开现场需请假允许。八、工程质量与检验：1、质量标准等级：优良2、乙方应认真按标准和设计要

30、求及技术交底组织施工，在施工中随时承受甲方、监理、建立单位及质量监视部门的检查。施工中经检查质量未达标。乙方应无条件进展返工并承当返工的全部费用，如返工不合格，甲方有权要求乙方退场，该部分工程款式结算。3、本合同的质量要求包涵现行国家或行业的标准要求以及施工中技术交底的标准要求。4、本合同质量关键控制重点达标部位如下：轴线标高标制：如检查轴线标高超出标准允许误差每处分款1000元，特别严重应撤除返工，一切损失由承包方负责。柱、墙垂直度控制，如垂直度超出标准允许误差，内立面每处处以200元的罚款，外立面每处处以300元的罚款。墙、柱程度施工缝接头：接槎要求平整，无明显接槎，如有明显接槎每处处分2

31、00元。梁柱接头控制：要求楞角明晰、平整、几何尺寸准确，超出规定要求每处处以200元的罚款。楼梯间：梯步几何尺寸准确，横平竖直。否那么，每层处以200元的罚款。细部控制：不同标高板面楞角完好平直、挑板、水坑吊模、集水井等构配件，要求几何尺寸符合图纸要求，楞角清楚完好。否那么，每处处以50元的罚款。九、平安消费及文明施工：1、乙方确保平安消费，在施工中应严格按照建筑平安施工标准操作，服从甲方平安管理。乙方人员在工作期间施工造成事故由乙方负责，甲方不承当任何责任。2、乙方进入工地后应对职工进展平安教育，服从工地平安管理规定。严禁违章指挥、违章操作。3、施工中对现场的平安设施应加以保护，严禁未经答应

32、撤除、动用现场平安设施、标志、宣传标语等。4、施工中应即时回收利用散落材料做到工完场清，积极配合工地搞好文明施工。5、施工现场所有材料必须分类型、规格堆放整齐，标识齐全。十、工程款结算与支付：乙方承包的分项工程分段完工后，质量先自查自检，合格后报请甲方质量检查组及监理验收，验收达标后办理分部分项工程验收合格单或优质单，凭此单进展结算预支工程款，不报甲方验收的或没有验收单擅自开场下段工序施工的，每次处以1000元-3000元的罚款，在支付款项时扣出。按上述工作理手续后：每月按已完成工程量的50%。春节前付至总概算额度的80%。(假如春节前封顶，付至已完工程量的90%)剩余10%工程款作质保金在工

33、程开工后一年内付清。所有经济处分均在第次预支工程款中扣除。各种经济处分累计达10次以上的，在第次支付款项时减总价款的3%进展兑付。乙方结算手续完善，如因甲方原因不能及时付款，对甲方处以每次3000元罚款给乙方。十一、双方责任和义务：1、乙方在施工期间生活费自筹，承包工程完工后凭验收手续办理工程款结算，没有中间验收单的不预结算。2、自备小型工具(所有机械施工用电AW0.4/N2以上)。3、严禁对承包分项工程进展转包，如转包甲方有权终止本合同，工程款按30%结算。4、施工中甲方负责提供给乙方施工，生活用水用电，安排乙方施工人员食宿，并按甲方指定位置和管理制度执行，否那么进展一定数量的经济处分。5、

34、所有材料应按工地规定进展装备和使用，如发现不按工地交底使用材料或改变材料用量，甲方有权按规定进展处分。6、积极搞好生活区卫生，整理好生活用品;遵守住房管理制度，严禁擅自动用或挪动生活区设施工单位，对违背规定不听劝告者按工地管理制度处分。7、工地严禁盗窃、赌博、打架、闹事、如有违犯，除追究当事方责任外，并处以500-20_元罚款，并承当所发生的一切经济损失和后果，情节严重者交公安机关处理。8、乙方无条件配合甲方每层施工测量放线。十二、索赔：1、乙方承包范围内工作量不能到达所承诺的质量标准，甲方向乙方索赔承包范围内工程总造价的5%-10%金额。2、因乙方施工原因不能所承诺的周方案或月方案工期进度完

35、工，并影响其它工种的正常施工，甲方向乙方索赔，每延误一天索赔20_元的罚款金额，误期时间索赔无封项限额。3、未经甲方同意，乙方自行对外分包、转包的，甲方身乙方索赔承包范围内工程总造价的5%金额。4、施工期间，乙方不服从甲方行技术部管理人员的正确指挥，每次索赔500元的罚款金额。5、施工期间，分项施工承包人擅自离岗，每次索赔200元的罚款金额，无故缺席工地工作例会，每次索赔500元的罚款金额。十三、未尽事宜，双方随时协商解决。十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方执一份，自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕后自行失效。十五、后附班组平安施工合同及技术交底，与本合同具有同等的法律效力。甲方(公章

36、)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日劳务承包合同通用范本2500字4篇 合同范本网主题阅读“劳务承包”。劳务承包合同通用范本 篇1 发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规，本着平等自愿、互利互惠、老实守信的原那么，甲方将承建的彭水县二甲医院工程中的劳务(人工费、周材、辅料及机具等)施工分包给乙方，经甲乙双方屡次协商，达成如下合同条款，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称:2、工程地点：XX省XX市3、构造形式：钢构造4、建筑面积：建筑面积约80000平方米(以实际开工面

37、积为准)二、乙方承包范围及内容1、承包范围：非标设备及钢构造的制作安装设计施工图(包括图纸、图纸会审及设计变更)中非标设备及钢构造工程，不含铁件制作、除锈、刷漆工程。2、承包内容承包范围内的非标设备及钢构造工程中的人工费、辅材费、机械费。主要内容包括：钢构造的制作安装;非标设备的加工、制作及安装;设备的租赁费、运输费、安拆费及维修费等;按施工要求所需搭设的外防护架、施工平安平台、平安栏杆、平安通道及所需配置的平安劳保;不含现场周边平安栏杆及按业主要求的其他所需搭设的脚手架及平安栏杆等。三、施工条件1.施工机具1.1钢构造及非标设备加工、制作及安装所用的机械设备均由乙方配置。2.水电水电通至施工

38、现场，总配及分配箱内的电器设备由甲方购置安装，总分配箱以外的一切施工现场临时用电的电气设备由乙方提供和安装、使用维护和维修。3材料3.1、材料堆放:由甲方负责按施工平面布置图堆放。3.2、周转材料：由乙方提供3.3、建筑物和平安文明防护等临时设施主要构成材料：由甲方提供。4、平安文明施工防护设施和劳保用品4.1、按照业主要求的平安文明防护设施的搭设、安装、施工费用以及使用过程的维护、维修等费用由甲方承当，确保使用平安可靠。4.2、乙方的管理人员和各专业队组等劳务人员的劳保用品的采购、保四、合同单价及付款方式：1、结算价格：按分项单价乘以实际工程量进展结算。(1)、分项单价A、非标设备槽体制作安

39、装工程按1650元/t计算。B、其余部分非标设备加工、制安工程按1900元/t计算。C、钢构造制安按1650元/t计算。(含屋架、管道)D、楼梯、栏杆及爬梯制安按20xx元/t计算。2、合同外工程单价：(1)合同外零星用工按平均每工日150元结算，每月结算一次。(2)设计变更增加和减少的工程量按实际工程量乘以分项单价进展相3、付款方式：(1)支付方式：银行转账与现金支付相结合(2)进度款支付：上月20日至当月19日为一个结算周期。每月19日乙方申报当月的实际完成工程量及乙方签字认可的工人劳务工资表，必须经现场工程师及工程经理签字确认后，办理工程进度款审批手续，甲方收到工程进度款申报表三个工作日

40、内审定，按每月完成工程量的75%确认当月工程进度款。劳务工人工资由甲方根据乙方提供的工人劳务工资表在次月15日左右代为支付，乙方负责监视，剩余部分工程款与20日左右支付乙方。剩余25%工程尾款，在工程主体验收合格后2月内支付至累计应付工程款的90%，余下10%在工程开工验收合格后3月内支付5%，余5%作为工程保修金。(3)保修金退还：保修期满一年支付保修金的100%。(4)工程设计变更及现场签证内容根据甲方与业主签订的施工合同约定保持一致性：假设甲方根据乙方提供的相关签证资料通过监理审核和业主审定同意签证增加造价，那么进入当月进度款支付。反之，不予计量支付。(5)、乙方每月必须按照甲方提供的格

41、式做好工程任务单、劳务结算单、主要劳务工程量台帐、劳务费结算和支付台帐以及工人劳务工资表一式二份交甲方存档。四、甲方责任和义务1、甲方有偿为乙方提供临设(包括：食堂、宿舍、厕所等设施)工程，费用为每月400元/每间房，水电费由甲方承当，从每月工程进度款中扣除。2、甲方及时提供本工程所需材料，保证按工程进度适时供给。3、甲方严格按合同约定支付工程款。4、甲方要保证现场临时水、电及机械设备的正常运行，发生问题及时五、乙方责任和义务1、确保劳动力数量满足施工消费需要，确保劳务队伍整体技术程度较高、人员相对稳定，确保特种作业人员持证率达100%、其它技术工种持证率达70%以上，确保进场人员身体安康、遵

42、纪守法、听从指挥、服从管理、技术纯熟、工作认真负责、职业道德良好、年龄符合法律法规规定(一般工种：男性1855周岁，女性1850周岁;可提早退休的特殊工种：男性1850周岁，女性1845周岁)。2、根据施工进度和发包方要求，及时组织或调整劳动力，确保按时乃至提早完成施工工期和形象进度。3、严格执行质量标准和标准，催促劳务人员听从发包方指挥，按技术交底施工，以国家现行质量标准或发包方企业标准进展自检;，确保到达发包方的质量要求。4、严格执行平安标准和标准，遵守承发包双方签订的平安管理协议，催促劳务人员积极配合平安管理人员做好三级平安教育，认真按平安技术交底施工，坚决回绝违章指挥，杜绝违章操作，确

43、保施工平安，做到三不伤害，即不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。5、催促劳务人员文明作业，真正做到三清五好，即谁做谁清、边做边清、工完场清;工作进度好，质量平安好，节约材料好，保护机具好，协作配合好。6、派专人或采取卫生值日制做好宿舍、厨房、厕所等临时设施及其周围环境日常卫生及平安防范工作，为创立文明工地尽义务。7、详细负责以下日常劳务管理工作并承当相应责任：及时建立劳务人员花名册，_有关部门要求备案的，应及时报送花名册备案。与劳务人员签订劳动合同。编制劳务人员工资表，以现金或通过银行支付的方式把工资直接发放到劳务人员本人，严禁由包工头或队组长转发，特殊情况下由乙方必须将其以下资料送甲方工程

44、部备查：本工程人员进场单、退场单、花名册。本工程人员身份证、职业资格证、特种作业操作证等复印件。本工程班(队)组平安责任书。8、自觉遵守劳动保障法律法规和劳务合同，主动纠正违法违规和违背劳务合同的行为，加强对劳务人员的法制教育，使他们知道解决劳务纠纷的正常合法渠道，防止发生过激行为。对于劳务人员的投诉案，乙方负责人要认真严肃对待，积极主动与各相关方协调沟通，催促劳务承包人积极主动配合政府劳动监察部门尽快查明事实，尽快结案，不能回避、推诿。对于劳务人员的突发事件，劳务承包人和其他相关人员要尽快赶到现场妥善处理，必要时报告劳动监察部门乃至公安部门，防止事态恶化。9、在劳务作业中发现特殊障碍物或有考

45、古、地质研究价值物品时，应立即告知甲方工程部，以便甲方及时理解其归属单位并报请有关部门协同处置。10、遵守甲方制定的工地作息制度，既要维护劳动者的休息权利，又要抢进度保工期。11、安排适量管理人员负责本工程的日常劳务管理工作，协调各相关方的工作关系。12、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应才能13、严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故等责任及经济损失。14、按平安文明标准化工地要求施工，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫及清洁工作，到达平安文明工地标准化施工要求。15、乙方应遵守工程建立平安消费有关管

46、理规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方自行承当。六、工期要求乙方应根据甲方工程总工期形象进度方案和关键控制节点方案组织施工，结合实际情况配合甲方编制各专业工种的分部分项工程月施工详细进度方案和周详细进度方案，并确保足够的劳动力投入，保证方案有效施行。否那么甲方有权采取其它确保工期的有效措施，发生的一切费用由乙方承当，假设造成甲方损失的，按实际损失给予补偿，该项费用甲方从应支付的工程款中直接抵扣。七、工程质量1、工程质量：严格执行甲方与业主签定的总包合同中有关

47、质量的约定、国家现行建筑安装工程施工及验收标准、建筑安装工程质量评定标准，本工程必须到达质量评定要求，且一次性验收合格，主体构造争创优良标2、严格按照设计图纸、施工验收标准及检验验收标准有要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准。3、如乙方承包范围内工程达不到本合同要求，由乙方进展返工，直至合格为止，且由此造成的材料损失由乙方负责。八、平安文明施工1、外架的搭设必须经相关方验收签证合格前方可投入使用;三宝、四口五临边以及卸料平台的围护等，搭设材料及费用由甲方负责但完成后同样须经相关方验收签证合格前方可投入使用;其中外架必须满挂平安网，不能堆放任何材料，保持外架的整洁及施工人员的行走畅通。2

48、、平安文明施工目的：到达业主要求。3、乙方人员进场后，对所属工人员做好平安文明施工教育工作和平安措施工作。4、乙方在施工过程中必须严格遵守各项平安施工操作技术规程，遵守甲方制定的各项平安文明施工管理制度，做到平安消费、文明施工。5、乙方在施工过程中必须做到当日工完场清，施工完后，剩余材料或拆卸的周转材料必须放回原来位置，并堆放整齐。如乙方达不到文明施工要求并在规定时间内未完成整改的，甲方可另外安排人员进展整改，所发生的费用从乙方劳务费中扣除。6、施工用水、电，用那么开，不用那么关，杜绝浪费。九、材料的使用要求1、甲方提供的材料，乙方须指定专人负责材料的领用，并妥善使用和保管，乙方无权处置工程所

49、节余的材料。乙方必须遵守甲方的材料管理制度，所使用的材料要本着按需领用，制止浪费的原那么。乙方领用工程材料，由甲方的材料员根据施工员提供的定额领料单发给乙方，乙方须按定额使用，用料超过定额部分按材料进货价赔偿，余料退回仓库。2、制止乙方工人随意乱割钢板和其他材料，不能长材短用，需要时须经甲方现场施工管理人员同意，否那么按材料进货价双倍赔偿，钢材损耗率不得超过3%，否那么超过3%部份按钢材价扣回。3、所有各种材料须按指定地点堆放，必须配合甲方材料员对现场材料进展标识和管理。十、奖惩及违约1、如因乙方人员配置、供料、机具供给方面不能满足工程质量、进度及平安要求，施工质量达不到设计和施工标准规定，甲

50、方书面提出整改通知后，拒不认真落实整改，在甲方书面整改通知送达后的510日内，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并无条件积极配合甲方进展善后工作。已完工程按70%结算，其余款项作为支付甲方的违约金。2、乙方必须遵守国家法律、法规及甲方有关规定，服从甲方管理人员的安排和指挥，不得无理取闹。提倡协作精神，不允许打架斗殴、吸毒、赌博等，如发生，视情节轻重给予1001000元罚款处理，对于情节严重的送交公安机关依法处理。3、假设甲方不能按约定支付工程款，视为甲方违约，甲方承当违约责任。4、在保修期内假设乙方在收到甲方保修通知后48小时内仍不能履行义务，甲方有权派人进展此部分工作，所发生的费用由甲方直接

51、从乙方的保修金中扣除，乙方不得提出任何异议。5、合同签订生效后，未经乙方同意甲方不得将该工程另行发包给别人，否那么视为甲方违约，并向乙方支付直接经济损失和违约金人民币壹佰万元整。十一、平安事故责任及赔偿在施工期间假设发生平安事故，责任全部由乙方承当，经济损失在人民币一万元以内由乙方自行承当，超出壹万元以上保险公司赔付后甲方付70%，乙方付30%。十二、合同争议和解决方式合同争议由双方协商解决。十三、其他事项1、本合同经双方签字盖章后生效。2、本合同自签定之日起至工程开工，甲方结清乙方工程款、保修期满付清财务关系后自动生、失效。3、在本合同未尽事宜，可另签定补充协议。4、本合同一式四份，甲乙双方

52、各执两份，具有同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人： ： ：签订日期：年月日劳务承包合同通用范本 篇2 发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法，公司工程管理施行细那么及四分公司和工程部实际情况和特点，甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工，双方本着平等互利原那么，经友好协商，在原招标等有关文件根底上，签订以下合同条款，双方共同遵守。一、承包工作范围和内容1._医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。2.按浙江省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术，平安质量交底中明确的作业内容。3.搞好落手

53、清工作，如泵管支撑架清理堆放，砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可，否那么月终不予结帐。二、承包单价和结算方式1.按泵送15.0元/m3，非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时，普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(平安帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗，余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋外表

54、清理，砼的养护不少于七天(包括麻袋铺面)、墙、柱立面不得脱水及采取相应措施(塑料薄膜保护)，以及个人调节税等。2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月10日前支付工作量的80%，余款20%到年底时(农历)再支付10%，剩余10%作为平安质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。三、劳务人员工资发放方法乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法，特别是年终劳务费用分配细那么(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。四、乙方须编制每月用料方案提早一个月报甲方有关人员审核后，共同制定供料方案合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表

55、控制节超，并采取相应奖罚措施。五、双方职责(一) 甲方职责1.全面负责现场施工的月、季消费方案和劳动方案的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理平衡的施工。2.负责现场施工技术问题的指导和质量监视，及时用书面形式传达作业指导书、平安交底书、施工图纸等技术有关资料。3.负责向乙方提供分开作业面40米内，程度或垂直间隔 的水电(随机电箱或水龙头)，并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。劳务承包合同通用范本 篇3 发包方： (以下简称甲方) 身份证号码：承包方： (以下简称乙方) 身份证号码：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和

56、老实守信的原那么，甲乙双方就本工程的劳务工程施工承包事宜协商一致，签订本合同，供双方信守。一、 工程名称：香悦林5#楼二、 工程地点：江西省鹰潭市三、 工程构造：剪力墙构造四、 建筑面积：约19000平方米五、 劳务承保范围：乙方按甲方香悦林5#楼工程的“施工图及说明”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为根据，详细承包内容如下：1、 根底及以上部分(含地梁、主体构造工程、包括屋顶构架)，含二次构造、电缆井、根底及二次构造等。(室外散水坡及排污、排水、化粪池工程等)2、 辅材及所有周转材料等。六、 劳务承包方式：1、 按照施工标准所需全部机具、工具均由乙方自行解决并承当费用。(如

57、搅拌机、板车、振动棒、电缆、铝合金尺及木尺等)2、 施工期间施工责任区的清洁工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。七、 劳务工程工期：1、 工程开、开工时间：1.1、开工时间： 年 月 日，开工时间 年 月 日(不包括装饰部分但包括二次构造)，详细以甲方提供的工期方案为准，详见工期方案附件，工期方案附件与本合同具有同等效用。(贴四层外墙砖及四层外墙砖楼梯踏步、地板砖、走廊墙面砖、地下室二次分隔墙体、粉刷等)1.2、总日历工期：总日历工期 天，从开工之日开场计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方，此工期不管任何原因均不得变更或延长，详细各阶段的工期以进度方案和月报为

58、准，分段工期必须保证总工期。八、劳务工程质量：1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及鹰潭市行业主管部门颁发的最新验收标准及甲方要求认真组织施工，到达国家质量验收标准，每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、甲方现场管理人员统一验收，乙方严格按照甲方工作人员的指挥施工。2、本单项工程的特别质量要求约定优质构造，文明工地。3、各分阶段工程的质量和平安文明施工必须验收到达合格标准后，才能进展下阶段工程施工。九、劳务款结算根据及结算单价：1、乙方垫资六层，六层主体工程按工程量10%结算，六层以上每月按工程量10%结算，砖砌体工程按25元/立方米结算，粉刷内外墙按35元/平方米结算，瓷砖工程按1

59、5元/平方米结算，主体验收合格后付到80%，初验收合格后付到90%，开工验收合格后付到工程款的95%，其余5%按甲方退保证金三年内付清。2、按决算建筑面积计算 元/m2。3、上述结算单价包括本劳务的人工费、平安责任及意外伤害保险、劳保及防护用品，本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。十、劳务工程其他费用确实定：1、如遇设计变更，以实际变更为准，甲方不予补偿，假设甲方造成返工，费用由甲方负责。2、假设乙方施工用主材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购置材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。十一、履约及平安保证金：1、签订合同时乙方向甲方支付履

60、约及平安保证金计 元，单项工程至 层完成时在无任何工程质量和平安责任问题后甲方一次性予以返还乙方(不计利息)。十二、平安施工：1、 乙方进场时必须配合甲方对全表达场工作人员进展平安教育，施工人员要签订平安责任书，保证平安文明施工到达区级文明工地标准，乙方必须采取相应的平安防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身平安，乙方及工作人员在工程施工过程中的事故均由乙方承当，甲方不负任何责任。2、 乙方进入现场施工人员必须戴平安帽，违者罚款50元/人次，制止穿拖鞋，违者罚款30元/人次，在高空施工时，必须有平安防护措施，佩戴平安带，违者罚款100元/人次。十三、甲方责任：1、 提供必要的施工图纸一份，做

61、好技术交底，对施工统筹安排，对相应工种的施工调配，按本合同约定按方案和时间为乙方提供施工必须的各种材料，按时提供大型机具(塔吊、人货电梯等)。2、 提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方提供)。3、 派出技术人员和现场管理人员对乙方进展技术指导和现场工程质量监视管理，进展平安宣传教育和平安检查。4、 甲方现场管理人员有权对乙方在施工过程中违背标准要求的进展经济处分。十四、乙方责任：1、 按施工图纸及施工标准和甲方的要求施工，确保质量达标，未经甲方及监理同意，不得进展设计图变更、技术变更、执行甲方通知的设计图变更、技术变更。2、 制定工程单项进度方案，按甲方审定的施工方案施行，确保工期如期完成，施工中如不能按甲方结算方案完成，每延误一天罚款500元，每次验收达不到甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20_元，且由此耽误其他班组不能施工，由此造成的一切损失由乙方承当(注：在甲方一切条件具备，国家政策、法规和自然因素允许条件下)。3、 乙方的食住自理