2021监理工程师《建设工程合同管理》模拟题(DOC 72页)

《2021监理工程师《建设工程合同管理》模拟题(DOC 72页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021监理工程师《建设工程合同管理》模拟题(DOC 72页)（72页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（20）1施工合同示范文件中定义的监理工程师包括（ ）。A负责工程施工的总负责人B负责工程设计的总负责人C总监理工程师D发包人派驻施工场地的代表E项目经理2在FIDIC施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括（ ）。A变更内容B变更工程价款C变更项目的施工技术要求D有关图纸文件E变更处理的原则3在FIDIC分包合同工程的支付管理中，下列说法正确的是（ ）。A分包商在合同约定的日期向监理工程师报送该阶段施工的支付报表B承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交监理工程师批准D分包商的支付报表应由监理工程师审核其合理性

2、和正确性E承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款4效力待定合同的情形是（ ）订立的合同。A无民事行为能力人B无权代理人C表见代理人D法定代表人负责越权E无处分权人处分他人财产5委托监理合同中，监理人应承担的义务包括（ ）。A开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况B合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师C合同终止后，要对本工程的有关资料保密D不得参与与委托人利益相冲突的活动E免费向委托人提供服务人员6在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（ ）。A经验鉴别法B因果分析法C物理试验D化学试验E直示图法7FIDIC合同条件下，承包商提出变更建议在（ ）时可能被

3、采纳。A可加速完工B可降低业主实施、维护或运行工程费用D为业主带来利益C可降低施工成本E对业主而言能提高竣工工程的效率或价值8对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。A总体布置的合理性B设备选型的适用性C造型是否美观大方D“三废”治理方案是否有效E投资是否很低9监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于（ ）。A参与监理工作人员的业务专长和经验B是否遵循了规范化的管理程序和方法C监理工作的内容和范围D参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E监理招标的成功与否10施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是（ ）。A固定价格合同B总价合同C可调价格合同D单价合同E成

4、本加酬金合同答案：1、CD2、ACDE3、BCE4、BCDE5、ABCD6、ACD7、ABCE8、ABCD9、ABD10、ACE2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（19）1设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足（ ）的需要。A控制概算B施工C编制施工招标文件D主要设备材料订货E编制施工图设计文件2工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好（ ）等工作。A特殊专业工程不允许分包B主体工程的施工任务不允许分包C安装工程的施工不允许分包D只允许一家分包人进行分包E主要工程量必须由承包人完成3FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明（ ）。A打算

5、采用的施工方案B打算采用的施工组织方案C打算采用的施工计划安排D修改进度计划的时间安排E预计应支付给承包商费用的资金估算表4为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有（ ）。A建设工程已批准立项B建设工程经过可行性研究C建设工程已履行了报建手续D建设资金能满足建设工程要求E领取了建设工程规划许可证5建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有（ ）。A违约责任B合同争议的解决C未尽事宜的约定D设计合同依据的文件E材料设备的供应6设备验收阶段的监理工作主要有（ ）。A开机检验B安装调试检验C启动试车D性能验收E最终验收7要

6、使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中遵循的原则有（ ）。A公平合理地处理索赔B及时提出和处理索赔C尽可能通过协商达到一致D诚实信用E独立自主8无权代理行为在（ ）情况下，被代理人承担民事责任。A被代理人不作否认表示B被代理人作否认表示C经被代理人追认D代理人要求E法院判决9按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为（ ）阶段。A招标准备B设计招标C招标投标D施工招标E决标成交10评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容是（ ）。A报价计算的正确性B评标价的优劣C投标人的资格D投标保证有效性E与标底的偏差程度答案：1、CDE2、CDE3、ABCE4、ACDE5、ABC6、C

7、DE7、ACD8、AC9、ACE10、ACD2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（18）1在合同磋商阶段不会发生的责任有（ ）。A违约责任B侵权责任C缔约过失责任D保证责任E合同纠纷责任2可以终止委托监理合同的情形有（ ）。A监理人收到监理金尾款后B委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后D暂停监理业务期限已超过半年E委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21日内没收到答复3施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（ ）。A不可抗力B承包人的违约C施工机械发生故障D发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行E监理工程师未按

8、合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行4承包人在提交索赔报告时，（ ）证明材料可作为合理的证据。A施工现场记录B施工图纸C汇率变化表D合同履行过程中的来往信件E中期支付工程进度款的单据5为保证招标括动的正常进行，要编制招标有关文件，包括（ ）。A招标广告B合同协议书C评标方法D资格预审文件E定标原则6建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括（ ）。A违约责任B合同文件的组成和优先次序C保密约定D设计依据E发包人应交付的资料和文件7下列关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。A暂停施工只能由监理工程师发出指令后才可停止施工B承包人在监理工程师收到其复工要求后4

9、8小时内未予答复，可自行复工C施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示D承包人可在其发出预付通知后7天停止施工E承包人没有暂时停工的权利8承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括（ ）。A运转操作费B机械折旧费C设备租赁费D机械台班费E机上人员的工资9下列属于承担缔约过失的情形的情况是（ ）。A假借订立合同，恶意进行磋商B故意隐瞒C有其他违背诚实信用原则的行为D违反缔约中的保密行为E损害第三者利益10根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括（ ）。A国家融资项目B省级重点项目C大型基础设施项目D公用事业项目E外国政府援助资金

10、的项目答案：1、ABDE2、ADE3、ADE4、ACDE5、ABCD6、ABCD7、BCD8、BCD9、ABCD10、ACDE2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（17）1发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，（ ）。A须由总监理工程师下达指令B须报经施工图审批部门批准C须征得设计人同意D不需要签订提前交付设计文件的协议2依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后（ ）天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。A7B14C28D423FIDIC分包合同条件规定，监理工程师对分包合同的管理主要表现为（ ）。A监理工程师与分包商是监理与被监理关系B监理

11、工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权D分包商接到监理工程师的指示后应立即执行4留置作为一种担保方式，只能通过（ ）产生留置权。A合同约定B优先受偿C依法行使D财产转让5合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以（ ）为原则的。A自愿B自由C承诺D要约6甲与乙签订了采购10t水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8t，乙向丙交付2t，这种情况表现为（ ）。A债务承担B债务人向第三人履行债务C债权转让D由第三人向债权人履行债务7监理评标通常采用（ ）对各投标人的综合能力进行对比。A评

12、标价法B综合评分法C加权打分法D专家评审法8依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出（ ）的通知。A指明其未履行义务B终止合同C变更合同D解除合同9监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后（ ）天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。A7B14C15D2810在FIDIC施工合同中，承包商应在收到（ ）内，按监理工程师的要求提交施工进度计划。A开工前的7天B开工后的28天C收到开工通知后的28天D接到中标函后42天答案：1、C2、B3、C4、C5、A6、B7、B8、A9、B10、C2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（16）1在施工合同中

13、期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的（ ）。A同时履行抗辩权B先履行抗辩权C不安抗辩权D中止履行合同义务2在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的（ ）原则。A公平竞争B平等合作C诺守合同D诚实信用3招标人与中标人签订施工合同时，以（ ）为准。A评标价B投标价C平均报价D协议价4委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人（ ）。A应承担经济责任B不承担责任C承担连带责任D承担全部责任5监理工程师是依据（ ）的质量标准对承包人的工程质量进行检查。A法律规定

14、B国家强制性C合同约定D工程所在地6FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自（ ）开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日D工程正式接收之日7对于无权代理行为，被代理人行使（ ）后，代理行为有效。A后履行抗辩权B追认权C拒绝权D不安抗辩权8当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自（ ）时解除。A发出通知B通知到达对方C对方签认通知D对方签认通知送达主张人9邀请招标投标阶段是指（ ）。A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D从发出邀请

15、函始到定标为止的期间10监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得（ ）的认可。A发包人B委托人C承包人D分包人答案：1、A2、C3、B4、B5、C6、C7、B8、B9、B10、B2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（15）1在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（ ）。A由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人2在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在（ ）前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议

16、书的任何一种方式提出变更。A竣工验收B颁发履约证书C结清单生效D颁发接收证书3由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的（ ）索赔。A费用B工期C工期和费用D工期、成本和利润4合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的（ ）原则。A诚实信用B全面履行C法定履行D约定履行5对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是（ ）。A专家评审B定性评审C定量评审D资格评审6在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前（ ）天以书面形式通知承包人，并继

17、续履行前任作出的书面承诺。A7B14C28D307在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由（ ）。A承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D承包人承担返工费用，工期相应顺延8FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是（ ）。A由承包商负责协调管理B业主必须保护承包商合法利益不受侵害C指定分包商的违约责任由承包商承担D承包商应向指定分包商收取协调管理费9FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的基本

18、竣工要求后，承包商申请颁发接收证书。该基本竣工是指（ ）。A完成扫尾，清理施工现场工作B完成所有缺陷修复工作C能按预定目的交给业主占用或使用D完成主体工程的施工任务10当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（ ）。A一般保证B连带责任保证C法定保证D委托保证答案：1、B2、D3、A4、B5、B6、A7、A8、B9、C10、A2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（14）1工程开工后，承包人应按照（ ）确认的进度计划组织施工。A项目经理B发包人C设计人D监理工程师2FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的（ ）天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律

19、性标准化格式文件就是合同协议书。A14B24C28D423FIDIC合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括（ ）。A人为干扰B图纸未说明的外界障碍物C气候条件D招标文件未提供地表水文条件4建设工程施工安装合同的法律关系客体是指（ ）。A物B货币C行为D智力成果5下列不能作为保证人的团体是（ ）。A私营公司B国有公司C法人D学校6某项目总投资4000万元，其中监理合同估算价为35万元，工程监理工作（ ）。A可以不通过招标委托工作B必须采用招标方式委托工作C必须采取公开招标方式委托工作D只能采用招标方式委托工作7投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是（ ）。A以大写

20、金额为准B以金额高者为准C以小写金额为准D以金额低者为准8委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（ ），协议未造成之前，原合同仍然有效。A必须经公证机关公证B必须采取书面形式C可采取口头形式D由仲裁机构裁定9不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过（ ）审核签认后才可以使用。A项目经理B设计单位负责人C监理工程师D承包人技术负责人10经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要（ ）。A提请监理工程师同意B与发包人签订分包合同C向监理工程师提交施工组织设计D向监理工程师报送施工进度计划答案：1、D2、C3、C4、C5、D6、B7、A8、B9、C10、A2021监理工程师建设工

21、程合同管理模拟题（13）1下列关于无权代理的说法中，正确的是（ ）。A无权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”2合同成立后，合同中的（ ）条款是独立存在的。A解决争端B违约责任C履行期限D仲裁3无标底的综合评分法可以避免因（ ）造成对某些投标书的报价评分不公平。A标底编制得不够合理B评标标准不合理C评标委员会的评标过程不合理D受标底的约束4施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前（ ）小时以书面形式通知监理工程师验收。A7B14C24D485当施工的

22、客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出（ ）的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。A实际成本B计划成本C合理成本D成本和利润6代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担（ ）责任。A违约B隐瞒C缔约过失D违法7工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在（ ）万元人民币以上时，必须进行招标。A200B100C50D208大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括（ ）。A财务报表B人员报表C分包计划D投标报价9设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应（ ）。A退还定金B退还定金并赔偿发包人损失C双倍返还定金D支付设计费的2的违约金1

23、0发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由（ ）。A承包人负责B发包人负责C由谁承担视具体情况决定D承包人和发包人共同负责答案：1、C2、D3、A4、D5、B6、1C7、C8、D9、C10、B2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（12）1在设计合同中，发包人的责任包括（ ）。A负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E对外商的设计资料进行审查2FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明（ ）。A打算采用的施工方案B打算采

24、用的施工组织方案C打算采用的施工计划安排D修改进度计划的时间安排E预计应支付给承包商费用的资金估算表3在FIDIC分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理工程师递交索赔报告的事件可能是（ ）。A施工图纸有误B拖延支付工程款C工程发布错误的指令D变更工程的估价认为过少E施工中遇到大风天气4无权代理行为在（ ）情况下，被代理人承担民事责任。A被代理人不作否认表示B被代理人作否认表示C经被代理人追认D代理人要求E法院判决5世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有（ ）。A投邮主义B到达主义C理解主义D暗示主义E了解主义6某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（ ）

25、应当由发包方承担。A承包方人员伤亡损失B发包方人员伤亡损失C承包方施工设备损坏的损失D运至施工场地待安装工程设备的损害E工程修复费用7FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（ ）情况。A监理工程师不认可分包商报表中的某些款项B业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款C分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E承包商与业主发生合同争议8承包商在索赔报告中提出设备费的索赔包括（ ）。A运转操作费B机械折旧费C设备租赁费D机械台班费E机上人员的工资9根据中华人民共和国招标投标法要求，属于必须以招

26、标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是（ ）。A国家融资项目B省级重点项目C大型基础设施项目D公用事业项目E公众安全项目10施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限为2年。A有防水要求的卫生问的防渗漏B供热和供冷系统C给排水管理工程D电气管线工程E设备安装工程答案：1、BCD2、ABCE3、ABCD4、AC5、CE6、BDE7、ABC8、BCD9、BC10、ACDE2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（11）1仲裁协议应包括的内容有（ ）。A仲裁事项B法定仲裁管辖C是否可提出起诉D选定的仲裁委员会E请求仲裁的意思表示2依据FIDIC施工合同条件规定，

27、对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括（ ）。A不可预见的外界条件B流行传染病导致工程停工C延误移交施工现场D业主提前占用部分工程E不可抗力造成的损害3下列关于仲裁的叙述，正确的是（ ）。A仲裁机构与政府隶属关系B裁决立即生效C仲裁机构本身有强制力D裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉E仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出仲裁要求4委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括（ ）。A发布停工令B未经监理人签字确认不得进行竣工C组织现场考察D审核承包人索赔的权利E选择设计分包人建议权5施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有（ ）。A办理施工所需的证件B提供和维修非夜

28、间施工使用的照明设备C按规定办理施工噪音有关手续D负责已完成工程的成品保护E保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定6下列对索赔的表述中，正确的是（ ）。A索赔要求的提出不需经对方同意B索赔依据应在合同中有明确根据C应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告D监理工程师的索赔处理决定超过权应报发包人批准E承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定7监理工程师对工程索赔的影响主要是（ ）。A监理工程师可能会引起承包人的索赔B监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人8下列

29、导致委托代理关系终止的是（ ）。A被代理人取得或恢复民事行为能力B代理期限届满或代理事项完成C被代理人取消委托或代理人辞去委托D代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E作为代理人或被代理人的法人终止9FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括（ ）发布的指令。A业主B监理工程师C承包商代表D监理工程师代表E经承包商代表确认的监理工程师10招标人根据（ ）确定工程项目发包的范围。A施工图设计B工程建设总进度计划C工程特点D招标人的管理能力E招标广告答案：1、ABE2、ACE3、BD4、CE5、BCDE6、AD7、ACE8、BCDE9、CE10、CD2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（

30、10）1合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人（ ）。A可请求恢复原状B可请求补救措施C有权要求赔偿损失D有权提起诉讼E无权请求任何要求2无标底的综合评分法常采用以（ ）作为标准值。A报价B最低报价C平均报价D评标价E复合标底3设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括（ ）。A处理有关设计问题B进行设计交底C协助施工承包人编制施工方案D参加竣工验收E参加重要隐蔽工程部位验收4在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（ ）。A同类工程施工经历B财务状况C企业信誉D项目经理资质要求E环境管理体系5设备验收阶段的监理工作主要有（ ）。A开工检验B安装调试检

31、验C启动试车D性能验收E最终验收6在FIDIC施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括（ ）。A变更内容B变更工程价款C变更项目的施工技术要求D有关图纸文件E变更处理的原则7材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担（ ）。A由此造成的货物损失B运输部门的罚款C按退货部分货款总额计算的违约金D代保管费用E物资保养费用8施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。A承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B开通施工场地与城乡公共道路的通道C因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D施工现场古树名木的保护工作E办理施工许可证9根据中华人民共和国合同法的规定。约定债务抵消的

32、（ ）。A必须通知对方B标的物的种类、品质可以不相同C债务要求不高D通知自到达对方时生效E必须经当事人协商一致10建筑工程一切险的保险责任自（ ）之时起，以先发生者为准。A第一批工人进人保险工程工地B保险工程在工地动工C双方签订施工合同D水电接通E用于保险工程的材料、设备运抵工地答案：1、ABC2、BC13、ABDE4、ADE5、CDE6、ACDE7、AC8、CD9、BCE10、BE2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（9）1施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由（ ）提供变更的相应图纸和说明。A承包人B监理单位C原设计单位D规划管理部

33、门2FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，（ ）。A调价方法继续有效B调价方法无效C按对业主有利的原则执行D应酌情扣减违约金3某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。A承包人承担相关费用，工期不予顺延B承包人承担相关费用，工期相应顺延C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D设备制造商承担相应费用，工期相应顺延4合同双方在订立合同时已形成的文件不包括（ ）。A工程量清单B图纸C中标通知书D招标文件5评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝

34、签字，则（ ）。A投标有效B投标无效，退还其投标保证金C评标委员会代签D投标无效，没收其投标保证金6FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估计单，应在开工日后（ ）天之内。A14B28C30D427FIDIC施工合同条件中，不包括在中标价格内的是（ ）。A调价款B施工管理费C工程排访费D二次搬运费8监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，监理工程师无权决定的情况是（ ）。A当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C批准承包人缩短合同工期D将批准的索赔额纳入月进度款中9具有撤销权的当事人自知道或者应

35、当知道撤销事由之日起（ ）内有效。A5年B3年C2年D1年10当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，（ ）。A不需承担赔偿责任B应承担赔偿责任C双方共同承担D由仲裁机构仲裁解决承担责任问题答案：1、C2、C3、A4、D5、D6、D7、A8、C9、D10、B2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（8）1设计人有权向发包人提出索赔的是（ ）。A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B发包人要求设计人进行设计变更C施工图设计未达到设计深度D设计人对外商的设计资料进行审查2施工合同文本规定，如需验收应（ ）。A在专用条款内约定

36、B在通用条款内约定C由发包人随时决定D由监理工程师决定3按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）。A监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C监理工程师未确认，承包人应修改进度计划D监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示4FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的（ ）天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。A15B30C42D605FIDIC施工合同中

37、，监理工程师接到承包商申请后的（ ）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A14B28C36D426中华人民共和国担保法是指调整因（ ）而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A买卖关系B担保关系C合同关系D保证合同7如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由（ ）对争议进行处理。A终止合同方选定的仲裁委员会B违约方选定的仲裁委员会C双方选定的仲裁委员会D有管辖权的人民法院8某工程总投资2100万元，预计某设备的采购价为300万元，就设备采购而言，（ ）。A必须进行招标B可以不进行招标C必须采取询价来确定供应

38、商D只能通过公开招标来确定供应商9某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（ ）。A监理工程师负责检验，发包人承担检验费用B监理工程师负责检验，承包人承担检验费用C承包人负责检验，发包人承担检验费用D承包人负责检验，承包人承担检验费用10设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7B14C15D30答案：1、A2、A3、B4、C5、B6、B7、C8、A9、C10、C2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（7）1施工招标时，若为

39、初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用（ ）合同。A总价B成本加酬金C单价D估计工程量单价2设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下（ ），设计人为合同项目的服务结束。A交付设计文件B完成设计变更C设计文件审查通过D委托专业建设工程设计完成施工安装验收3施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（ ）天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。A11B2C7D144施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由（ ）。A由发包人分担或分享B由承包人分担或分享C由发包人和承包人另行约定D由监理工程师确认5在材料采购合同的

40、履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（ ）支付费用。A采购方B供货方C采购方和供货方共同D施工承包人6某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ ）。A可以采用直接委托方式发包B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案D必须委托中介机构代理招标7附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担（ ）。A违约责任B缔约过失责任C定金罚则责任D违约金责任8某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是（ ）。A物B行为C智力成果D运输9建设工程合同的纠纷由（ ）人民法院管辖。

41、A被告住所地B合同签订地C工程所在地D原告住所地10无标底的综合评分法可以避免因（ ）造成对某些投标书的报价评分不公平。A标底编制得不够合理B评标标准不合理C评标委员会的评标过程不合理D受标底的约束答案：1、D2、D3、C4、C5、B6、B7、B8、A9、C10、A2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（6）1定金合同要采用书面形式，其生效日是指（ ）。A实际交付定金之日B签订合同之日C约定交付定金之日D终止合同之日2经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关（ ）的规定。A债权转让B债务承担C由第三人向债权人履行债务D债务

42、人向第三人履行债务3在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同（ ）。A无效B有效C房地产开发商追认后无效D施工企业折抵工程款后有效4某招标项目的评标委员会成员为7人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为4人，这样（ ）中华人民共和国招标投标法对评标委员会组成人员的规定。A不符合B符合C公开招标时符合D邀请招标时不符合5评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有（ ）。A不符合招标文件的实质性要求B投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C明显不符合技术规格、技术标准的要求D个别地方存在漏项6反映招标工程具体特点和要求是在（ ）中约定的。A合同

43、协议书B通用条款C专用条款D附件7在施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由（ ）。A承包人办理申报手续，承包人承担费用B发包人办理申报手续，发包人承担费用C发包人办理申报手续，承包人承担费用D承包人办理申报手续，发包人承担费用8材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以（ ）的形式承担违约赔偿责任。A违约金B继续履行C赔偿损失D赔偿价差损失9依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是（ ）。A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第

44、三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿10依据中华人民共和国合同法的规定，合同履行方式不明确的，按照（ ）的方式履行。A法律规定B有利于实现债权人的目的C有利于实现债务的目的D有利于实现合同目的答案：1、A2、C3、A4、A5、D6、C7、B8、A9、B10、D2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（5）1执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依中华人民共和国合同法的规定，遇价格下降时，应执行（ ）。A原价格B新价格C原价格和新价格的平均价D市场价格2施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施二任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人（

45、）。A无权要求承包人继续履行B有权要求承包人继续施工C应支付延期施工的补偿费D应不支付所欠承包人工程款3某单位为了解决职工住房问题。与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（ ）。A物B行为C智力成果D货币4在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依（ ）执行。A地方标准B部门标准C行业标准D强制标准5依据中华人民共和国合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（ ）。A传真B电子邮件C登记D信件6施工招标的资格预审主要侧重于对承包人（ ）的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程B投标书是否实质性响应招标文件C投标书的报价是否低于成本D是否

46、具有编写投标书的能力7委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在（ ）中明确的。A工程建设委托监理合同B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规D建设工程委托监理合同专用条件B施工过程中因承包人原因导致的工程变更，（ ）。A应视情况酌情给予承包商补偿B由监理工程师决定承包人是否可要求追加合同价款C承包人无权要求追加合同价款D发包人应补偿承包人因变更而发生的费用9FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的开工会中指明的应开工之日起，至（ ）为止的天数。A“结清单”生效日B工程接收证书注明的竣工日C缺陷通知期满之日D竣工验收合格之日10在FIDIC施工合同条件中，承

47、包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是（ ）。A业主提前占用工程B异常不利的气候条件C施T中遇到废弃物和古迹D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分答案：1、B2、B3、A4、C5、C6、A7、A8、C9、B10、D2021监理工程师建设工程合同管理模拟题（4）1承包人在提交索赔报告时，（ ）证明材料可作为合理的证据。A施工现场记录B施工图纸C汇率变化表D合同履行过程中的来往信件E中期支付工程进度款的单据2撤回要约的通知应当在（ ）到达受要约人。A要约到达受要约人之前B受要约人发出承诺通知之前C要约到达受要约人同时D承诺到达对方之前E要约在发生效力之后3监理招标的评标主要侧重于对（

48、 ）的评定。A投标报价的高低B监理单位的资质能力C实施监理任务的计划D派驻现场监理人员的素质E理解业主的意图4FIDIC施工合同条件规定，监理工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）发布变更指令。A改变合同中任何工作的数量B删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C改变工程任何部分标高、位置和尺寸D改变任何工作的质量E改变原定施工顺序和时间安排5FIDIC合同条件下，承包商向监理工程师提交的月度支付报表中一般包括（ ）。A对已付款支付证书的修正B作为保留金增加的任何款项C本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项E承包商采购用于永久工程的

49、设备和材料应预付和扣减款额6FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及（ ）。A接收不合格的材料和工程B拖期违约赔偿C承包人办理保险未能获得补偿的部分D缺陷通知期延长E业主为承包人提供的电、气、水等应收款项7下列属于合同全面履行原则的是（ ）。A价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行B履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行C质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行D履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行E履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担8评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有（ ）。A不符合招标文件的实质性要求B投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C明显不符合技术规格、技术标准的要求D招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求E个别地方存在漏项9施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限为2年。A有防水要求的卫生间的防渗漏B供热和供冷系统C给排水管理工程D电气管线工程E设备安装工程10FIDIC施工合同条件中，关于争端裁决委员会的说法中正确的是（ ）。A合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C争端裁决委员会不需要常驻工地D争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均