道路工程劳务分包合同.doc

《道路工程劳务分包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路工程劳务分包合同.doc（124页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、道路工程劳务分包合同道路工程劳务分包合同。工程承包人施工总承包人或专业工程承分包人：_ 劳务分包人：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于_以下简称为“发包人”与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承分包合同以下称为“总分包合同”，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、 劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关：_资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_工程地点：_分包范围：_提供分包劳务内容：_ 3、分包工作期限 开场工作日期： 年 月 日完毕工作日期

2、： 年 月 日总日历工作天数为： 天4、质量标准 工程质量：按总分包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须到达质量评定_ 等级。5、合同文件及解释顺序 组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2本合同附件；3本工程施工总承包合同；4本工程施工专业承分包合同。6、标准标准 除本工程总分包合同另有约定外，本合同适用标准标准如下：1_ 2_ 7、总分包合同 7.1 工程承包人应提供总分包合同有关承包工程的价格细节除外，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同有关承包工程的价格细节除外的副

3、本或复印件。7.2 劳务分包人应全面理解总分包合同的各项规定有关承包工程的价格细节除外。8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务分包人提供图纸 套，以及与本合同工作有关的标准图 套。9、工程经理 9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为_ ，职务： ， 职称：_ 。9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为_ ，职务： ，职称：_ 。10、工程承包人义务 10.1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总分包合同，组织施行施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的以下

4、工作并承当相应费用：1在 年 月 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_ 。2在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完本钱合同劳务作业所需的能供给、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；3在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；4在 年 月 日前完成办理以下工作手续包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外：_ ；5在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_；6在 年 月 日前向劳务分包人提供以下消费、生活临时设施：_ ，其交

5、验要求与保护责任为：_；10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监视、检查和验收；10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收；10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要；10.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；10.8、负责与发包人、监理、设计及有

6、关部门联络，协调现场工作关系。11、劳务分包人义务 11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作；未经工程承包人受权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络；自觉遵守法律法规及有关规章制度；11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度方案的要求，每月底前 天提交下月施工方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案，经工程承包人批准后严格施行；11.3、严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准

7、；科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 11.4、自觉承受工程承包人及有关部门的管理、监视和检查；承受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理

8、，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6、按时提交报表、完好的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款；11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的施行、完工负责，劳务分包人应承当并履行总分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12、平安施工与检查 12.1、

9、劳务分包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承当。12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违背平安管理的规定进展施工。因工程承包人原因导致的平安事故，由工程承包人承当相应责任及发生的费用。13、平安防护 13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开场前应向工程承包人提出平安防护措施

10、，经工程承包人认可后施行，防护措施费用由工程承包人承当。13.2、施行作业，在放射、毒害性环境中工作含储存、运输、使用及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后施行，由工程承包人承当平安防护措施费用。13.3、劳务分包人在施工现场内使用的平安保护用品如平安帽、平安带及其他保护用品，由劳务分包人提供使用方案，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供给。14、事故处理 14.1、发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。14.2、

11、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15、保险 15.1、劳务分包人施工开场前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。支付保险费用。15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围内容为：_ 。15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投

12、保的范围内容为：_ 。15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供给 161 劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供给方案详细表式见附件一；经确认后，工程承包人应按供给方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进展，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。162 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供给的材料、设备。因保管不善发生丧失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承当因此造成的

13、工期延误等发生的一切经济损失。163 工程承包人委托劳务分包人采购以下低值易耗性材料列明名称、规格、数量、质量或其他要求：_ 采购材料费用为： 单价_ _ 采购材料费用为： 单价_ _ 采购材料费用为： 单价_ _ 采购材料费用为： 单价_ 164工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 %的管理费向工程承包人报销。17、劳务报酬 171 本工程的劳务报酬采用以下任何一种方式计算：1固定劳务报酬含管理费；2约定不同工种劳务的计时单价含管理费，按确认的工时计算；3约定不同工作成果的计件单价含管理费，按确认的工程量计算。172 本工程的劳务报酬，除本合同176

14、规定的情况外，均为一次包死，不再调整。173 采用第1种方式计价的，劳务报酬共计_ 元。174 采用第2种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_ ，单价为_ 元；_ ，单价为_ 元；_ ，单价为_ 元；_ ，单价为_ 元；_，单价为_ 元。175 采用第3种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：_ ，单价为_ 元；_ ，单价为_ 元；_ ，单价为_ 元；_ ，单价为_ 元；_，单价为_ 元。176 在以下情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 ，按变化前后价格的差额予以调整； 后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额

15、予以调整； 双方约定的其他情形：_ 18、工时及工程量确实认 181 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。 182 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。183 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月或旬、日将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19、劳务报酬的中间支付 191 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按以下方法支付：1合同生效即支付预付款_ 元；2中间支付：第

16、一次支付时间为 年 月 日，支付_ 元；第二次支付时间为 年 月 日，支付_ 元；192 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_。193 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。20、施工机具、周转材料供给 201 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料由工程承包人根据本合同委托劳务分包人采购的除外应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸

17、车、安拆调试时，费用另行约定。202 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。203、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21、施工变更 211 施工中如发生对原工作内容进展变更，工程承包人工程经理应提早7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人工程经理发出的变更通知及有关要求，进展以下需要的变更： (1) 更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸； (2) 增减合同中约定的工程量； (3) 改变有关的施工时间和顺序； (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。 212 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损

18、失，由工程承包人承当，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。213 施工中劳务分包人不得对原工程设计进展变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承当，延误的工期不予顺延。214 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。22、施工验收 221 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进展验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收

19、的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程开工验收结果说明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的工程承包人的相关损失。222全部工程开工包括劳务分包人完成工作在内一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承当责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承当。23、施工配合 231 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进展的初步验收，以及工程承包人按发包人或建立行政主管部门要求进展的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程开工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必

20、须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程开工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承当。232 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进展配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承当因此而发生的费用。24、劳务报酬最终支付 241 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完好的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进展劳务报酬的最终支付。242 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进展核实，给予

21、确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。243 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。25、违约责任 251 当发生以下情况之一时，工程承包人应承当违约责任：1工程承包人违背本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 252 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 的违约金。253 工程承包人不

22、履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_ 元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。254当发生以下情况之一时，劳务分包人应承当违约责任：1劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金；2劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但可以到达国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_ 的违约金；3劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_ 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。255 一方违约后，另一

23、方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。 26、索赔 261 工程承包人根据总分包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总分包合同。262 在劳务作业施行过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总分包合同可以索赔的情形出现，那么工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应局部转交给劳务分包人。 263 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。264 工程承包人未按约定履行自己的各项义

24、务或发生错误，以及应由工程承包人承当责任的其他情况，造成工作时间延误和或劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按以下程序以书面形式向工程承包人索赔：索赔事件发生后21天内，向工程承包人工程经理发出索赔意向通知； 2发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人工程经理提出延长工作时间和或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3工程承包人工程经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；4工程承包人工程经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认

25、可；5当该项索赔事件持续进展时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人工程经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与3、4规定一样。265 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。27、争议 271 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用以下第 种方式解决争议： 1双方达成仲裁协议，向_仲裁委员会申请仲裁； 2向有管辖权的人民法院起诉。 272 发生争议

26、后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 调解要求停顿合同工作，且为双方承受； 仲裁机构要求停顿合同工作； 法院要求停顿合同工作。 28、制止转包或再分包 281 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。否那么，劳务分包人将依法承当责任。29、不可抗力 291 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义一样。292 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人工程经理认为劳务分包人应当暂

27、停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件完毕后48小时内劳务分包人向工程承包人工程经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人工程经理通报一次受害情况。不可抗力完毕后14天内，劳务分包人应向工程承包人工程经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。293 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别承当：1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承当；2工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；3劳务分包人自有机

28、械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承当；4工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承当，但停工损失由劳务分包人自行承当；5停工期间，劳务分包人应工程承包人工程经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承当；6工程所需清理、修复费用，由工程承包人承当；7延误的工作时间相应顺延。294 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。30、文物和地下障碍物 301 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人工程经理，工程承包人工程经理

29、应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承当由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承当相应责任。302 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人工程经理，同时提出处置方案，工程承包人工程经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承当由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。31、合同解除 311 假如工程承包人不按照本合同的约定支付劳

30、务报酬，劳务分包人可以停顿工作。停顿工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。312 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。313 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。 314 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应

31、为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。32、合同终止 321 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。33、合同份数 33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 份，工程承包人执 份，劳务分包人执 份。34、补充条款 _ _ _ _ 35、合同生效 合同订立时间： 年_月 日合同订立地点：_本合同双方约定_ 后生效

32、。 附件一：工程承包人供给材料、设备、构配件方案附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表 工程承包人：公章_ 劳务分包人：公章住 所：_住 所：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ 委托代理人：_ 开 户 银 行：_ 开 户 银 行：_ 帐 号：_ 帐 号：_ 邮 政 编 码：_邮 政 编 码：延伸阅读建立工程劳务分包合同 劳务分包指施工单位或者专业分包单位均可作为劳务作业的发包人将其承包工程的劳务作业发包给劳务分包单位完成的活动。也就是：甲施工单位承揽工程后，自己买材料，然后另外请乙劳务单位负责找工人进展施工，但还是由甲单位组织施

33、工管理。劳务分包是施工行业的普遍做法，法律在一定范围内允许。但是制止劳务公司将承揽到的劳务分包再转包或者分包给其他的公司；制止主体工程专业分包，主体工程的完成具有排他性、不可替代性 .建立工程劳务分包合同范本发包方： 简称甲方承包方： 简称乙方鉴于甲方承揽修建 工程 标段，并承受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安消费及环保的前提下，甲方将所属 工程委托乙方进展劳务施工。为明确双方的权利和义务，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条 劳务分包人资质情况及人员1、企业法

34、人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件身份证法人委托书、被委托人证件假如受权注：以上证件复印件需法定代表人或受权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条 劳务分包工程工程及劳务报酬1、分包工程工程工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬1按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。劳务分包工程清单见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。2甲方按业主与甲方签订的合同综合单价或业主批复的新增单价收取 的综合管理费，最终结算根据为业主批复的乙方承当的工程费用结算书金额。3本工程的劳务报

35、酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。4劳务报酬单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检自检管理、环境保护、劳动保护、调遣进出场临时工程建立、撤除与恢复缺陷修复、税金营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资税、建筑税等由均乙方负责缴纳利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。5本工程的临时工程建立、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总那么费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。6工程量清单第100章总那么费

36、用除-1保险费、102-1开工文件、104-2项其他不进展分割，其他工程乙方占 %.7本工程发生的所有前期费用包括公关费、差旅费等均由乙方承当。8修建库发生的费用即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须装备的设施费用，乙方承当费用 元 元整。9乙方所承建工程的税金及地方规费业主或地方政府收缴的由乙方承当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承当并自行缴纳。第三条 对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要获得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作才能和业务程度难以履行合同条款，要求撤换时，乙

37、方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当。第四条 分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条 工程质量1、工程质量必须全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收检验合格率100%，单位工程合格率100%.2、乙方按照四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术标准精心组织施工，工程质量必须到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的标准、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地承受业

38、主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地承受甲方施工技术部及有关部门的质量监视、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件承受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当。4、乙方工程负责人必须常驻本工程工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地每月不少于25天，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱出现场，乙方必须无条件承受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员，原那么不允许随意更换。未经甲

39、方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，假设甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否那么对乙方处以伍仟元天人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进展下道工序施工，否那么，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当。第六条 平安施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建立工程施工平安消费有关管理规定，严格按业主监理要求建立平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时承受各级平安人员的监视检查，按规定采取措施做好现场的平安防护工作，

40、消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进展平安教育，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违背平安管理规定进展施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开场前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后施行。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业安康平安管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在施行作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织施行。乙方要对施工人员进展职业安康平安教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工消费过程中确保正常的使用或

41、运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员装备平安保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方承当。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进展保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安消费，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安消费情况，对

42、于存在的事故隐患，责令乙方整改，否那么，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处分，直至平安隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承当所有法律和经济责任。10、乙方必须与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部配合甲方办理暂住证。假设违背社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处分。11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同局部乙方按工程所承当的比

43、例34%进展分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款 元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否那么，甲方将根据对乙方的平安指标考核结果详细情况予以拘留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和平安文明消费等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染，按规定排放污染物，防止和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理

44、部门要求采取妥善措施保护，假设未按规定采取措施造成的损失由乙方承当。15、假设乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承当。上述行为假设给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条 工期延误1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费

45、用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。第八条 材料供给及机械设备使用1、材料供给1甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量局部按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准向乙方出示并提供发票复印件一份，经双方人员确认，在当月计价款中扣除材料单价以甲方实际购置的单价为准乙方根据工程

46、进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料方案，否那么由此造成的材料供给不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承当。甲方提供材料清单见附表。2除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格前方可使用，否那么，由此造成的一切损失由乙方负责。3施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。4本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承当。假如业主对本工程材料进展调整，材料调差待业主批复后按照雅砻江

47、两河口水电站交通工程3#公路标段施工招标文件合同专用条款第70.1条进展调整。2、施工机具、机械设备供给1乙方按照投标承诺及合同约定装备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进展管理。乙方上场主要施工机具、机械设备清单见附件。2乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。3本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条 变更设计1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可施行。3、对于人力不可抗拒的自然灾害如战争、瘟疫、地震所造成的

48、损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复损失金额后，按标段批复总额 %进展补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条 计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进展验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调

49、整，任何情况下均不调整。3、乙方必须在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、方案部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且到达质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被

50、批准前方对乙方进展计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方开工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余局部、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料缺乏局部和机具损毁局部由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由方案部门结算。第十一条 劳务报酬价款支付1、劳务报酬的支付：

51、甲方财务部门根据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项包括代发工资、代付和代缴款项等，从银行转账支付。2、甲方按批准的验工计价款，拘留当月业主批复计价金额的 %作为工程质量保证金工程质量保证金限额 亿 % %= 万元，假如变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加 %的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方承当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他工程。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照雅砻江两河口水电站交通工程3#公路标段施工招标文件专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期

52、为准，但推延7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进展。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始根据和本次申请拨付资金开支方案，经甲方现场指导监视和财务监视人员审核、签署意见后，根据劳务施工合同条款，方可拨付工程进度款。否那么，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或屡次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利

53、息和违约金。第十二条 履约保证金1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、假设合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，那么履约保证金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，那么按约定返还乙方履约保证金。第十三条 履约、质量保证金返还1、履约保证金在乙方按照合同要务施行和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。假设工程有平安、质量问题或隐患或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进展善后处理。由于甲方原因造成业主扣甲方履约

54、保证金不能或缺乏额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还2、质量保证金返还工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。第十四条 甲方权利及义务1、全面履行总承包合同的义务，组织施行施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程工程的控制测量、试验工作乙方试验人员全面配合，及时提供施工设计图纸及有关技术资料；开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题；搜集整理技术档案资料和交工验收。3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目的，下达年、季、月、旬周施工方案，审核材料、设备方案，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工的控制、监视、检查和

55、验收。4、对乙方的工程进度、平安质量、现场管理、环水保等进展监控，对不按要_作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承当。5、负责验工计价。6、负责与业主、监理、设计有关部门联络，协调施工现场关系；对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进展检查评比并给予表彰和奖罚。7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承当；假设因乙方原因被业主或监理通报，每通报一次罚款1000020000元。8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进展代扣、代发和监视兑现。第十五条 乙方权利及义务1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方

56、负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的纯熟工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后施行。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件乙方上场主要人员清单、乙方上场主要机械设备清单。2、协助完成甲方制定的工程创优目的及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查，与现场其他单位协调配合，承受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设计文件、施工标准、施工组织设

57、计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工平安；甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，开工资料以及开工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及开工资料的完成，上报施工方案、报表，遵守甲方工程质量、进度、验工计价等管理方法，配合甲方办理交工验收。5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行归还，甲方不承当与此相关的任何责任及费用。6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工方案，并有保证措施，乙方必须无条件地承