家居装饰装修工程施工合同汇总(9篇).doc

《家居装饰装修工程施工合同汇总(9篇).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家居装饰装修工程施工合同汇总(9篇).doc（399页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、家居装饰装修工程施工合同汇总(9篇)家居装饰装修工程施工合同汇总(9篇)。在这个不断开展的世界，合同的地位越来越重要了，一般开展工程工程前都需要签订工程合同来标准相关事宜。工程合同是以完成特定不动产的工程建立为主要内容的合同，合同签订后不允许任何外界因素非法干预。那么，你想知道有关工程合同的内容资料吗？以下是合同范本网的编辑精心搜集整理的家居装饰装修工程施工合同,带给大家。相信会对你有所帮助！家居装饰装修工程施工合同【篇1】 委托方甲方：_承接方乙方：_工程工程：_甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第

2、一条工程概况1。工程地址：_2。居室规格：房型_层式_室_厅_厨_卫，总计：施工面积_平方米。1_室，计_平方米；2_厅，计_平方米；3_厨房，计_平方米；4_卫生间，计_平方米；5_阳台，计_平方米；6_过道，计_平方米；7其他注明部位_，计_平方米。4。委托方式：_5。工程总天数：_天工程开工日期：_年_月_日工程开工日期：_年_月_日第二条工程价款工程价款金额大写_元。1材料款_元；2人工费_元；3设计费_元；4施工清运费_元；5搬卸费_元；6管理费_元；7税金_元；8其他费用注明内容_元。第三条质量要求1。工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。家庭装潢工程材料决算清单。2。工

3、程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T301999住宅装饰装修验收标准规定。3。施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4。质量检查监视部门：_市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5。凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。6。甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条材料供给1。乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍

4、价款补偿给甲方。2。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3。甲方负责采购供给的材料、设备，甲方提供装潢材料清单的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条付款方式1。合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程开工验收后结算。甲方付清工程价款，家庭装

5、潢工程工程结算表，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，家庭装潢工程工程质量保修卡。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2。工程施工中如有工程增减或需要变动，家庭装潢工程工程工程变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。3。甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4。甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第六条工程工期1。假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，

6、直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_元。2。由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3。在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4。施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。5。施工中，甲方未经乙方同意，

7、私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条工程验收1。工程质量验收，家庭装潢工程质量验收表，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2。乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3。甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第八条其他事项1。甲方1必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，

8、或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。3如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2。乙方1应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。2指派姓名_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3负责施工现场

9、的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。5在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为_个月。第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条争议解决1。本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统

10、一发票向_市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_仲裁委员会申请仲裁，或向_人民法院提起诉讼二者只能选择一种。第十一条合同的变更和终止1。合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条合同生效1。本合同和合同附件向双

11、方盖章，签字后生效。2。补充合同与本合同具有同等的法律效力。3。本合同包括合同附件、补充合同一式_份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方业主盖章：_乙方盖章：_住所地址：_ 企业地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_工作单位：_ 法人代表签字：_委托代理人签字：_委托代理人签字：_ ：_ ：_年_月_日 _年_月_日家居装饰装修工程施工合同【篇2】 发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、_市保护消费合法权益条例，中华人民共和国建立部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有

12、关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点：_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包).6、总价款：￥_元，大写(人民币)：_其中：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金(3.41%)：_其他费用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程

13、款按实另计。7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日开工，工期_天。二、关于材料供给的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的.材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备

14、，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延

15、。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订工程工程变更单(详见附件见)后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。7、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验

16、收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单).如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安消费和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及

17、结算的约定：1、工程款付款方式列下表：付款时间付款百分比签订合同之日付1000元，第二次付款时扣除合同签订后，开工前二至五天65%施工过程中，工期进度过半30%开工验收5%增加工程工程签订工程变更表时付款100%注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。2、工程结算：详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七)，保修期从开工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工完毕须开具发票。六、其它事项1、甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进展现场交底。全部腾空

18、或部分腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当承当有关费用。2、乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所

19、在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。八、纠纷处理方式：1

20、、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向苏州市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_市仲裁委员会申请仲裁、_人民法院提起诉讼。将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除：1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一

21、方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：十一、本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：乙方(签章)：委托代理人：法定代表人：住址：地址： ： ： ： ：签订日期：年月日签订地点：家居装饰装修工程施工合同【篇3】 发包方甲方：承包方乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑装饰工程施工合同示范文本的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议：第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日开工。1.

22、6合同价款人民币大写：第2条甲方工作2.1开工前天，甲方确认由乙方提供施工图纸或作法说明，向乙方进展现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视检查、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承当相应费用。2.4如确实需要拆改原建筑构造或设备管线、负责到有关部门办理相应审批手续。2.5协调有关部门

23、做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第3条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。3.4遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。3

24、.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3.6工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因告成的停电、停水、停气及不可抗因素影响，导致停工8小时以上一周内累计计算，工期相应顺延。4.5如甲方需设计变更或增减预算工程，应提早通知乙方。由乙方出具变更单，经甲方确认后，方可施工并增减相应的工

25、程款。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准JGJ73-91、建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88和河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准YJG33-97等国家、省制订的标准及标准为质量评定验收标准。5.2本工程质量应到达国家及省质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，

26、由此造成停工，工期顺延。并承当乙方因此而造成的材料和工费损失及工程延期所造成的损失。5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。5.5工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用固定价格，按工程报价执行。6.2本合同生效后，甲方分次，按下面约定支付工程款，尾款开工结算时一次结清；1工地开工前付元。2工程进展一半时付元。3工程完毕付元。6.3工程开工验收后，乙方

27、提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。第7条关于材料供给的约定7.1本工程凡由乙方采购的材料，经甲方按预算材料及乙方提供的样品标准验收，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成的损失由乙方负责。7.2对与甲方认可的材料，乙方使用后，如甲方提出更换或进步标准，甲方应承当乙方因此而增加的施工工费及材料费。第8条有关平安消费和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程平安：施工中平安问题乙方自检，自负责任，乙方对自己的人员自行约束，服从甲方统一管理。中华人民共和国消防条例防火

28、：由于乙方施工不慎造成火灾，由乙方负全责，并对甲方损失承当赔偿责任。和其它相关的法规、标准。第9条违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。9.2甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由甲方负责并承当损失。9.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并承当损失。9.4未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠

29、纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进展调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员仲裁当事人不在本合同约定仲裁机构、事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附那么12.1本工程保修期年，保修范围：双方约定的乙方所施工工程，人为损坏或不可抗拒的自然因素除外。质保金为全工程款的待保修期满后付清。12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件1施工图纸或作法说明2工程工程一

30、览表3工程预算书4外部关系城管、消防、规划、等由甲方协调6装饰施工工程付款附件甲方：代理人：年月日乙方：代理人：年月日家居装饰装修工程施工合同【篇4】 合同编号：_年_月_日发包方 以下简称甲方：承包方 以下简称乙方：按照中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，结合商铺装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方经友好洽谈和协商，就双方的商铺装饰工程的有关事宜，达成如下协议：第一条 装饰装修工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：4、工程期限：开工日期：_年_月_日；开工日期：_年_月_日。第二条 装饰装修工程价款本合同总价为大写：_，小写￥_元。报价单根

31、据市场经济运作规那么，本着优质优价的原那么由双方约定，作为本合同的附件。详见本合同附件装饰工程预算表。第三条 装饰装修工程设计1、乙方根据甲方提供图纸进展本工程施工，甲方必须提供有关本工程的土建施工图及有关设计要求。甲方不得随意更改设计，合同签订后甲方假设有设计更改必须提早_个工作日通知乙方并支付由此产生的相应费用。2、乙方需严格按照甲方提供的图纸进展施工，不得随意更改，如因现场需要必须变更，需双方协商后确定最终施工方案，乙方方可进展施工。3、乙方编制本工程的装饰工程预算书提交给甲方，经甲、乙双方共同确认后，作为本工程付款根据。第四条 材料供给1、由甲方提供的材料、设备详见甲方提供装饰装修材料

32、明细表，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。2、由乙方提供的材料、设备详见乙方提供装饰装修材料明细表，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并承受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应制止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。第五条 装饰装修工程价款及支付方式1、大写人民币：_佰_拾_万_千_佰_拾_元_角_分整，￥_元该款为工程施工工程预算造价，如出现工程量增减或设计变更，以工程预算书确定的工程单价按时结算；2、乙方申明：本公司的施工工程单价为工程定额报价，并非

33、公司临时定价，而是一定时期的固定价格，甲方签字认可的工程预算工程单价双方不得调整。第六条 工程工期1、以下原因造成的工期延误，工期相应顺延1工程工程增加或设计变更；2非乙方原因停水、停电累计超过8小时；3甲方自作工程影响乙方施工的；4合同中约定或甲方同意工期顺延的其它情况；5甲方未按合同约定缴纳给乙方中期、尾款、增项款的；6其它不可抗力因素。2、乙方在以上情况发生后3日内，就延误的原因向甲方提出报告，甲方代表在收到报告后3日内应与确认、答复、延期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。第七条 工程质量及验收1、质量标准：工程质量符合_标准。2、由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设

34、计图纸要求和有关标准对工程进展验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量，平安问题由甲方承当责任并以甲方开场使用日期为开工验收日期。第八条 工程施工1、乙方必须严格按设计图纸进展施工，如有违背，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。3、施工中甲方提早增改工程，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改工程对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应遵守甲方管理有关规定，遵守施工技术标准，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由乙方负责。第九条 其他事项1、开工前，甲方全部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对

35、只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等甲方要采取保护措施。甲方向乙方提供施工所需的水、电等物资及设备此费用不计入合同价款中，并说明使用考前须知。2、如须拆改建原建筑构造，建筑外观或设备管线，甲方负责到有关部门办理相关审批手续。未经甲方同意及有关部门批准，乙方不得擅自拆改原建筑构造及设备管线。3、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作，并承当相应费用。第十条 维修约定本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期_年的保修凭签发的工程保修单为准，保修范围：乙方所装修工程应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修工程或自购材料装修工程，导致质量问题的那么不在保修范

36、畴之内。第十一条 违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十二条 争议解决1、因本合同项下工程施工发生的纠纷，甲、乙双方应协商解决。协商解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖。2、争议期间，除出现以下情况，甲、乙双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：1双方协议停顿施工；2一方违约导致合同确已无法履行而停顿施工。第十三条 合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同包括合同附件、补充合同一式_份，甲乙双方各执_份。

37、甲方签章：委托代理人：联络 ：_年_月_日乙方签章：法定代表人：联络 ：_年_月_日附件：1、施工图纸共_张2、装修预算书经甲乙方共同签字确认共_页3、甲方提供装饰装修材料明细表4、乙方提供装饰装修材料明细表5、其他：本合同共_页家居装饰装修工程施工合同【篇5】 发包方甲方：法定代表人：承包方乙方：法定代表人：按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方装饰装修工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况一、工程地点：二、工程装饰装修面积：三、工程范围：1、承包范围：室内各厅房的天、地、墙装潢、门及门锁等；约定的由乙

38、方设计的室内各种柜、台面、洁具、灯具等。2、非承包范围：2-1、电器类：全场空调、电视、电脑、音箱、点歌系统、控制面板、频闪、花灯、台灯、落地灯；2-2、家具类：沙发、软包凳、KTV茶几等可挪动家具类；2-3、装饰类：全场装饰画、油画、装饰物、花草、纱幔、窗帘、摆件台、装饰柜、珠帘、雕像、字牌、台牌、门牌、指示牌、消防指示牌等；2-4、弱电系统类：全场呼叫系统、录像监控系统、程控 系统、网络系统等；2-5、现代消防系统及普消设施、清风系统、强排烟系统等；2-6、强弱电布线类：主电布线、中央空调电布线、强排烟布线、清风布线、呼叫系统、监控系统、程控 系统、闭路电视系统、网络系统布线；2-7、厨房

39、设备设施及烟道；2-8、用品类：酒店用品及设施设备、酒具果盘、烟缸等；2-9、所有行政职能部门的报建、报检及费用；2-10、施工期间的用水、用电及费用；2-11、其它约定工程：如防盗门、卷帘门、防护栏、防火门、电梯电梯根底设施。四、承包方式：乙方包工、包料。五、工程期限及保修期：1、开工日期_年_月_日。开工日期_年_月_日。总日历工期天数_天。2、甲方要求乙方提早开工的，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用，同时每提早一天支付乙方赶工费_元。六、工程款和报价单工程价款：本合同工程造价为人民币_元。第二条 工程监理假设本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建立行政主管部门核批的工程监理

40、公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条 双方指派人员1、甲方指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视，办理验收、变更、登记手续和甲方受权的其他事宜。2、乙方指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，在乙方受权范围内处理本工程相关事宜。3、任何乙方更换指派代表，应当以书面方式通知对方。第四条 甲方工作1、开工三日前，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进展现场交底。2、开工三日前，要为乙方入场施工创造条件腾空房间，去除影响施工的障碍物，以不影响施工为原那么。对只能部分腾空房屋所滞留的家具、陈

41、设等采取保护措施。3、向乙方提供施工期间的水、电、气及电讯设备，说明考前须知并承当相应费用。4、办理施工所涉及的消防、环保、建委、税收等各种申请、批准等手续，并承当相关费用及税费。5、遵守物业管理部门的.各项规章制定，负责处理因施工带来的扰民问题及邻里关系。6、负责保护好周围的建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承当相应费用。7、不得有以下行为：1随意改动房屋主体和承重构造，如确需折改原建筑构造、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。2在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，撤除连接阳台门窗的墙体。3在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。4破坏厨房、厕所地面防水

42、层和拆改热、暖、燃气等管道设施。5强令乙方违章作业施工的其他行为。第五条 工程变更1、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为开工结算和顺延工期的根据。2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，并应赔偿乙方损失。第六条 材料供给1、按照合同附表，由甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度方案及时供给到现场，并事先通知乙方，双方对所供给材料的数量及外观进展共同验收合格后使用。2、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的

43、材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。3、材料验收合格的标准：4、材料验收质量异议：如一方对对方提供的材料持有异议需要进展复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用那么最终由对方承当。第七条 工期延误对以下原因造成开工的日期延误，工期应当顺延：1甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；2甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；3因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延。4因甲方责任造成工期延误的其他情况。第八条 质量标准1、本工程执行的质量标准：施工图纸、作法说明、设

44、计变更和建筑装饰公共场合施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制定的施工及验收标准为质量评定验收标准。2、在开工验收时双方对工程质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业机构予以认定；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承当。第九条 工程验收及质量保修期1、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和开工验收三部分：1隐蔽工程和中间验收：应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视为验收合格。2开工验收：工程全部完毕后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知后3日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方因故不能验收，应在收到验收通知

45、后当日内以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效。甲方另定的验收时间不得超过开工后7个工作日，否那么视为成认工程产品开工验收合格。2、双方进展开工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部平安。3、双方未办理验收手续，甲方不得入住或经营使用，如甲方擅自使用视同验收合格，甲方不得以未在验收资料上签字认可为由回绝乙方后期工程款项的收取，否那么由此而造成的损失由甲方承当。第十条 工程款支付方式1、合同签字生效后，甲方按以下表中的约定向乙方支付工程款：1工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料

46、送交甲方，甲方在收到资料三天内审核完毕，如无异议视为同意并支付工程尾款。甲方应在审核完毕2日内付清合同约定的款项，否那么乙方有权采取措施以甲方财产抵扣相应工程款。2在工程价格合同总价中对应缴纳的税费，甲方从合同总价款中已扣除，由乙方委托甲方缴纳税费，由甲方代扣、代办税费乙方不再承当任何税费，由此产生的税费以及相关责任由甲方承当。第十一条 违约责任1、一方当事人未按约定履行合同义务或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔给对方造成的直接经济损失。2、甲方责任1因甲方原因造成乙方不能进场施工，乙方有权单方解除合同。甲方应在收到乙方解除合同通知书之日起3

47、日内，做出答复，并承当经济损失。2因甲方未按规定的时间、要求提供材料、设备及安装如空调预埋、消防管道预埋，造成延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方停窝工损失。按照每日_元计算。3由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异、安装差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量或造成损失，其返工费用由甲方承当。4甲方未按合同约定期限支付每期工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。假设因此造成工程停工、窝工等延误工期和损失，由甲方承当责任。5工程未经历收，甲方提早使用造成质量问题或损坏，由甲方承当责任。第十二条 争议解决方式本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，如协商不成

48、的，按以下第_种方式解决争议。1、提交_仲裁委员会仲裁。2、向原告方住所地人民法院提起诉讼。第十三条 其他1、本合同和补充合同具有同等法律效力。2、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原那么协商解决。3、本合同一式_份，双方各执_份。甲方：法定代表人：_年_月_日乙方：法定代表人：_年_月_日家居装饰装修工程施工合同【篇6】 发包方甲方：_承包方乙方：_合同编号：_使用说明1本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2工程承包方乙方，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建立行政主管部门核发的建筑业企业资质证

49、书。3甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份甲、乙双方及市场主办单位各执一份。4开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开场运作视为开工。5开工：合同约定的工程内容含室内空气质量检测全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为开工。6验收合格：承包方、监理单位、发包方在工程开工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。7工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承当违约责任。粘贴

50、印花税票处北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方以下简称甲方：_委托代理人姓名：_ 民族：_住所：_ 身份证号：_联络 ：_ 手机号：_承包方以下简称乙方：_营业执照号：_住所：_法定代表人：_ 联络 ：_委托代理人：_ 联络 ：_建筑资质等级证书号：_本工程设计人：_ 联络 ：_施工队负责人：_ 联络 ：_按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况11 工程地点：_12 工程装饰装修面积：_13 工程户型：_1

51、4 工程内容及做法见报价单和图纸；15 工程承包，采取以下第_种方式：1乙方包工、包全部材料见附表三。2乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料见附表二、三。16 工程期限_日以实际工作日计算；开工日期_年_月_日；开工日期_年_月_日。17 工程款和报价单1工程款：本合同工程造价为人民币_金额大写：_2报价单应当以北京市家庭装饰工程参考价格为参考根据，根据市场经济运作规那么，本着优质优价的原那么由双方约定，作为本合同的附件。3报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。第二条 工程监理假设本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建立行政主管部门核批的工程监理公司另行签

52、订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书31 施工图纸采取以下第_种方式提供：1甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。2甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。32 双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合民用建筑工程室内环境污染控制标准gb50325-XX的要求。33 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。34 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案

53、等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的工程。第四条 甲方工作41 开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原那么。42 无偿提供施工期间的水、电和冬季供暖。43 负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。44 遵守物业管理部门的各项规章制定。45 负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。46 不得有以下行为：1随意改动房屋主体和承重构造。2在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，撤除连接阳台门窗的墙体。3在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。4破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。5强令乙方违章作业施工的其他行为。47 凡必须涉及4

54、6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安使用性进展审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。48 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方那么应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。49 参与工程质量施工进度的.监视，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、开工验收。第五条 乙方工作51 施工中严格执行施工标准、质量标准、平安操作规程、防火规定，平安、保质、按期完本钱合同约定的工程内容。52 严格执行市建立行政主管部门施工现场管理规定：1无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重构造，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有

55、热、暖、燃气等管道设施。2不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。3因进展装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承当修理和损失赔偿的责任。4负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。5保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。6保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。53 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、标准、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。54 甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。第六条 工程变更在施工期间对合同约定的工

56、程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为开工结算和顺延工期的根据。第七条 材料供给71 按由乙方编制的本合同家装工程材料、设备明细表所约定的供料方式和内容进展提供。1应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。2 应当由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。3 双方所提供的建筑装饰装修材料，必须符合国家质量监视检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准，并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。4如一方对对方提供的材