建筑施工单包工合同.doc

《建筑施工单包工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工单包工合同.doc（112页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建筑施工单包工合同建筑施工单包工合同。甲方：xxxxxxxxxx乙方：甲、乙双方经协商，就甲方xxxxxxxxxx施工事宜，达成如下一致：一、乙方为甲方的建筑工程进展施工，仅含-.二、工程概况：1、工程名称：xxxxxxx2、工程地点：xxxxxxx3、工程施工范围：-和-。三、工程价格： - 元/平方米，-局部 - 元/平方米- 面积按实际测量为主等等 ，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。五、工程款的支付时间、方式：工程完成前付清工程款的-%，尾款-年-月-日内结清。六、乙方按照国家现行施工及验收标准进展施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期

2、完成施工。七、甲方负责办理-或提供些-。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担。八、工程施工期间，甲方所有-提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并-。九、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。十一、本合同一式两份，双方各执一份。-发包方，甲方：蒲江县鹤山镇单沟村承包方，乙方：成都市蒲江县第三建筑有限责任公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程管理条例等国家相关的法律法规；双方本着老实信誉，公平合理，互惠互利的原那么，签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。注：1.所有工程管理费用和税

3、收一并在内；2.所有路基清理照实计算，挖掘机150元/小时，费用由甲方负责。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议：第一条 工程概况1.碎石路面：用不大于2-5公分的碎泥浆碾压，共4处，长约3.2公里，宽2.6-3米，厚一律为碾压合格的8公分，每平方米12.5元。2.毛石混泥土路面：约350米，宽3-3.5米，厚18-20公分按附件要求施工，毛石直径不大于16公分必须有2公分以上的护层，混泥土标号c25，水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青，前期的养护由乙方铺草、洒水；后期的养护由甲方负责；毛石混泥土每立方282元，以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。第二条 承包方式及双

4、方工作职责1.采用固定单价法双包，即包工、包料；2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进展全程监视，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进展协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。3.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，承受甲方代表的监视，并做好平安包围和垃圾清运工作，否那么造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。第三条 平安施工及工程日期1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程平安技术和工人平安操作规程及其他平安方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进展文明平安施工。并在施工现场及两头设立平安警示标志，对车辆及行人的平安负责。2.由于乙方违背以上条款

5、，违背平安施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切平安事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。3.按照村级公共效劳和社会管理相关规定，自签订合同之日起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。单包工施工合同协议书范文6篇 单包工施工合同协议书【篇一】 总包方：北京城建七公司劳动关系学院工程部甲方：乙方：为落实脚手架撤除工程的平安文明施工管理要求，确保脚手架撤除工程的顺利进展，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议。甲方：一、 应积极组织和催促乙方开展平安撤除脚手架工作，加强撤除施工消费的指挥和协调。二、 划分撤除作业区，周围拉设戒备线和竖立戒备标

6、志，戒备区域严禁非作业人员入内。三、 对脚手架撤除前检查吊运机械是否可靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上。乙方：一、 所有高处作业人员应严格按照高处作业平安规定执行，上岗后先检查，加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作，确保施工电梯正常平安运作，如有忽略或加固不到位，由此而产生的一切不良后果，乙方应承担全部责任。二、 应去除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块，清理物品平安输送至地面，严禁高处抛扔，如盲目蛮干违背有关规定，由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任，假设钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的，由乙方照价赔偿。三、 在脚手架撤除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品，也

7、不能损坏已做好的地面和墙面，如损坏严重，由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。四、 撤除时统一指挥，上下照应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落，如违背规定由此而产生的一切后果乙方自负。五、 脚手架撤除程序，应由上而下逐层按部撤除，先拆防身杆、脚手板和横向程度杆，并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆，撤除全部剪刀撑抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防脚手架倾倒，未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。六、 应积极配合甲方其他班组的修补工作，不得擅自提早撤除修补所需的脚手架，如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。七、 运至地面的材料应按指定地点分类堆放，

8、当天拆当天清，不能延误甲方下道施工工程。本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。以下无正文甲方签字： 乙方签字：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日单包工施工合同协议书【篇二】 为了搞好高空作业的平安管理工作，防止平安事故的发生，确保人身平安，经甲乙双方充分协商，在根据国家相关法律法规和公司相关规定的根底上，本着自愿平等的原那么签订此协议。一、甲方的职责：1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进展平安告知，为乙方带给平安操作规程，对乙方人员进展平安培训，告知乙方人员平安方面的处分制度。2、甲方在乙方进展高空作业时，有权对乙方进展监视、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将根据公司相

9、关的处分制度进展处分。3、作业过程中出现人员伤亡状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方承担任何职责。二、乙方的职责1、本次施工过程中，乙方务必设立专职平安员，负责作业人员的平安防护告知，平安操作规程培训。2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的平安隐患，及时采取措施，予以消除。3、乙方在作业过程中，出现的平安事故，将由乙方承担全部职责，假设对公司造成损失，乙方赔偿损失。4、乙方在作业过程中，制止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进展抽查，在抽查过程中假设发现违规行为，甲方

10、将根据公司相关规定对乙方进展处分。5、根据“一岗双责”的规定：乙方的工程负责人，也是平安负责人，负责施工人员的日常平安管理工作，并对乙方作业人员的平安负责。6、在作业开场前，乙方工程负责人应对作业人员进展平安防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。7、不得随意进入非该施工作业工程区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否那么来由此而引起的事故，乙方负全部职责。8、乙方所使用的工具应对其平安防护措施负责并承担平安职责。不得随意进入非该施工作业工程区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否那么来由此而引起的事故，乙方负全部职责。三、甲乙双方应严格遵守

11、本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。四、本协议自签订之日起生效至工程完毕，一式两份，甲乙双方各执一份。五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原那么解决。甲方：职责人：签订日期：乙方：职责人：签订日期：单包工施工合同协议书【篇三】 甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责二、在施工中平安质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必需要平、正、不能有斜块，

12、顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。四、在施工中甲方发现乙方不按要_作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。五、施工中假如甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，假如调协不成那么在乡一级调协。六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。九、工程完工时自动完毕。十、工期为：3月9日开工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日单包工施工合同协议书(篇

13、四) 发包人(甲方)：_承包人(乙方)：_乙方承担甲方_房屋的修建，按照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规之规定，双方本着平等、自愿，老实守信的原那么，经协商一致，就该工程单包工订立以下合同。第一条、工程承包方式包工不包料。乙方承担_房屋的修建，甲方负责提供修建所需的原材料。第二条、工程承包范围砼根底、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的，以设计施工图及双方约定为准。第三条、工程质量乙方所承担的各分项工程应到达当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规

14、、条例、规定等，确保建成优良工程。第四条、工期1、自_年_月_日起，至_年_月_日止，共计_日。2、本合同签订后乙方应按甲方要求，按时完成工作量。否那么每延误一天工期，罚款_元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。第五条、工程量按实际完成的工程量结算。第六条、承包价格单包工承包价格为每平方米_元，共计_平方米，本合同工程预算造价人民币_元(大写)，假设要变更施工内容，工程造价按实计算。第七条、平安责任乙方必须严格按照工程建立相关的平安规定组织施工。加强对现场作业人员的平安教育，对施工的全过程进展平安监视和检查，杜绝一切不

15、平安隐患。如因管理不善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。第八条、付款方式工程量完成60%以上，按完成工程量的总价款的60%支付工程款，工程完工，十日内付清全部工程款。第九条、违约责任甲、乙双方任何一方违约，处工程合同总价款5%的违约金。第十条、争议纠纷解决假设双方在履行合同的过程中发生争议，那么双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是假设约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。第十一条、其他约定1、本合同正本_份，具有同等效力，由

16、甲方乙方分别保存_份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。3、本合同自双方签字后生效。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_联络 ：_ 联络 ：_签约地点：_ 签约地点：_年_月_日 _年_月_日单包工施工合同协议书【篇五】 甲方：_乙方：_甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混构造二层住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议：一，工程形式：甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。二，工程工价：按楼面投影面积计算，每平方米元。三，甲方责任：1，提供施工用水、电。2，及时提供一切需用建材。3，整个工程捣根底、楼面

17、等时，一次性付给甲方生活费补贴元。四，乙方工程内容：1，楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。2，淋砖，工程完毕后，清理各楼层。3，墙内外批灰，但不包括门面。4，楼顶砌围封一米高。5，用水泥砌楼梯三角。6，安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。7，前檐阶捣水泥。8，柱、梁用全新模板。9，负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖五，乙方必须保证到达如下要求：1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。2，水泥柱注重垂直度，偏向不能超过1厘米。砖墙要求竖直，偏向不超过1.5厘米，砖体对缝不超过两层。3，捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。4，地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数

18、1%，墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%六，乙方要实行平安施工，施工中造成平安事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。八，工程付款：每完成一层主体工程后，甲方付给乙方%，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。九，工程时间从年月日年月日，乙方确保按工期完工，如不按时完工交方，那么按工程款5%付给甲方。十，以上不尽事宜，由双方协商解决。十一，以上协议一式两份，签字后即生效。甲方：_乙方：_日期：_单包工施工合同协议书(篇六) 甲方：乙方：经甲乙双方友好商定，甲方将王宏商住楼C座1号楼土建工程，单

19、包工分项承包给乙方，并就相关事宜达成以下协议：1、工程地点：烧田大道左侧，分项工价为：砌工元/平方米；木工：一层框架6层砖混平均价元/平方米；钢筋元/平方米；电焊一层底框对焊元/平方米；砖混层元/平方米注木工含铁丝、钉子、木板等，焊工底框层含材料费，砖混层不含材料。2、工程内容：一框6混主体及内粉刷，外贴砖，毛地平，屋面隔热，外墙防护，散水坡等。3、质量与平安：质量按图纸，听从甲方技术人员指导施工致业主验收合格为准。平安：分项施工承包人为第一责任人，必须坚持平安第一，防范于未然，严格按照建筑平安消费操作规程施工，杜绝一切平安事故的发生，否那么造成一切平安责任事故，由乙方自己全部承担，甲方不负任

20、何责任。4、工期与付款：工期以开发商要求为准，假设成心拖延工期罚款5000元并赔偿业主损失。付款方式：为每层实际工程量的80%，开工验收合格后付清。5、本着为业主着想，既要保证质量，又要节省材料，尽量做到不浪费，保护工地的一切设施及设备，假设人为损坏照价赔偿。6、此合同书内未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，动式之日起生效。甲方签章：乙方签章砌工：木工：钢筋：电焊：年 月 日单包工程施工合同怎么写5篇 单包工程施工合同(篇一) 发包方：_简称甲方承包方：_简称乙方为全面落实平安消费管理工作，坚持“平安第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国平安消费法，_以下简称甲方与_以下简称乙方结合双

21、方实际情况，经共同协商，于_年_月_日在_电厂就_工程工程施工中的平安责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。一、平安目的1.不发生轻伤及以上人身伤害事故；2.不发生设备损坏事故；3.不发生火灾；4.不发生环境污染事故；5.杜绝违章指挥、违章作业情况。二、根据中华人民共和国平安消费法要求，甲方必须进展平安资质审查，乙方应交纳平安风险抵押金。一资质审查1.营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工平安答应证书。2.施工简历和近三年的平安施工记录。3.施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求，特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件。4.具有两级机构的承包方，必须设有专职平安管理机构；施

22、工队伍超过_人的设专职平安员；施工队伍_人以下的设兼职或专职平安员。5.甲方要求提供的其他资料。6.以上材料乙方应报甲方平安监视部门备案。二平安风险抵押金乙方交纳甲方工程款_%的平安风险抵押金。三、甲方应承担的平安责任1.负责对乙方的资质进展审查。2.开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进展对口书面交底，并由双方签名的交底记录。3.提供甲方平安管理方面的规章制度，并对乙方进展必要的平安培训及考试。4.乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停顿乙方的承包工作。5.由于甲方原因给乙方造成的后果，按分析p 结论承担相应的责任。6.在保证平安的前提下，甲方应尽量向

23、乙方提供工作方便，使工程圆满完成。四、乙方应承担的平安责任1.乙方的施工代表施工第一责任者是本工程的平安第一责任者，应全面负责本工程的平安管理工作，实在履行平安职责。2.乙方必须建立平安监视机制，并装备专兼职平安监视人员，认真开展平安监视工作，并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进展平安技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工平安措施。3.特种设备作业人员必须获得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。4.乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能程度、作业中的平安行为及工期延误负责。5.乙方开工前应组织全体施工人员认真学习中华人民共和国平安消费法、电业平安工作工作规程、电力建立平安工

24、作规程、电力设备典型消防规程、甲方平安管理规章制度等规定中的相关局部，考试、体检合格或有当年体检合格证方可进展工作，并将考试成绩书面报甲方平安监视部门审核备案甲方认为有必要时可亲自组织考试。以后假设发生人员变更，在进入现场前，保证遵守以上程序办理。6.乙方负责所属工作人员着装整齐、佩带工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场平安施工的老、弱、病、残、智障人员施工。7.乙方每次开工前应对施工机械、工器具及平安防护设施、平安用具进展检查，确保符合平安规定并不超过检验周期。8.在现场施工中，必须严格执行甲方平安、文明消费施工规定的有关局部。进入电力消费区域内施工，还必须按规定严

25、格执行工作票制度。乙方对甲方平安监视部门提出的意见必须及时整改，并承受甲方平安监视部门和工程管理部门的监视和指导。9.乙方必须承受甲方的监视、管理和指导。发生人身事故或危及消费运行的不平安情况，必须立即报告甲方平安监视部门。10.乙方所承担的施工检修工程必须编制平安措施或作业指导书，复杂和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后施行。无平安措施和专项施工方案不允许开工。11.当危及运行设备时，乙方立即停顿所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和平安监视部门。12.工作中人身平安受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方平安监视部门和工程管理部门。13.由于非甲方原因此造成的人身

26、伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。14.其他应补充的条款。五、乙方发生以下情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从平安风险抵押金中扣除或在承包工程完毕时从工程款中扣除。1.乙方工作中造成轻伤的，每一人次扣罚人民币_元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币_元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币_元。2.由于乙方责任造成设备设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。3.由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币_元当缺乏于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计。4.由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币_元。5.甲乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。6.

27、乙方人员发生以下违章情况，被甲方人员发现时，应立即予以制止，并令其立即整改，可根据情节每人次扣罚人民币_元。1不正确佩带平安帽，工作人员在工作中不按规定正确着装。2高空作业不系平安带或平安带的平安绳未系在结实的构架上。3高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。4使用不合格的平安帽、平安带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或平安帽、平安带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进展定期试验。5未经电工培训合格人员从事电气作业；将电线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。6电气设施接线时先接电端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电端。7潜水泵工作时，在潜

28、水泵周围区域进展清淤、挖土等工作。8装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。9设备检修不按规定办理工作票。10设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。11在所列平安措施未全部施行前工作人员开场作业。12设备检修完毕，未采取可靠措施就进展试车工作。13非操作工操作起重设备指需专人操作的起重设备。14在起重吊物下行走或站立。15吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。16在带电设备附近进展起吊作业，平安间隔 不够。17在带电设备附近进展起吊作业无监护人。18在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。19不按规定使用相应的平安工具进展操作。20使用的电工工具金属外壳不接地或不

29、装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套。21制定的平安措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理。22凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。23工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。24在机械的转动、传动局部保护罩上坐、立、行走。25没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等。26在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。27动火作业不按规定办理动火工作票。28氢、油管道动火时不按规定接地线。29在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施。30安排未经培训并考试合格的人员上岗。31将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章

30、行驶。32各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。33擅自跨越平安遮拦。34照明行灯不按规定电压使用。35不按规定装设平安防护网。36消费现场吸烟或检修现场有烟头、流动吸烟。37随意挪动现场平安设施或损坏现场平安标志。38电气检修人员走错间隔。39焊接工作用的气瓶与明火间隔 小于安规规定间隔 。40焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。41无正当理由挪动消防器材。42未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。43在金属容器内同时进展电焊和气焊、气割或其他工作。44对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火平安措施。45动火作业现场附近有与其相抵触的工作，如

31、机组排氢、煤气装置排气、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等，不具备平安间隔 和平安时间间隔。46其他违背电业平安工作规程、电力建立平安工作规程、电力设备典型消防规程、甲方机组检修平安管理规定及反违章施行细那么等行为。7.其他应补充的条款：_8.未尽事宜按甲方平安消费考核管理标准、文明消费管理标准等规定中条款执行。六、其他1.工程发生不平安情况时，属乙方责任，由乙方组织调查、分析p 和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方平安监视部门。2.未尽事宜由甲、乙双方根据中华人民共和国平安消费法及甲方行业相关规定协商解决。3.本协议一式2份，甲方、乙方各执1份。4.本协议作为

32、合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而在终止。5.本协议由甲方委托_电厂平安监察部办理。甲方：_章乙方：_章甲方代理人签字：_乙方代理人签字：_日期：_单包工程施工合同【篇二】 一、词语定义及合同文件1、词语定义以下词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建立工程施工的需要订立，通用于建立工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人以

33、及获得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人承受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。1.5工程经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并获得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并获得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建立行政主管部门或其委托的工程造价

34、管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开场施工的绝对或相对的日期。1.16开工日期：指发包人承包人在协议书

35、约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、 、电子数据交换和_)等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要

36、求。1.22不可抗力：指不能预见、不能防止并不能克制的客观情况。1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开场时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开场当天不计入，从次日开场计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但开工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、标准及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单

37、(9)工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。2.2当合同文件内容模糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进展的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标准及标准3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。3.2适用法律和法规

38、本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、标准双方在专用条款内约定适用国家标准、标准的名称;没有国家标准、标准但有行业标准、标准的，约定适用行业标准、标准的名称;没有国家和行业标准、标准的，约定适用工程所在地地方标准、标准的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、标准。国内没有相应标准、标准的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、标准的，应负责提供中文译本。本条所发生的购置、翻译标准、标准或制定施工工艺的费用，

39、由发包人承担。4、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同施工合同电力建立工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 4.3承包人应在施工现场保存一套完好图纸，供工程师

40、及有关人员进展工程检查时使用。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在施行监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权互相穿插。双方职权发生穿插或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通

41、知承包人。12345675.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应根据合同在其职权范围内客观公正地进展处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的.任何权利与义务。5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其详细职权由发包人在专用条款内写明。6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提早7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应

42、将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师受权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进展确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进展纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其别人员均无权向承包人发出任何指令。6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给工程经理，工程经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包

43、人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约

44、定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。6.4如需更换工程师，发包人应至少提早7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7、工程经理7.1工程经理的姓名、职务在专用条款内写明。7.2承包人根据合同发出的通知，以书面形式由工程经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.3工程经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师根据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联络时，工程经理应当采取保证人员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在采

45、取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。7.4承包人如需要更换工程经理，应至少提早7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的工程经理。8、发包人工作8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，

46、保证施工期间的需要;(3)开通施工场地与城乡公123456710.2群体工程中单位工程分期进展施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度方案，其详细内容双方在专用条款中约定。10.3承包人必须按工程师确认的进度方案组织施工，承受工程师对进度的检查、监视。工程实际进度与经确认的进度方案不符时，承包人应按工程师的要求提出改良措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度方案不符，承包人无权就改良措施提出追加合同价款。11、开工及延期开工11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师

47、提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推延开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停顿施工，并妥善保护已完工程。承包人施行工程师作出的处理意见后，

48、可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。13、工期延误13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进展;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进展;(4)设计变更和工程

49、量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。14、工程开工14.1承包人必须按照协议书约定的开工日期或工程师同意顺延的工期开工。14.2因承包人原因不能按照协议书约定的开工日期或工程师同意顺延的工期开工的，承包人承担违约责任。14.3施工中发包人如需提早开工，双方协商一致后应签订提早开工协议，作为合同文件组成局部。提早开工协议应包括

50、承包人为保证工程质量和平安采取的措施、发包人为提早开工提供的条件以及提早开工所需的追加合同价款等内容。三、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当到达协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为根据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、标准和设计图纸要求以及工程师根据合同发出的指令施工，随时承受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。16.2工程质量达

51、不到约定标准的局部，工程师一经发现，应要求承包人撤除和重新施工，承包人应按工程师的要求撤除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担撤除和重新施工的费用，工期不予顺延。16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进展。如影响施工正常进展，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或到达专用条款约定的中间验收部位，承包人进展自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收

52、。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。17.2工程师不能按时进展验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进展验收，承包人可自行组织验收，工程师应成认验收记录。17.3经工程师验收，工程质量符合标准、标准和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进展隐蔽或继续施工。18、重新检验无论工程师是否进展验收，当其要求对已经隐蔽的工

53、程重新检验时，承包人应按要求进展剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。19、工程试车19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。19.3工程师不能按时参加试车，须在开场试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不

54、能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应成认试车记录。19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、撤除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责撤除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包

55、人承担修理或重新购置、撤除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。 1234567(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车完毕24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理开工手续。19.6投料试车应在工程开工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程开工验收前进展或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。四、平

56、安施工20、平安施工与检查20.1承包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违背平安管理的规定进展施工。因发包人原因导致的平安事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。21、平安防护21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开场前应向工程师提出平安防护措施，经工程师认可

57、后施行，防护措施费用由发包人承担。21.2施行作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的平安防护措施，经工程师认可后施行，由发包人承担平安防护措施费用。22、事故处理22.1发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1招标工程的合同价款由发包人承包人根据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的

58、合同价款由发包人承包人根据工程预算书在协议书内约定。23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。以下三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。(3)本钱加酬金合同。合同价款包括本钱和酬金两局部，双方在专用条款内约定本钱构成和酬金的计算方法。23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：(1)法律、行政法规

59、和国家有关政策变化影响合同价款;(2)工程造价管理部门公布的价风格整;(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(4)双方约定的其他因素。23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。24、工程预付款实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发

60、包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停顿施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。25、工程量确实认25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的根据。25.2工程师收到承包人报告后7天内未进展计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的根据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。26、工程款(进度款)支付26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。