钢材买卖合同1350字.doc

《钢材买卖合同1350字.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢材买卖合同1350字.doc（114页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、钢材买卖合同1350字合同编号：签订时间：_年_月_日出卖人(甲方)：买受人(乙方)：甲乙双方根据国家法律的相关规定，在平等自愿、老实信誉的根底上，就钢材买卖事宜，经协商一致，达成合同条款如下：第一条合同根本情况1.1乙方因吨，总价预估为人民币为(大写)，￥：_万元，(钢材消费厂家、型号、规格、结算价格等详见附表、甲乙双方按每天价格涨跌定价)。1.2乙方有钢材需求时应发送书面需求方案给甲方，甲方签收后能满足乙方需求方案所有工程要求时由甲方签署同意后按乙方方案供给。如不能完全满足乙方方案要求的，甲方应在钢材供给方案单签收之日起两个工作日内与乙方协商，由双方书面确认该批钢材的供货细节。1.3乙方向

2、甲方下达的供给方案单是书面原件或者明晰的 件，并应有相关负责人签字;如需改动也应传送书面文件予以变更。1.41.5交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：磅差按国家规定的千分之三范围内，以吨为计算单位保存后三位小数。第二条价款支付2.1货款支付方式：转账支票(或现金、银行电汇)。2.2乙方只能向持有甲方明确书面受权的收款人办理货款支付手续;否那么将视为乙方违约，视为未支付货款，由此造成对损失全部由乙方承当。2.3支付期限按以下第2.4甲方每批钢材交付之日(含交付当日)起清全部货款。第三条钢材的运输3.1钢材的运输由方负责;运输方式为：;运费由_方承当。3.2如有甲方送货

3、的，甲方只负责将钢材运输至目的地，卸货由乙方负责。第四条钢材的验收及交付4.1钢材的质量按国家标准执行。第五条钢材的验收及支付5.1乙方按照甲方在交付钢材时提供的质量证明文件对钢材进展验收;5.2甲方送货到乙方指定工地，乙方必须派专人验收，并在甲方提供的销售单据上签字，乙方签收后双方即已办理交付手续;乙方自行提货的在提货后即已办理交付手续。5.3乙方假设对钢材数量、规格有异议的，应当在交货时提出异议;对质量有异议的，应在交货之日(含当日)起有三天内提出书面异议。逾期那么视为对钢材无任何异议。5.4乙方对钢材质量有疑问并经相关权威部门检验后如质量不合格的，在钢材包装完好的情况下乙方可以退货给甲方

4、。第六条违约责任6.1乙方的违约责任：6.2未按合同约定支付相应款项，每延迟一日，那么每日按延期付款的之一支付违约金;6.3乙方中途退货的，应向甲方支付退货局部货款的金。6.4乙方未按合同约定时间提货的，每日应按逾期提货局部货款金额的分之一支付违约金;6.5乙方违背合同约定回绝接收货物的，按拒收局部货款总额的十支付违约金;6.6乙方如错填到货地点、收货人，或者对甲方提出错误异议的，应承当甲方因此所受到的实际损失。6.7甲方的违约责任：6.8未按合同约定的时间、地点供给钢材的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。经乙方催告后7日内，仍不能供货的，乙方有权解除合同;6.9未按合同约定的质量、数量供给钢材

5、的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。在乙方指定的合理期限内，仍达不到约定的标准的，乙方有权解除合同;6.10货物错发到货地点或者收货人的，甲方除应负责运到合同规定的到货地点或者收货人外，造成逾期交付的，还应按本合同约定承当逾期交货的责任。第七条争议解决方式7.1本合同发行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，向本合同签订地人民法院起诉。第八条其他约定事项8.1本合同签订地为：8.2本合同正式执行时间为：8.3本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。8.4本合同一式份。钢材买卖合同(附表)第一条产品规格1.1钢材消费厂家型号规格结算价格(甲乙双方按每天价格涨跌定价)第二条其他事项甲方：_甲方：

6、_法定代表人：_法定代表人:_委托代表人委托代表人;_年_月_日编辑推荐钢材买卖合同 合同编号：_钢材买卖合同甲方卖方：_甲方法定代表人：_甲方委托代理人：_乙方买方：_乙方法定代表人：_乙方委托代理人：_合同履行地：_根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原那么，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：一、乙方工程的地点及名称：_。二、乙方因工程需要，自公历_年_月_日至_年_月_日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约_吨。三、乙方工程日期：自公历_年_月_日起至_年_月_日完工。四、交易方式：1在本合同有效期内，乙方指定_作为乙方代表，可以口头或书面形式

7、向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其别人员除有书面特别受权外，无权行使本合同项下乙方之权利；2在合同有效期内，乙方代表可以用 、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的详细品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；3乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；4前两个月甲方的送货量只限定在_吨_吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过_吨

8、，并不得少于_吨；超出局部甲方可不予送货。五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加_元。七、交货提货地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内法定节假日除外取样送达当地法定检测部门进展国家质量标准检测，检测合格前方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲

9、方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内法定节假日除外及时供给合格产品，由此产生的费用由甲方承当。十、结算及付款方式1基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月即：_年_月_日起至_年_月_日内予以结清，乙方同意给予甲方每个月_元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日即：每月_日同货款一同结算；2对于甲方最初两个月即_年_月与_年_月所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；3假设每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起_日内

10、，对超出局部之货款用现金结算；4付款方式：_ 。十一、违约责任1假设乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款除乙方可延期结款的800吨钢材货款外未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金每日千分之三计算逾期违约金；2在合同履行期内，假设乙方更换供给商，应提早15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否那么，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；3因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金

11、；4乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开场按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；假设乙方逾期付款达_日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。假设逾期，那么乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；5因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；6乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未到达此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期

12、，那么每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。十二、纠纷解决方式假设合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。十三、其他约定事项1约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家；2“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。3每月_日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。甲方单位：_章乙方单位：_章甲方委托代理人：_甲方委托代理人：_代理人身份证号码：_代理人身份证号码：_ ：_ ：_甲方单位开户行：_甲方单位开户行：_账号：_账号

13、：_年_月_日_年_月_日附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。合同总共四页甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲乙双方本着平等互利互惠的原那么，就双方采购钢材事项达成如下合同条款：一、甲方工程的名称及地点：二、交易方式：1、在本合同有效期内，甲方工程部指定收料人在与各工程部签订采购合同中指定，甲方工程部指定收料人及对帐人为 ，联络 。2、甲方以 、短信或口头方式通知所需采购的钢材详细的规格、数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内直径28以上钢材需提早30天报供货方案，将所需钢材送到指定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求钢材供货额万

14、分之六/天向甲方支付违约金。3、乙方将钢材送达工地后，甲方收料人应当场清点数量，核对规格、品名，核实后在乙方的送货单上签名，该单作为乙方与甲方的结算凭证。四、钢材的计量方式：螺纹钢按理论重量计算；9米定尺。线材按电子磅计量，磅差不得超过每吨3公斤。五、交提货地点、方式：每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点，由乙方负责送货到达。乙方配送部 ，手机： ， ： ，乙方核对人： ，手机 。六、质量要求、技术标准：乙方必须按甲方如下的指定品牌供给符合国家的质量标准的钢材，并随每批货物出具质量保证书、合格证、消费答应证，甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下： ，假设因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂

15、家的货送达甲方工地，向甲方支付20xx元/次的违约金，并应在接到甲方供货通知当天告知甲方，经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。七、验收标准和方式：甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进展检测，检测合格前方可使用，假设甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告三天内通知乙方，乙方确认检测报告后无条件负责退回货物，并在二个工作日内按甲方要求供给合格产品，并承当退货相关费用装卸费用由乙方承当，假设甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的，那么由甲方承当

16、责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量，乙方应保证合格。不管甲方是否将材料送去检测，乙方均需确保材料质量符合国家标准。八、结算及付款方式：1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天，甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖工程部专用章，该签收凭单将作为双方结算货款的根据。2、乙方把结算清单送达工地，甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。3、付款方式为： 每次付款前，乙方均应提供国家统一完税发票，同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致，否那么甲方有权回绝付款。九、其他约定事项；假设到钢材到甲方工地时间为05：00到20：00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货

17、，假设甲方原因不能在5小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日，假设钢材到甲方工地时间为20：00到05：00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货，假设甲方原因不能在10小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日。十、签订合同的任何一方违约不履行合同，应负违约责任。因本合同发生纠纷，任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。甲方：乙方：日期：买卖合同:钢材买卖合同 买方：_下称甲方 卖方：_下称乙方 地址：_ 地址：_ ：_ ：_ ：_ ：_ ：_ ：_ 电子邮箱：_ 电子邮箱：_甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原那么，订立本合同。第一条名称、品种、规格和质量1名称、品种、

18、规格：_ 应注明产品的牌号或商标。2质量，按以下第_项执行：1按照_标准执行须注明按国家标准或部颁或企业详细标准，如标准代号、编号和标准名称等。2按样本，样本作为合同的附件应注明样本封存及保管方式。3按双方商定要求执行，详细为：_应详细约定产品质量要求。第二条数量和计量单位、计量方法1数量：_ 。2计量单位和方法：_。3交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法：_。第三条包装方式和包装品的处理：_应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应详细可行，包装材料由谁供给，包装费用的负担。第四条交货方式：1交货时间：_。2交货地点：_。3运输方式：_注明由

19、谁负责代办运输。4保 险：_按情况约定由谁负责投保并详细规定投保金额和投保险种。5与买卖相关的单证的转移：_。第五条验收：1验收时间：_。2验收方式：_如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例。3验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进展检验。第六条价格与货款支付：1单价：_； 总价：_明确币种及大写。2货款支付：货款的支付时间：_；货款的支付方式：_；运杂费和其它费用的支付时间及方式：_。3预付货款：_根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间。第七条提出异议的时间和方法：1甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到

20、货物后_日内向乙方提出书面异议； 在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定局部的货款。甲方未及时提出异 议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物符合规定。2甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理情况，否那么，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第八条甲方违约责任：1甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货局部货款的_违约金。2甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货局部货款金额每日万分之_计算，向乙方支付 违约金；如_日内仍不能提供的，按中途退货处理。3甲方

21、自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货局部货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承当 乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期付款的违约金。5甲方违背合同规定回绝承受货物的，应承当因此给乙方造成的损失。6甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承当乙方因此所受到的实际损失。7其它约定：_。第九条乙方的违约责任：1乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货局部货款_的违约金。2乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据详细情况

22、，由乙方负责包换或包 修，并承当修理、调换或退货而支付的实际费用。3乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失 的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价局部。因包装不当造成货 物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。4乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_日，甲 方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。5乙方提早交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以

23、及非因甲方保管不 善而发生的损失，均应由乙方承当。6货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承当甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。7乙方提早交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可回绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承当逾期交货责任；甲方不再需要货物 的，应在接到乙方通知后_日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的， 视为同意乙方发货。8其它：_。第十条不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件完毕后_日内向对方通报，以减轻可能

24、给对方造成的损失，在获得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、局部履行或者不履行合同，并根据情况可局部或全部免 予承当违约责任。第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交_仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规那么进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条附加条款：_。第十三条其它事项：1按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_日内，按银行规定的结算方法付清，否那么按逾期付款处理。2约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所

25、造成的损失，包括合同履行后可获 得的利益，但不得超过违背合同一方订立合同时应当预见到的因违背合同可能造 成的损失。3本合同自_年_月_日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。4合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。5双方来往函件，按照合同规定的地址或 号码以_方式送达对方。如一方地址、 、 号码有变更，应在变更后的_日内书面通知对方，否 那么，应承当相应责任。6本合同正本一式_份，双方各执_份；合同副本一式_份，分送_等单位。甲方：_受权代表或委托代理人：_签字乙方：_受权代表或委托代理人：_签字本合同于

26、_年_月_日订立于_地点。阅读股份买卖合同850字 股份买卖合同(篇一) 出卖方：_以下简称甲方；购置方：_以下简称乙方。根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守。第一条 乙方购置甲方座落在_市_街_巷_号的。第二条 上述房产的交易价格：_。第三条 付款时间与方法：1、乙方应于_年_月_日前向甲方付清房产款项交款日期以汇款时。2、乙方面交给甲方现金_元；其余_元均由乙方。第四条 甲方应于_年_月_日前将交易的房产全部交付给乙方使用。第五条 税费分担1、甲方承当房产交易中房产局应征收甲方的交易额的_%的交易费；2、乙方承当房产交易中房产局应征收乙方的交易额的_%的交易

27、费；第六条 违约责任1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约局部；2、甲方必须按期将房产交付甲方使用，否那么，每逾期一天，应向乙方偿付违；第七条 本合同主体1、甲方是_、_、_、_，共_人，委托代理人_即甲方代表人。2、乙方是_单位，代表人是_。第八条 本合同经国家公证机关_公证处公证。第九条 本合同一式_份。甲方产权人各一份。乙方一份。_房产管理局、_公证处各一份。甲方：_乙方：_20xx年xx月xx日股份买卖合同(篇二) 甲方需方：xxxxx卢氏迎宾馆以下简称为甲方乙方供方：三门峡市xxxxx专卖店以下简称为乙方通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程工程 全

28、部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，根据中华人民共和国经济合同法和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、老实信誉的原那么根底上达成以下协议，以供双方共同遵守。二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准消费供给,按标准要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经历收合格之日起 1 年为限。三、交货时间、地点、方式：乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的方案要求甲方以 或 通知交货量和交货日期，采取公路或铁路运输方式

29、和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼，即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。四、运输及运输保险费用：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员平安、等均由乙方负责费用均由乙方负责。五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负

30、责。七、验收标准、方式及异议的提出：乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开场至施工完毕提出，双方共同协商解决。八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供给方法：按国家和省、部委或行业规定的标准要求随瓷砖提供应备品、配件、工具数量。九、结算、付款方式：1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进展结算。2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元￥50，000元，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员

31、共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的 50% 含定金5万元；施工完毕15天后经开工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% 含5万元定金和前一次付款；余下所供瓷砖货款的40%购置一间套产权式客房。3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第_款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。十、违约责任：如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，那么按延期交货局部价款每天万分之五向甲方计支付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，那么按延期付款金额每天万分之五 向乙方计付违约金。十一、合同纠纷

32、解决方式：按中华人民共和国经济合同法及其他有关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，那么向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。十二、其它约定事项在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建立需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。甲方签章： 乙方签章：法定代表人签章： 法定代表人签章：委托代理人签章： 委托代理人签章：地址：地址：联络人： 联络人：联络 ：xxxx8625318 联络 ：开户银行：帐号：签订地点：

33、xxxx省xxxx市 签订时间：20xx年7 月 日股份买卖合同【篇三】 买方：_合同编号：_卖方：_签约日期：_根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，双方本着平等互利的原那么协商一致签订本合同。一、产品名称、型号、数量、金额：如本合同之报价单(编号：)如买方有订制商品，有关型号及式样以双方确认之定制品样稿确认单为准。二、合同产品总额：人民币_万_仟_佰_拾_元_角_分;即RMB元，两者不符以中文数字为准。对产品报价，买方应承当保密责任。三、付款条件一、预付款_元。买方应在本合同签订后的三日内，给付卖方上述预付款，预付款兑现后始进展出货。假设买方逾期给付预付款，那么卖方有权相应顺延交货时间并

34、不承当任何责任，假设逾期达三十天以上，卖方可以单方解除合同并要求买方支付合同总金额20%的违约金。二、到货款_元。双方约定在年月日付清合同全款。三、买方完全付清货款之时，即为货物所有权转移之时。四、买方无法对全部货物进展验收时，须对已验收局部按合同约定价格交付相应之货款。五、此合同价款为含税金额。四、付款方式：一、买方应以以下形式之一向卖方付款：转帐支票银行汇票现金。二、买方应在票据上注明卖方全称和金额，将货款汇入卖方指定的帐户。三、如上述付款方式或帐户发生改变，卖方应以书面形式(并加盖公章)告知买方。五、交货时间：_年_月_日前。买方要求延期交货应于交货日7天前通知卖方。六、交货地点：_。七

35、、交货方式：卖方送货，运费由卖方负担。货物在运输过程中，未曾到达买方指定交货地点前，发生损坏或灭失的风险有卖方承当;货物自运至合同指定地点后，发生损坏或灭失的风险由买方承当。买方提货，运费由买方负担，货物自移交买方或买方委托之第一承运人后风险由买方承当。八、安装调试：组装期：交货后_天。一、买方应于卖方交货期前7日确认组装现场已具备安装条件，否那么造成组装延误及损失，卖方不承当责任。二、卖方根据买方确认签字后之平面设计图纸负责产品安装调试，买方在签字确认后不得对该设计图纸再行更改。如卖方同意更改，由此产生的额外费用由买方承当。三、买方负责提供货运电梯、安装场地照明。假设买方无法提供，所需额外费

36、用应由买方承当。九、货物接收和验收：一、卖方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时，买方应即时接收并妥善保管全部货物，同时支付完合同第三条第2项之到货款;如买方不即时承受全部货物，须支付卖方的来回运费及额外产生的仓储费并赔偿卖方损失。二、买方应在组装完毕后三日内按设计图纸、报价单及卖方承诺的品质标准进展验收，验收完成(木制商品买方同意组装完毕后即验收)后签发验收合格证明。如有异议应在此期限内以书面形式向卖方提出。买方无异议或在期限内不验收或认为产品质量有问题却怠于以书面形式通知卖方那么视为验收合格。三、买方应在相关验收单上签字(买方承办人)或盖章(公章或合同专用章)。十、品质保证：一、卖方保证

37、产品质量(木制产品存在的天然色差、牛皮产品存在的自然疤痕除外)。二、卖方按照保用效劳细那么提供效劳。十一、违约责任：(一)、卖方责任：一、卖方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)逾期交货未超过30日(含30日)的，应支付逾期不能交货局部之货款万分之五/天的违约金，假设逾期交货超过30日，那么适用本款第2项之规定。二、卖方非因不可抗力而不能交货，或逾期交货超过30日，卖方须按照不能交货局部货款总额的20%承当违约责任。(二)、买方责任：一、本合同经买卖双方签章生效后，买方非因不可抗力单方面提出解除合同，应向卖方支付合同总金额20%的违约金。二、报价单上所列产品及其颜色不得任意退、换(除质量问题)

38、，如买方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)要求退、换、那么：1)订制品、桌屏、高隔间，卖方不承受退换。2)其他类商品退、换，以售价之20%收取赔偿金，运输费用买方需另行承当。3)有损坏者不承受退、换。买方对其他未退、换局部按本合同要求进展验收和付款。三、买方逾期付款，那么应支付逾期付款金额的万分之五/天的违约金。四、买方要求逾期交货2周以上，卖方以每万元货物每天5元计仓储费;逾期交货达30天以上者，买方除承当仓储费外另应承当延期交货金额5%之违约金。该仓储费及违约金应于货物起运前支付给卖方，否那么卖方可以不予发货。十二、合同变更一、双方签约后，因买方合理要求而减少产品内容需另行签订异动合同。

39、二、双方签约后，因买方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写交货变更确认单，经双方签章后生效。十三、因本合同涉讼时，买卖双方应协商解决;协商不成那么提交卖方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。十四、本合同具有以下附件：一、报价单二、平面设计图纸五、附件是本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等法律效力。十五、本合同空白待填写局部经双方协商一致后填写，其他局部不得涂改，如有涂改痕迹，本合同无效。十六、本合同正本一式两份，双方各执一份。十七、本合同经买卖双方签章后生效。买方(盖章)：卖方(盖章)：承办人(签字)：承办人(签字)：日期：日期：股份买卖合同(篇四) 甲方(出卖方):乙方(购

40、置方):经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:一、买卖标的物及价款。甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。二、甲方的权利与义务。1、 甲方按照约定收取乙方购置柳树押金5000元人民币及货款。2、 甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否那么，甲方愿意承当因此给乙方造成的一切经济损失。3、 为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干预、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否那么，甲方愿意承当因此给

41、乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进展。甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否那么，乙方有权回绝付款。三、乙方的权利与义务。乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开场时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。甲方(签字)： (手印) 联络方式：乙方(签字)：(手印) 联络方式：年月日股份买卖合同【篇五】 买方： _(以下简称甲方) 卖方： _(以下简称乙方)地址：_ _ 地址：_ _ ：_ _ ：_ _甲乙双

42、方经过协商，本着自愿及平等互利的原那么，就甲方向乙方购卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：第一条 名称、品种、规格和质量质量按照标准执行。第二条 包装方式和包装品的处理 _。第三条 交货方式1. 交货时间：_2. 交货地点：_第四条 验收1. 验收时间：_ _;2. 由谁负责验收和试验：_ _;第五条 货款支付方式甲方收到货之后检验质量合格付款95%，剩余5%作为质量风险抵押金，一年后付清。第六条 提出异议的时间和方法1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规

43、定局部的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物符合规定。2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理情况，否那么，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第七条 争议的处理1. 本合同受_国法律管辖并按其进展解释。2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第八条 补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成

44、书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第九条 合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)： _代表(签字)：_ _ 代表(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日股份买卖合同(篇六) 卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)甲乙双方就车辆股份买卖合同达成以下协议，特制定以下条款，双方共同遵照执行。第一条，乙方自愿购置甲方车辆股份(笫归县宜昌客运线路)，车牌号：。第二条，乙方自愿向甲

45、方购置八分之一股份，股份金额元整。乙方自愿向甲方购置八分之一的股份，股份金额元整。第三条，付款方式，分期付款，打卡为准。打卡帐号：，股份打款也打入该帐号。首付款定金为万元整，以签定合同之日起付清，余款贰拾柒万玖仟伍佰元整，以签定合同之日起一个月内付清。第四条，款项付清之日起，营运收入归乙方所有，风险按股金分摊。第五条，甲乙双方任何一方违约，违约的一方付守约方购车款总价值20%的违约金。第六条，本合同自甲乙双方签字，收到定金之日起生效。本合同一式叁份，未尽事宜双方友好协商解决。甲方(签字)：乙方(签字)：_年_月_日_年_月_日阅读门市买卖合同(130字) 门市买卖合同(篇一) 出卖方：_以下简

46、称甲方；购置方：_以下简称乙方。根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守。第一条 乙方购置甲方座落在_市_街_巷_号的。第二条 上述房产的交易价格：_。第三条 付款时间与方法：1、乙方应于_年_月_日前向甲方付清房产款项交款日期以汇款时。2、乙方面交给甲方现金_元；其余_元均由乙方。第四条 甲方应于_年_月_日前将交易的房产全部交付给乙方使用。第五条 税费分担1、甲方承当房产交易中房产局应征收甲方的交易额的_%的交易费；2、乙方承当房产交易中房产局应征收乙方的交易额的_%的交易费；第六条 违约责任1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约局部；

47、2、甲方必须按期将房产交付甲方使用，否那么，每逾期一天，应向乙方偿付违；第七条 本合同主体1、甲方是_、_、_、_，共_人，委托代理人_即甲方代表人。2、乙方是_单位，代表人是_。第八条 本合同经国家公证机关_公证处公证。第九条 本合同一式_份。甲方产权人各一份。乙方一份。_房产管理局、_公证处各一份。甲方：_乙方：_20xx年xx月xx日门市买卖合同(篇二) 20xx闵民二商初字第305号原告A精细工业上海，住所地上海市工业区路号。法定代表人唐a，董事长。委托代理人朱a，上海A律师事务所律师。被告B机模厂，住所地省市路号。被告B机模厂未作辩论，亦未提供证据。经对原告A精细工业上海提供的证据进

48、展质证、并结合当事人的陈述，本院确认原告A精细工业上海诉称事实属实。本院另查明，原告A精细工业上海出具的四份增值税发票，被告B机模厂已在相关部门作了认证、抵扣。本院认为，原告A精细工业上海与被告B机模厂之间签订的.买卖合同系合同当事人的真实意思表示，内容不违犯国家法律、行政法规的强迫性规定，也不具有中华人民共和国合同法规定的无效合同的其他要件，该合同当属有效，合同的条款对合同当事人具有拘谨力。被告B机模厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利，对此产生的法律后果应由其承当。据此，按照中华人民共和国民事诉讼法第一百三十条，中华人民共和国合同法第一百零七条

49、、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：一、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，支付原告A精细工业上海货款余额74，979。35元；二、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，偿付原告A精细工业上海以货款74，979。35元为本金计，自20xx年4月1日起至判决生效日止，以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。假如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计874。06元，由被告B机模厂负担于本判决生效后十日内向原告A精细工业上海直接支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向

50、本院立案庭递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 员 杨 琼xx四月二十七日书 记 员 汤晓音门市买卖合同(篇三) 甲方(出卖方):乙方(购置方):经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:一、买卖标的物及价款。甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。二、甲方的权利与义务。1、 甲方按照约定收取乙方购置柳树押金5000元人民币及货款。2、 甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否那么，甲方愿意承当因此给乙方造成的一切经

51、济损失。3、 为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干预、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否那么，甲方愿意承当因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进展。甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否那么，乙方有权回绝付款。三、乙方的权利与义务。乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开场时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。甲方(签字)： (手印)

52、 联络方式：乙方(签字)：(手印) 联络方式：年月日门市买卖合同【篇四】 甲方出卖方：乙方买受方：甲方改造重建办公大楼，临南路一、二层全部建为门市，对外销售。乙方为长期、稳定开展业务，方案购置甲方门市一套，作为营业门店使用。双方达成以下协议：一、乙方购置门市，位置在南路西侧，xx办公楼1、2层，从南数第五间、第六间、第七间、上下两层共陆间，建筑构造为全框架构造，建筑面积共计387。4平方米。二、门市现房销售价双方商定每平方米xx元，共合计房款叁佰壹拾柒万陆仟陆佰捌拾元整。三、付款：门市交付乙方之日，乙方先付给甲方xx元，余款xx万元以分期付款的方式三年内全部付清甲方，每年付款xx万元，利息按月

53、息0。6225%计算，每月清交当月利息。四、乙方所购门市的产权手续，由甲方负责办理。五、门市使用期间水电暖的使用，如需协调，甲方负责协调事宜。本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方公章：_ 乙方公章：_法定代表人签字：_ 法定代表人签字：_年_月_日 _年_月_日建筑钢材买卖合同 供货方： (以下简称供方)需货方： (以下简称需方)根据中华人民共和国合同法之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：一、供货内容：需方为满足【_ _】建筑工程的需要，约于_年_月_日至_年_月_日止，向供方购置螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于_吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。合同有效期

54、内，供方为本合同指向的工程工程钢筋供给商。该工程工程位于_ _。二、订价方式：供需双方根据钢筋进场当日_市场同规格行情价每吨加价_元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。三、质量标准：供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。四、供货和签收、对账方式：需方应提早半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用方案，作为供方拟定钢材供货方案根据。需方指定 (身份证号码： ， ： )为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。在施工期间，需方将实际施

55、工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、 方式通知供方，供方e-mail： ， 。接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至工程工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进展清点核对。需方货物接收人核对认为有过失时，应立即 通知供方，供方应在接到 通知12小时内派人员到现场重新清点核对。线材按过磅重量计算(磅差0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上

56、签字确认，否那么视为需方回绝接货违约。送货回单作为双方结算的根据。8、供方指定_、_为对账人，(其中一人即可)，需方指定_、_为对账人，(其中一人即可)。五、验收方法：1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。2、钢筋表观质量应该符合国家标准。3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监视有关规定进展抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内 通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到 通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场