工程合同篇一.doc

《工程合同篇一.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同篇一.doc（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工程合同篇一最新范文工程合同篇一。合同编号：建园合 20xx 第 003号工程名称：XX苑天台花园样板房景观绿化工程建立单位：甲方公章 施工单位：乙方公章法人代表： 法人代表：工地代表： 经办人：开户行帐号： 户行帐号：中国银行XX支行签定日期：20xx年 月 日园林绿化工程施工合同甲方：河市XX集团房地产开发乙方：珠海市XX园林工程甲方委托乙方承当XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。一、承包范围乙方按照珠海市XX园林工程设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进展承建，包括绿化施工、绿化养护工程工程,承包范围如甲

2、方另有增减，须补充合同。二、承包方式本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进展承包。三、合同工期施工工期为移交场地后 个日历天；详细施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为 天。本工程在施工过程中有以下情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进展。4、设计变更和工程量增加。5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进展。四、双方责任一、甲方责任1

3、、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的撤除搬迁等工作。2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。3、及时组织交工验收。4、协助乙方办理夜间施工答应等有关手续。5、检查和监视乙方的施工进度、质量、平安消费和工程款的使用情况。6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。二、乙方责任1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进展施工。3、负责

4、提供施工和生活场地内的临时设施。4、搞好施工组织，制订本专业施工细那么，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。5、甲方和现场监理工程师提供详细工程和各道工序施行性进度方案，向甲方和现场监理工程师提交控制措施包括组织措施、技术措施、信息管理措施经甲方审查认可后作为检查控制进度的根据。6、如实填报工程进度，及时编制开工结算，送监理工程师和甲方审核。7、服从甲方和监理单位的管理，承受主管部门和质监部门的检查监视，平安消费，文明施工。8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监视提供方便。9、认真搞好资料管理，及时整理完善开工资料。10、减少污染，注意环境卫生，保护施工

5、现场的整洁，并做到文明施工。11、负责施工平安，由乙方造成的平安事故由乙方承当。五、工程质量1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进展施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。六、交工验收及养护1、工程开工后，甲方应根据乙方的开工报告，会同有关部门，按照图纸要求进展工程验收，评定工程质量，并在开工验收证明书上签章。2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否那么，作甲方同意验收处理。3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责撤除。4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫

6、、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。七、预结算及付款1、本工程的造价为：人民币 元，每户按元/户包干。2、施工中的增加工程结算方法：由乙方向甲方上报增加工程的预算报价，按双方协商计价结算以监理或甲方现场签证为根据。3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。5、工程开工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。八、违约责任一甲方违约：1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上

7、的，工期相应顺延。2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。天台花园样板房景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承当XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务6、由于甲方原因此终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。二乙方违约：由于乙方原因有如下情况之

8、一者，甲方有权收回局部工程另行安排施工队伍直至终止合同。1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。2、违背平安消费规程，不文明施工，造成严重不良影响者。3、不服从甲方、监理协调、检查和监视管理者。九、其它1、在施工和养护过程中，假设施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可防止地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否那么视为不按时3、甲方委派 乙方委派 为常驻工地代表，经

9、常联络解决工程事宜。3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，开工验收及价款结清后自行失效。本条款后无正式条款。发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、 工程名称与地点：该工程为 工程，地点在 。二、 承包方式与要求：该工

10、程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容：劳务承包合同范本经双方协商，该 工程按 元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规 整与清理等内容。甲方付款前，乙方应提早向甲方提供相应发票。四、工程质量与平安：根据甲要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承当，并从

11、乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守平安操作规程，为使工人增强平安意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展平安 交底教育，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责，甲方不承当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚：乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发如今分清责任后给予罚款。同时，乙方严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。六、付

12、款方式与工期：本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括，不再另立工程，假设有，现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，工程开场前付劳务费的 %.工程开工付劳务费的 %.办完工程结算付至劳务费的 %.留 %待保修期满后一个月内付清。乙方工期时间为： 年 月 日起至 年 月 日止。七、双方权利与义务(一) 甲方：1、甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违背合同条款内容施行处分，经济赔偿及辞退的权利。2、甲方根据工程要求，安排乙方施行工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供应乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4、甲方对乙方提供来的施工作

13、业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承当合同内容的全部工作，确保工程质量。2、乙主必须按甲方的要求进展平安消费、乙方不得擅自违背平安操作规程，对于违背平安操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承当全部责任，甲方概不负责。3、乙方有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员、身份证。5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、_、等。一旦造成

14、的犯罪的后果，甲方概不负责。6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违背或造成工程停工，必须追究违约方责任。2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承当。4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效，具有同等法律效益。5、因本合同产生纠纷双方协商解决，解决不成时，交人民法院管辖。甲方：负

15、责人：受权代表：签约日期：乙方：负责人：受权代表：签约日期：甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例及其相关法律法规，双方本着平等互利，协商一致的原那么，为了明确双方的权利、义务和责任，现就管道及反响釜等设备保温工程事宜，达成如下协议条款，共同遵照执行。一、平安文明施工：1、必须按照国家规定，落实各项平安技术措施，确保施工现场平安消费和文明施工，在施工过程中由乙方造成的事故由乙负责。2、乙方施工人员进入厂区服从甲方管理，遵照厂方的一切规章制度。3、乙方所需劳保用品由乙方负责。二、工程概况：1、工程名称：厂区内管道保温和设备保温。2、工程地点：江苏盛邦化工

16、厂区内。3、承包方式：包工包料。三、保温工艺及价格：1、热设备保温：用岩棉板5公分，铁丝、铁丝网收紧外用2、热管道保温：用岩棉管壳5公分，外用彩钢皮32每米36元45每米43元57每米49元76每米49元89每米53元3、冷管道保温：用PEF板5公分中间防霜纸外用彩钢皮32每米45元45每米52元57每米58元76每米65元89每米72元4、冷设备保温：用PEF板5公分外用铁丝铁丝网收紧水泥石沙粉面，每平方85元。5、盐水箱底用聚胺脂发泡，每立方1350.00元注：彩钢皮厚0。376岩棉溶重70kg/m3聚本乙稀板16克四、保温数量：工程完毕按实际数量为准。五、付款方式：工程开工，材料、人员进

17、场付4万元，工程完毕验收合格付总程款的80%，余款在x年12月30日结清。六、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。七、合同争议的解决方式：双方约定，在履行合同的过程中产生争议时，由双方当事人协商解决。甲方公章：_乙方公章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日甲方：xx乙方：xx鉴于甲乙双方于20xx年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提早解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整1084530.00元2.甲方同意乙方于20xx年10月8日持东方市地

18、税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于20xx年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20xx年10月8日当日一次性付清。3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：xx 受权代表：日期：乙方：xx 受权代表：日期：一、高速公路工程合同文件档案管理的缺陷一缺乏专业素质高的合

19、同文件档案管理人才高速公路的合同文件档案管理工作必须具备较强的专业性与技术性，要有档案管理专业的知识和管理经历，又要有熟悉公路桥梁建立的根本知识，近年来，随着高速公路工程建立的不断开展，业务市场竞争非常剧烈。为了促使我国高速公路工程合同文件管理的得到有序进展，需具备专业素质高、管理经历丰富、资历雄厚的档案管理人员。然而，在目前的高速公路工程建立中，仍然比拟缺乏合同文件专业档案管理人才。多数合同文件档案管理的人员素质不高，缺少较强的工作责任心，甚至不理解合同文件档案的搜集、整理及归档工作等，导致高速公路工程的合同文件档案管理程度不高，加上多数档案管理的人员主要是兼职人员，经常会有轮流上岗的情况发

20、生，是造成整个工程工程合同文件档案管理较为不标准关键，因此，培养合同文件档案管理的队伍是在必行，进步合同文件管理人才的素质是当务之急。二合同文件档案管理的意识不强在我国加快高速公路的工程建立的进程中，各承包业务的施工单位竞争非常剧烈。局部承包单位为赢得整个工程工程的代理权，不惜和业主签下不标准的合同，这为往后的合同文件管理留下隐患。再有多数承包商在履行合同期间，往往违规办事，根本没有按照合同文件要求执行，甚至在出现利益纠纷时，完全抛开合同文件内容，而是通过关系、各种手段等形式处理工程中的疑难事情。由于大局部建立工程单位尚未设置专门的合同文件档案管理部门，以致缺乏有效标准的操作流程及管理体系，进

21、而无法及时跟踪与监视整个工程工程的合同文件档案动态。三不标准的合同文件档案在高速公路的工程施工中，由于各个参建单位签订的合同条款种类繁多，通常有效的合同文件，是乙方承包商按照样本拟定合同条款之后经过甲方业主认同，双方才签字的。但往往在合同拟定时，承包商与业主双方没有认真分析p 合同文本，或者对某些条款理解错误，对合同的风险评估不够等，致使最终的合同款项和实际的招投标文本中的相关款项相差甚远，最终导致合同无法很好的履行，产生较多的合同纠纷事件。要求合同文件书写要标准、表格填写要一致、单位印章要明晰、形成合同时间要统一，否那么，不符合要的合同文件档案部门应该给予指正和整改后才能接收，针对上述存在的

22、问题，我们必须尽早采取有效可行的改良措施，才能逐步确保标准高速公路建立的合同文件档案管理工作，从而也才能促使整个工程工程的有序进展，防止不必要的合同纠纷。二、加强高速公路工程合同文件档案的管理措施一强化合同档案管理的标准性高速公路合同文件档案管理的主要任务是搜集、整理、归档、入库各种合同文件，它是工程管理工作的根本，始终贯穿于整个工程工程的各个环节。因此，高速公路工程的技术人员与监理人员，需要与档案管理人员亲密联络，同时，管理人员必须及时跟踪工程的施工进度，确保档案资料的搜集完好及准确。另外，工程工程的监理人员也应认真检查合同文件的内容是否完好、明晰，书写有无统一、标准以及合同文件上有无双方的

23、签字证明盖章等。此外，工程单位的档案管理部门也要确保合同文件的原始记录，重视合同文件原始资料的搜集与归档工作。只有这样，才能减少相应的合同文件档案管理问题的出现。二构建完善的合同文件档案管理制度在高速公路的工程建立中，应根据合同协议来明确承包商与业主之间的权利与职责，保证双方的利益平等。这就需要工程建立单位构建与完善合同档案的管理制度，按照国家档案局公布的.法律和法规，国家的合同法和建筑法以及招标投标法等法律政策认真拟定合同文件，明确合同双方的权利与义务。假如任何一方随意更改合同或违犯合同的规定，均应承当相应的法律责任，只有不断完善工程建立的合同文件档案，逐步标准工程建立的档案法规，确保合同档

24、案的法律性。高速公路的业主单位、设计单位、建立单位、监理单位、国土单位、环保单位、水保单位应该主动提供合同文件作为档案移交，还应明确规定合同文件的负责人，让他们知道合同文件的搜集范围和归档期限等。合同档案的管理人员应努力做好本职工作，分清单位内部各级别之间的关系，确定合同档案管理工作的重要性，以此激发档案管理人员的工作积极性，保证工程合同归档的完好性与及时性。合同文件档案作为工程建立的重要组成局部，负责管理档案的人员必须学会运用先进的科学理念，不断完善工程建立的合同档案管理工作，施行动态管理与实时管理，及时发现、分析p 及解决存在的管理问题，做好合同文件档案的保密工作，确保工程建立单位的合法权

25、益不受损害。三强化合同档案管理人员的知识培训强化合同档案管理人员的知识面，是高速公路工程建立开展档案管理工作的根本。进步专业人才的队伍建立问题，不断强化档案管理人才的知识与技能培训，同时引进更多素质高、技术性强的专业人才，可利用在职学习、进修等方式不断提升合同文件档案管理人员的知识程度；可以通过参加国家级、省级、市级档案局档案馆的长期、短期培训进步业务知识，也可以参加一些大学院校档案专业的长期脱产在校学习，以加强现有档案管理人员的素质，同时逐渐增强他们的职业道德和转变思想理念，以及提升档案管理人员的工程技术与档案管理的才能，积极引进大量具有丰富管理经历的档案管理人才，以便为高速公路工程建立的合

26、同档案管理提供可靠性人才，加快合同文件档案管理的工作效率。四注重合同文件档案的变更文件管理高速公路工程工程的详细施行中，通常会出现合同变更的情况，这表示承包商可能有会要求业主索赔的行为，已获得最大的经济利益。对此，为减少该种情况的发生，在高速公路工程理论中应对相关的变更合同文件进展仔细的登记，并作详细记录，保管好变更的合同文件，包括变更图纸、变更施工方案、变更计量、变更工程量清单、变更汇总表、变更进度表、更改意见、变更人员会签等都很重要，另外，负责管理合同档案的人员在将变更合同文件归档时，不要因为它们是变更文件不予以重视搜集和整理。档案工作人员要明确的自己的工作权利与工作职责，完善构建相应的变

27、更合同文件档案管理体系，以便对合同文件档案的归档范围和保管期限进展及时跟踪和动态管理，确保高速公路工程的合同文件档案管理工作顺利开展。三、完毕语高速公路工程建立能有效促进社会的快速开展，而工程建立能否获得良好的效益，关键取决于工程建立的合同文件档案管理质量。只有加强改善合同文件档案的管理形式，不断进步合同文件档案管理的效率，才能更好地促进高速公路的加速建立。虽然当前在高速公路工程的合同文件档案管理中仍出现较多问题，通过不断完善档案工作管理制度有些问题和现象是可以防止的；只要我们档案管理人员和相关部门增强管理意识，档案管理人员要与各个单位、各个部门、及同志多沟通多交流，争取各方面对档案工作的理解和支持，改良坐等和坐收合同文件档案的管理方式，经常深化高速公路工地现场搜集合同文件，帮助现场人员分析p 其问题出现的原因，解决合同文件的归档时遇到的详细问题，才能逐步完善高速公路档案管理的各项工作，为高速公路建立的顺利开展效劳。第 21 页 共 21 页