商品房装修合同(含装修工程工时费预算表)

《商品房装修合同(含装修工程工时费预算表)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房装修合同(含装修工程工时费预算表)（8页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、商品房装修合同发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_甲乙双方依据自愿、公允、等价有偿和诚恳信用的原则，依据中华人民共和国合同法、建筑法和建筑安装工程承包合同条例结合本工程的详细状况，双方达成如下合同条款，共同遵照执行。 一、工程概况：1.装修商品房施工地点： 2. 住房结构： 房型 房 厅，房产证载明面积 平方米。3. 装饰施工内容：详见商品房装修工程预算表。4. 承包方式：单价合同、包工不包料。5. 工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期共_天。如增加工程量，相应工期协商顺延。6.质量等级：达到中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法、住宅室内装

2、饰装修管理方法中质检验评定标准的合格条件。二、工程价款及结算的约定：1.工程总价款（预估计）：￥_元，大写(人民币)：_，详见本合同商品房装修工程预算表，如有增加工程项目，双方另行协商。2.结算方式：零星工程按商品房装修工程预算表总报价结算、其余分项工程按甲乙两方实际确认的工程量商品房装修工程预算表中的单价结算。3.主体工程量计算规则：（1）墙地砖铺贴按室内净面积计算、窗台、阳台等按净面积1.2计算；（2）管道封包按根计算；（3）踢脚线按米计算；石膏线条按米计算；（4）墙面腻子粉和乳胶漆施工面积按墙体、顶棚实际面积计算（需扣除门窗洞口面积）；（5）防盗笼面积按绽开面积计算（含宽0.6米，厚0.

3、5mm的彩钢瓦顶）。（6）（7）4.付款方式： (1)第一次：对预算设计认可，签订合同之日支付工程预算总造价的 %，即￥ 元；(2)其次次：施工过程中工期进度过半时支付工程预算总造价的 %，即￥ 元；(3)第四期：竣工验收合格后 日内一次性付清结算总价的尾款，即￥ 元。三、双方责任：1.甲方责任：（1）供应完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系，以保障工程的顺当进行。（2）如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。（3）向乙方供应施工过程中需用的供水及供电。（4）依据乙方供应的需求按时供应自购材料。甲方自购的材料自行负责将该装修

4、材料搬运到施工场地内。（5）甲方应在开工前一天，向乙方进行现场交底，作为施工依据，否则乙方有权不进行施工，工期顺延。工程项目如变更或增加，双方协商调整施工图纸、工程费用及工期，否则乙方有权不进行修改或变更、增加。（6）指派专人负责中间验收及联系工作，并刚好做好工程竣工后的组织验收工作。（7）刚好本合同条款付工程进度款给乙方。2.乙方责任： （1）参与甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向详细施工人员传达甲方设计方案和施工效果。（2）乙方指派 为乙方驻工地负责人，全权负责合同履行。 （3）乙方在装修期间全程担当现场管理装修施工质量和施工人员等职责，对本次装修工程的质量、工期及施工现场平安负责，

5、若施工过程中发生的平安事故由乙方自行全权负责，甲方不负任何责任。（4）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。（5）乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身平安。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑议，乙方应无条件更换。（6）严格按施工要求、质量标准、技术规范施工，确保质量等级达标。（7）由于施工缘由造成的返工损失由乙方负责。四、关于材料供应的约定：1.甲方供应的材料：甲方负责选购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方

6、供应的材料、设备有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方担当。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。2.甲方选购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料，乙方应严格依据双方协商的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备；未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量标准；如不符合设计、施工要求、质量、规格有差异，应禁止运用

7、。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。4.乙方承包的全部材料应自行搬运入户。5.为保证工程的正常进行，乙方必需至少提前七天书面对甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并同时供应所需材料的损耗数量。以便甲方按支配进行选购材料。甲方应一周内向乙方供应甲方自购材料的时间、数量的支配书。以便乙方正常进行施工。五、关于工程质量及验收的约定：1.本工程执行中华人民共和国建设部（2002）110号文住宅室内装饰装修管理方法和家装行业施工规范、质量评定验收标准。 2.本工程由乙方供应设计施工方案。乙方负责按规定的施工规范工艺进行施工。3.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工

8、期顺延。 4.由于乙方缘由造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方担当，工期不变。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的四周邻居的财产损失，由乙方负责修复及赔偿；5.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目，必需提前与乙方联系，经甲乙双方确认签字施工图与报价单后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方支配其他单位安装，甲方应事先支配时间并通知乙方，乙方应予以协作，并避开造成整体工期的延误。7.工程验收：甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点，乙方应提前两天通知甲方进行验收。8.工

9、程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，假如甲方在规定时间内不能组织验收，须刚好通知乙方，另定验收日期。9.工程保修期从竣工验收确认之日起算。（1）有防水要求的卫生间、房间和墙面防渗漏为 5年；（2）电气管线、给排水管道、电器等设备安装工程为5年；（3）除隐藏工程外的其他工程保修期为2年10.保修期内由于乙方施工不当和乙方供应材料质量不合格造成的质量问题，乙方无条件地进行修理，并担当相应材料费用。因上述缘由给甲方造成损失的，乙方应担当相应的赔偿责任；保修期内如属甲方运用不当造成损坏，直至不能正常运用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方供应修理服务，直至甲

10、方重新进行该房屋的装修工程。六、关于平安生产和防火的约定：1.甲方供应的施工要求应同乙方协商，施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。否则，乙方应负责修复和赔偿。 2.施工中凡涉及变更房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。 3.乙方应留意用电运用平安，高空作业平安等各类平安保证，并在施工前对施工工程人员进行平安交底，施工过程中产生任何

11、事故的责任完全由乙方负责。 七、违约责任：1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元，甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，按该期应付款金额的 %支付违约金，工期顺延。2.由于乙方缘由，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方支付 元违约金，逾期 天仍未能竣工的，甲方有权单方解除合同，乙方应依据合同总金额的 %向甲方支付违约金。3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担当责任。4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或

12、事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任。 5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前运用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。6.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。7.乙方未依据双方约定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备，如因此给甲方造成损失的，乙方应担当全部的赔偿责任。八、纠纷处理方式：双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以向装修房屋所在地人民法院诉讼解决。九、合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一样后，重新签订补充条款。2.施

13、工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方有权提出中止装修，并与乙方协商共同解决。如协商不成甲方可以提出终止合同。十、其它事项：1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙 把交乙方施工负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责供应新锁 套，由乙方当场负责安装交付运用。 2.本合同签订后，工程不得转包。 3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，并具有同等法律效力。4.双方签认的商品房装修工程预算表及经双方协商达成一样的其它详细问题协议，作为合同附件，与本合同具有同等的法律效力

14、。附件一：商品房装修工程预算表甲方(签章)： 乙方(签章)：代表： 代表：身份证号码： 身份证号码： 签订地点： 签订日期： 年 月 日8商品房装修工程工时费预算表序号项目名称单位工程数量单价（元）合价（元）一客餐厅过道及阳台7315.861地面瓷砖铺帖人工434519352嵌入式踢脚线人工米25.7307713拆除梭门扇12002004阳台防水7422945石膏板造型顶1212815366石膏板边顶米17.8921637.67石膏线条米30123608护栏防锈漆及移位项12002009砖砌管道井米2.77138382.26二厨房及阳台9495.761墙地砖铺贴51.84523312防水204

15、28403砖砌管道井米2.77138382.264护栏防锈漆及移位项12002005集成吊顶（包工包料）16.112019326浴霸盏15305307厨房灯盏12202208洗漱间、阳台灯盏21202409吊顶项12740.510阳台管盒个18080三卫生间3500.521墙地面防水23429662地面回填起台项11501503墙地砖铺贴人工35.3451588.54砖砌管道井（含检修口）米5.54138764.525门槛石铺贴人工米0.74531.5四卧房9811地面砂浆找平20306002石膏线条米25123003门槛石铺贴人工米1.84581五墙43951全场腻子粉2401024002全场乳胶漆人工24037203全场不锈钢防盗栏17751275六其他费用6425.871水电改造（包工包料）项1450045002场地清理费89.413268.233垃圾清运费项13003004家政服务费89.414357.645材料搬运费项110001000合计32114.01