施工合同汇总四篇.doc

《施工合同汇总四篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同汇总四篇.doc（124页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工合同汇总四篇合同模板施工合同汇总四篇。施工合同【篇1】 甲方：乙方：为了保证本工程平安消费、文明施工、质量、进度和各项施工的顺利进展，按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和老实信誉的原那么，甲方将 工程的墙、地砖铺贴工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。详细条款如下：一、 承包内容及单价1公共部位800800地砖 元/；2一般房间600600地砖 元/；3屋面广场砖 元/；4卫生间地砖 元/；5踢脚线 元/m；6电梯前室及卫生间墙面 元/，电梯前室墙面用AB胶贴；7楼梯踏步 元/踏；本单价包括各种工具费用；成品保护费用；

2、铺贴所用砂浆的消费、运输，基层的处理工作的费用；原材料的运输费用；各种劳动防护用品费用；职工差旅费用等各种补助。乙方不得以任何理由对零星工程甩项或成心拖延工期。否那么，甲方有权请其他施工队伍进场施工，并按照3倍合同价款从乙方完成合同价款中扣除工程款。二、质量要求1、乙方保证按照设计要求、现行有关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工，严禁违规违章施工，否那么，由于乙方原因造成的质量问题和产生的影响、损失，全部由乙方自行负责承当，甲方将视工程受损失和施工延误情况，有权单方面对乙方作出经济处分和损失补偿。2、本工程乙方施工质量必须到达设计、标准和质量检验评定标准的合格要求。3、如属乙方

3、原因质量未能到达质量检验评定标准合格的要求，那么按本合同单价扣除每平方米5元进展处分。且乙方负责对质量达不到工程部的标准要求的部份进展整改，由此产生的所有损失由乙方承当。三、施工工期：年月 日至年 月日四、付款方式五、乙方职责1、服从甲方的施工指挥和管理，确保本工程墙、地砖工程的施工质量、进度、平安消费、文明施工和环境卫生。2、服从甲方现场有关部门和职能人员的监视管理，如有打骂管理人员的行为，视情节每次处分10005000元；不得打架斗殴，否那么对当事人双方负责人每次处以500元处分。3、负责工程相关施工机具、清理和人员调配，乙方保证进场的施工机具、运输工具、人员能满足甲方有关本工程施工和管理

4、的要求，乙方现场施工作业管理人员必须满足本工程施工和甲方管理的要求。4、乙方在施工中必须严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进展标准化施工，确保施工质量。如由于乙方原因造本钱工程施工质量问题，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，所有产生的一切施工责任、施工延误、经济损失和施工增加费用，均由乙方承当。5、乙方在施工中应严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进展平安消费、文明施工管理，自觉遵守现行有关的平安消费、文明施工的操作规程。本工种的作业人员必须具备良好的平安自我保护意识，确保平安消费、文明施工。如由于乙方违章违规指挥、管理和施工作业，发生施工平安事故和其他施工事故，由此产生的一切责任和施工

5、延误、经济损失和施工增加费用均由乙方自行承当。6、本工程现场各工种之间必须友好相处，互相配合，不得互相推诿扯皮。六、其他1、本合同未尽事项或施工中有争议，双方协商解决。2、本合同双方经济责任人签字或盖章后即生效，工程承包范围内工作内容完成、工程款结清后自动失效。3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日施工合同【篇2】 发包方甲方：_负责人：_承包方乙方：_负责人：_风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、

6、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。第一条、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程工期：风险提示：关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开

7、工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期；工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际开工日期。1总工期_天，_XXXX_年_月_日开场，_XXXX_年_月_日完毕。2乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天_元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。3工程一经历收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。4、承包范围：5、承包方式：第二条、双方责任和义务甲方责任和义务1、负责提供图纸并进展技术交底，平安文明施工交底，负责提供水准测量控制点。2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

8、3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进展平安文明施工及法制教育，搞好平安消费管理。4、位乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，催促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进展考核和奖惩。乙方责任和义务1、乙方必须服从甲方监视，按照甲方的统一部署进展施工，服从甲方工程经理部的全面管理、协调安排。2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否那么甲方有权另聘工人承当该局部工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。3、施工平安防

9、护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。4、工程完工时提早_日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和或延误的工期，由承包人承当。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。第三条、材料管理1、甲方直接将材料供给到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进

10、场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否那么甲方将视为乙方已承受此批材料。2、甲方在供给材料的同时提x品合格证明，乙方按有关规定进展验收，验收合格予以承受并办理交接手续，作为物资移交和结算本钱的根据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度到达设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方承当一切经济损失。4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予_元次的罚款，情节严重者，将重罚。第四条、合同价款及付款方式1、合同总价：2、付款方式：本工程_XXXX

11、_无预付款。每月_日局部工程验收合格后，按完成的合格工程量结算_XXXX_%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。3、由乙方原因造成的返工费用包括材料、机械、人工等费用由乙方承当全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。第五条、平安施工和文明施工1、平安目的是确保不发生一起平安事故。乙方应按建筑部门规定做好平安教育、平安防护包括为所属人员自备个人防护用品等工作。2、乙方必须保证平安、文明施工，发生平安事故，一切损失由乙方承当。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发

12、包人承当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和或延误的工期。第六条、质量要求1、本工程质量等级要求为优良，未到达100%优良，乙方须进展返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承当。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收标准、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进展施工，并建立安保

13、体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。3、隐蔽工程乙方应提早通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进展复查时，假设其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承当，工期不予顺延。七、违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承当违约责任，假设须提早解除合同，那么须提早_天通知对方，使其做好准备。八、附那么1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字后生效。共一式_XXXX_份，双方各执_份，具有同等法律效力。本合同自工程开工结算后自行废止。3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程

14、所在地x起诉。甲方：_地址：_联络人：_联络 ：_年_月_日乙方：_地址：_联络人：_联络 ：_年_月_日施工合同【篇3】 甲方：乙方：为了保证本工程平安消费、文明施工、质量、进度和各项施工的顺利进展，按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和老实信誉的原那么，甲方将 工程的墙、地砖铺贴工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。详细条款如下：一、 承包内容及单价1公共部位800800地砖 元/；2一般房间600600地砖 元/；3屋面广场砖 元/；4卫生间地砖 元/；5踢脚线 元/m；6电梯前室及卫生间墙面 元/，电梯前室墙面用AB

15、胶贴；7楼梯踏步 元/踏；本单价包括各种工具费用；成品保护费用；铺贴所用砂浆的消费、运输，基层的处理工作的费用；原材料的运输费用；各种劳动防护用品费用；职工差旅费用等各种补助。乙方不得以任何理由对零星工程甩项或成心拖延工期。否那么，甲方有权请其他施工队伍进场施工，并按照3倍合同价款从乙方完成合同价款中扣除工程款。二、质量要求1、乙方保证按照设计要求、现行有关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工，严禁违规违章施工，否那么，由于乙方原因造成的质量问题和产生的影响、损失，全部由乙方自行负责承当，甲方将视工程受损失和施工延误情况，有权单方面对乙方作出经济处分和损失补偿。2、本工程乙方施工

16、质量必须到达设计、标准和质量检验评定标准的合格要求。3、如属乙方原因质量未能到达质量检验评定标准合格的要求，那么按本合同单价扣除每平方米5元进展处分。且乙方负责对质量达不到工程部的标准要求的部份进展整改，由此产生的所有损失由乙方承当。三、施工工期：年月 日至年 月日四、付款方式五、乙方职责1、服从甲方的施工指挥和管理，确保本工程墙、地砖工程的施工质量、进度、平安消费、文明施工和环境卫生。2、服从甲方现场有关部门和职能人员的监视管理，如有打骂管理人员的行为，视情节每次处分10005000元；不得打架斗殴，否那么对当事人双方负责人每次处以500元处分。3、负责工程相关施工机具、清理和人员调配，乙方

17、保证进场的施工机具、运输工具、人员能满足甲方有关本工程施工和管理的要求，乙方现场施工作业管理人员必须满足本工程施工和甲方管理的要求。4、乙方在施工中必须严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进展标准化施工，确保施工质量。如由于乙方原因造本钱工程施工质量问题，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，所有产生的一切施工责任、施工延误、经济损失和施工增加费用，均由乙方承当。5、乙方在施工中应严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进展平安消费、文明施工管理，自觉遵守现行有关的平安消费、文明施工的操作规程。本工种的作业人员必须具备良好的平安自我保护意识，确保平安消费、文明施工。如由于乙方违章违规指挥、管理和施

18、工作业，发生施工平安事故和其他施工事故，由此产生的一切责任和施工延误、经济损失和施工增加费用均由乙方自行承当。6、本工程现场各工种之间必须友好相处，互相配合，不得互相推诿扯皮。六、其他1、本合同未尽事项或施工中有争议，双方协商解决。2、本合同双方经济责任人签字或盖章后即生效，工程承包范围内工作内容完成、工程款结清后自动失效。3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日施工合同【篇4】 甲方： 以下简称甲方 乙方：以下简称乙方 经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利施行，根据中华人民共和国合同法等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成

19、如下条款，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年 月 日，本工程工期为 天，以甲方通知乙方进场时间为准开场计算工期。第二条 承包方式及合同价款承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约 万元包干大写 整，双方按此包干价进展结算。第三条 质量要求1、乙方按照公路工程施工标准及设计要求进展施工，工程质量等级为合格。2、假设双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进展质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承当。3、本工程质量保修期为一年。假设属乙方原因造成的质

20、量问题，由乙方负责维修并承当费用。假设因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承当费用，乙方可协助配合甲方进展返工及修复。第四条 甲方的责任权利1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其别人员进入施工现场。4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。5、按照合同约定按期足额支付工程款。6、负责交付后的成品保护。第五条 乙方的责任权利1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进

21、入施工场地的道路、施工现场的作业要求。2、严格按照公路工程施工技术标准和设计要求施工，确保工程质量合格。3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承当。4、向甲方提供施工进度情况，承受甲方的检查和抽检。5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业标准要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。6、在施工过程中按操作规程平安文明施工，假设因乙方在施工期间出现平安事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。假设因此造成甲方损失包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用的，应由乙方赔偿。

22、7、按合同约定收取工程款。第六条 施工进度要求1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。第七条 工程款的支付乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。第八条 工程验收、移交与结算1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进展验收。2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起 日内无正当理由不组织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。3、工程验收合格之

23、日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。第九条 违约责任1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2计算的违约金。2、一方有其他违约行为的，除承当上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。第十条 其他1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同经双方法定代表人或受权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。以下无正文甲 方章：乙 方章： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：委托代理人：委托代理人：

24、电 话： ： 传 真：开 户银行：账 号：签订时间： ： 开 户银行： 账 号： 年 月 日承包施工合同(篇一) 发包方：甲方：(下文中简称为甲方)承包方：乙方： (下文中简称为乙方)按照中华人民共和国合同法，建立部建立安装工程总分包施行方法及有关规定，经双方协商一致，甲方决定把一、工程名称二、工程地点：三、分包工程范围：室内外全部涂料工程。四、分包工程价格：1、该工程工程量结算方式按实际展开面积进展计算。2、外墙涂料按每平方米3、内墙涂料按每平方米元。五、分包工程付款方式:1、如乙方在施工中途任何理由撤离，甲方以实际涂料面积的每平方米2、工程开工后预付工程总价的80%，决算后预付10%，保质

25、期内剩余10%分期付款，留3%保质金二年后付清。六、分包工程工期：20xx年 月 日至20xx年 月 日，共计 天。七、分包工程质量：1、乙方应严格要求，按设计图纸要求，施工标准及甲方的技术交底要求，精心组织施工，满足施工质量验评标准中的合格要求。2、乙方应严格遵守施工，如发生质量问题造成返工的，其返工局部的一切费用全部由乙方承当，且甲方给予乙方罚款处理。如工程的质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部的损失并承当其相关责任。八、分包工程平安消费：1、甲方对乙方承当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进展监视检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规定，严格遵守平安操作规程，并办理有关保险事

26、宜，施工中如因违背规定而发生伤亡事故，其费用和损失全部由乙方负责。2、在施工过程中，乙方因违背消防条例和法律条例的及治安条例的，造成的全部后果由乙方全部负责。3、在施工中，如乙方损坏甲方机具，由乙方进展维修，无法维修的由乙方照价赔偿。4、凡高处作业工作人员应承受高处作业平安知识的教育，特殊高处作业人员应持证上岗。高处作业人员必须身体安康，妇女和大于45岁的工人不得高处作业。高处作业上下应设置联络信号，并指定专人负责。5、临边作业与洞口作业时，应注意戒备，标识，不得大意，不得有意损坏防护措施。6、高处攀登，悬空作业必须戴平安帽与平安带。7、临时用电由电工负责，其他任何人员用电方面出现问题不得擅自

27、处理，必须由电工采取处理。8、凡进入施工现场人员必须戴好平安帽。9、发现平安措施有隐患时，立即向平安员反映，采取措施，必要时停工作业。遵守上列规定并结合现场各警示，标识规程。各班组加强对自己工人的教育管理措施。按照工程部要求平安施工。10、假设不遵循上述规定及相关平安标准要求，出现各种伤亡事故，工程部概不负责，班组自已承当。九、分包工程材料供给：1、甲方为乙方提供钢管架马凳与铁马凳，其它材料一律由乙方自备。十、施工现场管理：1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人的统一领导组织施工，有关方案、进度材料供给等工作双方亲密配合，保证施工顺利进展。2、乙方对施工人员进展遵纪守法和

28、平安消费、保护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如由违背现场管理的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。3、分包人员要保持相当稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入施工现场和随意逗留。4、施工环境及现场管理必须符合有关部门的规定，否那么乙方要承当相应的处理和罚款。十一、分包工程违约责任：1、乙方在本工程中分包的工程，不得再行分包，如乙方不能按规定的要求及本合同中的各条款进展平安施工，甲方有权终止合同。乙方造成的损失全部由乙方自已承当。2、乙方必须按合同规定的工期保质、保量的完成。每逾期一 天按甲方与建立单位签订的施工合同中

29、有关条款的2倍处以罚款。十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部开工并结算完毕后自行失效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日承包施工合同(篇二) 甲方：建立单位县仙林镇黄楝坪村委会乙方：承建单位杨XX按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程实际，双方达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：县仙林镇黄楝坪村道公路建立 工程地点：县仙林镇黄楝坪村合同桩号： 工程技术标准：GB01-20公路工程技术标准 工程数量及内容：全长5.2公里。1.2合同价款：小写：2

30、08万元整。 大写：XXX捌万元整。1.3开工日期：_年_月_日开工日期：_年_月_日1.4质量标准：GB01-20公路工程技术标准1.5质量等级：合格第二条：合同段内施工图设计主要工程量清单等施工文件由甲方提供第三条：驻工地代表3.1甲方驻工地代表：张X3.2乙方驻工地代表工程负责人： 杨XX3.3乙方代表易人，应征得甲方同意第四条：甲方一般义务和责任4.1开工前向乙方进展设计交底，在现场向乙方交待道路走向，道路起、止点，说明构造物位置等并提供相关图纸。4.2对乙方在“平安、质量、进度、造价”四方面进展全面管理，及时召开消费调度会，解决施工中的重大问题。第五条：乙方一般义务和责任5.1对合同

31、段内施工图设计文件进展复核，并在进场3天内将复核结果书面通知甲方代表。5.2在合同有效期内，应按合同要求精心组织施行合同工程，承受甲方委托监理进展监理，为其开展监理工作提供方便，向监理提供完好原始记录、自检记录等资料。5.3对已开工和工程在未进展验收并交付甲方之前进展维修保护。5.4坚持挂牌施工，文明施工，确保施工场地及行人和行车的平安，做到工完料完，场地复原。5.5施工用电、用水及通讯等由乙方自理。第六条：进度方案及工期6.1乙方在开工前两天向甲方提交开工报告甲方批准前方能开工。6.2合同生效后，乙方应向甲方及监理单位提交施工组织文件、工程进度方案、施工方案等文件，乙方应按批准方案进展施工。

32、6.3暂停施工：乙方未按合同有关条款正确施工时，甲方有权暂停施工，责任由乙方承当。第七条：工程质量与检验7.1由监理单位及甲方进展质量管理与查验，所有分项工程只有经甲方施工人员在验收记录上签字前方可进展下道工序或继续施工。验收不合格，乙方返工后应重新要求验收，直至合格。7.2主要材料采购、运输、质检筑路材料必须在甲方指定地点或单位购置，数量及质量以甲方查验为准，未经历收的材料不能进入施工场地。7.3天然砂粒、水泥等主要材料，乙方必须按预算数量使用，不得节约，节约材料甲方有权按预算价格从乙方承包价款中扣回材料费。第八条：合同价款支付 乙方完成全部工程量等保修期满后无质量问题时一次性付清。第九条：

33、开工 9.1工程验收：乙方在合同工程全部开工，并且合格地自检和按公路工程开工验收方法规定的内容编制好开工图表资料作为被验收内容和准备好总结材料后，可提出书面请验报告，甲方在收到验收报告后及时组织交工验收。第十条:违约 乙方未按合同约定履行各项义务或发生使合同无法履行的行为，乙方应承当违约责任，假设发生违背工程质量和延迟工期等行为，甲方有权终止合同，造成损失由乙方承当。第十一条：平安施工 乙方应按有关规定，采取严格的平安防范措施，承当由于自身平安措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。第十二条：本工程未经甲方同意不得非法分包，并严禁倒手转包。第十三条：本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本一

34、份。第十四条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。建立单位：盖X 法人或代理人：签字 联络 ：_年_月_日承包单位：盖X 法人或代理人：签字 联络 ：_年_月_日承包施工合同(篇三) 甲方：乙方：甘溪乡白合村 水池由乙方：谭永福承造包工3250元。双方协商定下事项：一水池约5.5方，池深1米2，池内水泥光面，池基面水泥板压顶。二修水池20xx元。三辅助材料:水泵一台(800元)、水管300元、电线150元。四付款方式乙方工程完工后甲方三日内付清工程款。此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：20xx年月日20xx年月日 : ：承包施工合同(篇四) 甲方：合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺

35、工程工程部以下简称甲方乙方：以下简称乙方为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方，双方本着平等互利、协商一致，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，并结合本工程的详细情况订立本协议。一、工程名称：鞋业商城商铺工程d单元二、工程地址：渝西科技工业园区三、建筑面积：约5000m2四、建筑构造：砖混构造五、承包方式：包工包料六、工程造价：含价有税费300元/m2七、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责地板以普

36、通地板、墙体涂料为普通涂料，如有更改，双方另行协商。九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为根据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进展协调和配合试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的详细要求：1、质量要求：本工程的质金以国家和建立方，甲方的详细要求为标准验收的建立方，监理公司以及有关职能部门签盖章为准。2、平安责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关标准平安技术操作堆积进展施工，做到文明施工，场地整洁，平安措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切平安事故均自行负责。3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签后，由乙方垫资进

37、场施工根底完工经历收合格7日内支付工程款15万元，工程开工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进展施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上情况那么属违约，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任：假设一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一

38、式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方：合川市大石建司铜乙方：商业商铺工程工程部代表人：代表人：签日期：年月日施工合同【篇一】 甲方：_乙方：_甲方为了开展村级公益事业，加快村级环境相貌提升进度，方案通过一事一议工程硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：一、施工范围：本村村内主街道硬化1500米，路宽2.5米，合计3750平米；水泥厚度20CM。二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后3个工作日内由甲方按合同约定进展验收。三、合同金额：承包总价款_元、款计大写_。四、付款

39、方式：完工后三日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款；本着互相尊重的原那么，甲方在经济条件充裕的情况下可提早支付乙方局部工程款，待工程结束后出示相关付款手续办理工程款结清事项。五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权利向甲方追讨误工费用。六、违约责任：乙方假如无正当理由超期完工，每天支付_元赔偿金；乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！甲方公章：_乙方公章：_法定代表

40、人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日修路施工合同3甲方：以下简称甲方_乙方：以下简称乙方_根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商一致，甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：维修2、工程内容：清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路第二条承包方式和工程价款1、承包方式：包工包料等所有施工内容2、工程价款：_元大写：_3、付款方式：工程完工验收合格后，30内一次性付清。第三条工期该工程开工后提交给甲方待验收的时间为 年月日。第四条质量质量标准：合格。第五条平安责任1、乙方负责本工程的平安设施和措施

41、。2、对于乙方由于违背平安操作规程出现的平安事故，所造成的损失均由乙方承当。第六条双方的权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方有权对工程平安、质量进展监视。2、甲方有权对施工内容提出变更要求。3、甲方需按时向乙方支付工程款。二、乙方的权利和义务1、及时组织工程施工，并对工程平安、质量、工期负责。2、乙方负责协调周边施工环境。3、承受甲方对工程的监视。第七条合同的生效1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方公章：_乙方公章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日施工合同【篇二】 如何认定建立工程施工合同纠纷中“实际施工人”在我国法律现行

42、的法律标准中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在_关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释这一司法解释中，该解释共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条 “因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承当责任。”一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念在我国现行

43、法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由解释首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定开展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。1、建筑法第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违背本法规定进展分包的，责令改正，没收违法所得，并处分款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，撤消资质证书。”建筑业是社会经济开展的根底产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场理论中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带着一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包

44、的形式承揽建立工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工程度有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共平安。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格制止，规定转包和违法分包合同无效，但理论中，法律的制止规定并未获得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否认转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以根据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来

45、核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量平安，又能维护社会稳定，_出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不标准之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人获得工程之后并不进展施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。解释出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程

46、施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，解释第二十六条打破合同相对性原那么，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承当责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律根据，审讯理论中，各地法院根据解释第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分包人欠付实际施工人的工程款承当责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用解释第二十六第二款向发包人主张权利呢？解决这一问题，首先要明确解释第二十六规定的“实际施工人”应

47、如何界定。解释共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定无效。”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建立工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与别人签订建立工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对

48、实际施工人承当责任。”目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建立工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。_民一庭编著的_建立工程施工合同司法解释的理解与适用意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对解释第二十六条第二款的

49、适用进展了限定。解释第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原那么的打破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然解释第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析p 可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审讯理论中，应正确理解解释第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建立工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建立工程

50、施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原那么向其合同相对方主张权利，而不应简单适用解释第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。指出的是，审讯理论中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建立工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承当责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着本质区别的。施工合同【篇三】 甲方： 以下简称甲方 乙方：以下简称乙方 经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利施行，根据中华人民共和国合同法等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条

51、款，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年 月 日，本工程工期为 天，以甲方通知乙方进场时间为准开场计算工期。第二条 承包方式及合同价款承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约 万元包干大写 整，双方按此包干价进展结算。第三条 质量要求1、乙方按照公路工程施工标准及设计要求进展施工，工程质量等级为合格。2、假设双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进展质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承当。3、本工程质量保修期为一年。假设属乙方原因造成的质量问题

52、，由乙方负责维修并承当费用。假设因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承当费用，乙方可协助配合甲方进展返工及修复。第四条 甲方的责任权利1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其别人员进入施工现场。4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。5、按照合同约定按期足额支付工程款。6、负责交付后的成品保护。第五条 乙方的责任权利1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工

53、场地的道路、施工现场的作业要求。2、严格按照公路工程施工技术标准和设计要求施工，确保工程质量合格。3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承当。4、向甲方提供施工进度情况，承受甲方的检查和抽检。5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业标准要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。6、在施工过程中按操作规程平安文明施工，假设因乙方在施工期间出现平安事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。假设因此造成甲方损失包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用的，应由乙方赔偿。7、按

54、合同约定收取工程款。第六条 施工进度要求1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。第七条 工程款的支付乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。第八条 工程验收、移交与结算1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进展验收。2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起 日内无正当理由不组织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。3、工程验收合格之日或视

55、同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。第九条 违约责任1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2计算的违约金。2、一方有其他违约行为的，除承当上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。第十条 其他1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同经双方法定代表人或受权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。以下无正文甲 方章：乙 方章： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：委托代理人：委托代理人： 电 话

56、： ： 传 真：开 户银行：账 号：签订时间： ： 开 户银行： 账 号： 年 月 日施工合同【篇四】 发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、XX市保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建立部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2.装饰施工地点

57、：_3.住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4.装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5.承包方式：_(包工包料、清包工、局部承包)。6.总价款：￥_元，大写(人民币)：_7.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日开工，_工期_天。二、关于材料供给的约定1.甲方提供的材料：详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保

58、管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方提供的材料：详见附件三主材料报价单。3.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4.乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t301999住宅装饰装修验收标准和

59、市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.本工程由_方设计，施工方案。3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订工程工程变更单(详见附件四)后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。7.工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安消费和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其