建设工程劳务分包的合同协议范本

《建设工程劳务分包的合同协议范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务分包的合同协议范本（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、甲方：乙方：为确保甲方承建的 工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲 方将 工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国合同法、建筑法和 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释的有 关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总 体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方 协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1工程名称：2工程地点：3. 工程数量：4. 工程数量及内容：第二条工期1.开工日期：年_月 _日开工。2.竣工日期：年_月 _日竣工。3.总工期为：日历天天。4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。第

2、三条承包方式与工程造价1. 承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一工序单价承包 一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项 目。2. 工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工 序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、 各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成 本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。3. 本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示 或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工

3、程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工 作，不再另行计价。4. 工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收 合格的工程量乘以合同的单价计算。5. 本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用 增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双 方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工 程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责 缴纳。第四条履约保证金1. 合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价%的履约保证金（若 乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规

4、定到国家相关部门办理抵押手续）。2. 若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工 和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方 所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。3. 乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索 要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣%的手续费，不足部分 从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施 工工程现场后付清。第五条计量支付与工程结算1. 甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的 日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时

5、间做出调整）。 乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲 方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后， 作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不 预计量和结算。2. 施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的%。乙方工程全部完工经 甲方验收合格后支付至工程结算总造价的%，甲方工程全部完成进入保修期后 支付至%，扣留的总造价的%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时 均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲 方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。3. 乙方应合理使用

6、甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙 方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工 资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目 部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例 分期支付，否则按上述比例的%拨付或不拨付工程款。建设工程劳务分包的合同协议范本（二）甲方：（总承包方）乙方：（施工班组）为明确各方责任、按质、按量、按时地完成此项工程，依照中华人民共和 国合同法及有关工程承包合同条例等之规定，经双方结合本工程具体情况订立 如下合同条款：第一条工程概况1、工程名称：2、地点工程：3、合计元4、工期第

7、二条承包方式1、此工程按单项承包给乙方包工不包料，按图纸施工，增减按实计算，乙方 应严格按照施工程序组织人员完成该项目。2、乙方所有的施工小型工具均须自理。做好文明施工、工完料（地）清、起钉 子、石匠钻砼、材料归堆等。当日发生的施工事项必须当日处理清场，不得以任 何借口、理由拖延，否则将予以罚款。3、在施工中每道工序乙方应做到无条件的配合协助施工长抄平、放线。第三条付款方式1、每层混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封顶付%。2、余款待竣工验收审计合格后，一个月内（无质量问题）决算工程款、结算付 清。第四条工程验收1、乙方必须按图施工，不得任意更改图纸，如有变更时应由甲方提交变更通 知单

8、为依据，如验收质量不符合要求，出现的返工工料费用等均由乙方承担。2、工程验收以国家颁发的、有关工程验收规范标准及施工图纸内容、和相关 规定要求进行验收。3、工程完工验收前由乙方负责清理打扫室内外（垃圾）卫生，确保验收条件和 环境符合要求。第五条安全施工1、乙方在施工中必须做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中 如出现安全事故，均由乙方承担。2、施工中应按规范要求及遵守安全施工操作规程，上班期间中午不准饮酒， 如一但发现罚款人民币（元），在乙方承包的工程款中予以扣除。第六条双方违约责任1、木工每层模板 天要全部完工，如哪层超 天，按每天计算罚款 元/每天，施工中不允许停工，如停工每天罚

9、款 元。2、自工程开工时起，乙方应合理安排好施工计划表，确保一次性验收合格， 如在竣工初验时达不到合格质量要求，经整改返修的一切费用均由乙方承担。柱 头、梁板如违反施工规范，表面不好，项目部给乙方按总造价的%罚款，旧料 利用，乱锯木料每根罚款 元。3、乙方施工质量不符合验收标准，应负责无偿返工、直到返修合格。工程不 能按期交付使用，按其承包项目费用的款价每天%给予罚款。4、上班进入工地时应戴好安全帽，如发现一人未戴安全帽，罚款（元），未扣 安全带罚款（。收工时施工操作小型机、具、电缆线等应专人及时收回，如有丢 失，按价赔偿，并在工程款中扣赔。5、乙方在施工中必须服从施工长的合理安排，按甲方总体

10、施工计划，如不服 从或擅自改变施工计划程序，施工长有权责令其停工乃至请退及罚款，以造成后 果应承担相关经济责任。6、施工中如为抢工期，甲方要求加班加点乃至阴雨天加。乙方必须服从统一 调配，协作配合施工。不得以阴雨为由停工，如不服从统一调配，若造成相关后 果，甲方有权扣除乙方工程款按总造价作为罚款。如延误工期，每延误工期一天 罚款元。7、乙方人员在工地及施工场地应尊纪守法，团结互爱，不吵嘴、打架，围护 工地卫生环境，注意自身生活卫生。8、乙方在施工中途没有任何理由自动退出或停工不干，一旦出现由此现象， 甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自负。9、以上协议双方共同遵守，如有一方违约按相关法

11、律追究经济责任。10、本协议经双方商定，在施工中如发现其他事项，双方可另行协商解决。11、本协议一式两份，双方各执一份，自签章既日起生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日年 月日建设工程劳务分包的合同协议范本（三）发包人：（以下简称甲方）总承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、建筑工程 施工管理条例等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守 信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：金鹤苑A栋2、工程地点：湖天开发区正清路3、结构形式：框架结构4、建筑面

12、积：框架结构约 平方米5、规划许可证号:6、施工许可证号：7、设计单位：二、工程承包范围1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内的明沟、散水、 配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。2、其中：施工图中不属承包范围内的项目(1) 卫生间设施安装工程。(2) 防水项目，回填土方。三、承包内容及项目(1) 泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，(所有砼 为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责)。 二次结构砼现场搅拌。(2) 所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。(3) 框架结构的外墙为四面墙漆。四、承包单价(1

13、) 框架结构单价为 元/皿(不含水、电)。(2) 不含任何税、费和其它政策性的费用。五、开工时间及竣工日期于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，工期天完工(除雨、 雪天气和人务无法抗拒的因素外)。六、工种押金交纳与返还1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所 交的壹拾万元押金款。七、工程款结算及付款方式(1) 当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在 天内甲方付主体一层造价的%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的%，依此类推，余下%在主体完工后 天内付清。(2) 内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造

14、价付给乙方劳务费%，全部内墙 粉刷完工在 天内付清所有劳务费。(3) 外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量_%，全部外墙 完工时付清的所有劳务工程款。八、甲、乙双方责任1、甲方责任(1) 甲方负责三通一平(路通、水通、电通和场地平)，以及提供乙方施工人员 住宿和生活用房。(2) 甲方负责交纳施工人员的保险费用。(3) 甲方负责提供施工图和技术交底工作。(4) 甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现 象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工 天以上，甲方 无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天元误工费。(5) 乙方在施工中如甲方到付乙方工程进

15、度劳务工资不到位时，乙方有权停 工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费 元。2、乙方责任(1) 乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。(2) 乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工程质量和施工中安全。(3) 乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失由乙方负 责。(4) 乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工 损失自负。(5) 施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的人为意外 事故由乙方承担全部责任。九、违约争议1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔 偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。2

16、、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协 商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。3、发包人（甲方）不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人（乙方）支付 元违约金，逾期 天，应向乙方每人每日支付 元违约金。4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程，因无故停工或其它原因造成 停工，每天向甲方支付违约金元，逾期天以上，每天向甲方支付 万 元违约金。5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款，乙方仍拖欠民工工资，甲方无 条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任，因民工闹事由甲方承担一切责任。十、未尽事宜，双方另行协商解决，另作补充协议，本合同一式四份，甲、 乙双方

17、各执二份，并具有同等法律效力。十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，全部劳务工程款付清后， 本合同方能失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日年 月日建设工程劳务分包的合同协议范本（四）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和国家工 商行政管理局，建设部颁发的建设工程施工合同文本，并根据省、市有关规 定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协 议：一、工程概况工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区 号楼、承包范围：乙方包工、甲方 负责乙方所需的工具及原材料。、外墙粉刷及贴砖（瓷砖规格为6 20），所有侧面全算，所有内口不粉。二、承包价格空口实算 元/m2.三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。四、付款方式乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的 %，下一部分完工后应把上一部分的%付清，并付本部分的%，整体完 工后付清。五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日年 月日