2023年投资项目管理师之投资建设项目实施通关提分题库及完整答案

《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施通关提分题库及完整答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施通关提分题库及完整答案（50页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年投资项目管理师之投资建设项目实施通关提分题库及完整答案单选题（共80题）1、( )的被保险人包括了参与项目建设的业主、承包商、供货商等。A.承包商保险B.项目保险C.确定保险D.开口保险【答案】 B2、保证人承担保证责任的形式不包括( )。A.向招标人支付投标保证金B.向承包商提供资金、设备或技术援助C.如果招标人选择次低标中标，向招标人支付中标价与次低标价之间的差额D.如果招标人选择重新招标，应向招标人支付重新招标的费用【答案】 B3、项目建设主要经验与教训应从( )四个层面分别进行分析。A.项目、企业、行业、宏观B.投入、产出、直接目的、宏观影响C.项目、企业、直接目的、宏观影响

2、D.投入、产出、行业、宏观影响【答案】 A4、根据国务院关于投资体制改革的决定，对列入政府核准的投资项目目录内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行( )。A.核准制B.审批制C.备案制D.报告制【答案】 A5、监理招标的评标标准和内容应以( )为主，兼顾监理费用报价。A.监理规划B.监理实施细则C.监理规范D.监理大纲【答案】 D6、保证人承担保证责任的形式不包括( )。A.向招标人支付投标保证金B.向承包商提供资金、设备或技术援助C.如果招标人选择次低标中标，向招标人支付中标价与次低标价之间的差额D.如果招标人选择重新招标，应向招标人支付重新招标的费用【答案】 B7、在费用索赔中，不属于承

3、包人的索赔款项目的是( )。A.亏损B.直接费C.间接费D.利润【答案】 A8、履约担保的担保金额一般不得低于合同价款的( )。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】 A9、关于关键工作和关键线路的表述，正确的是( )。A.网络计划中总时差为零的工作为关键工作B.一个从始点到终点全部由关键工作所组成的线路为关键线路C.一个从始点到终点全部由关键节点所组成的线路为关键线路D.时差为最大值的节点串联起来的即为关键线路【答案】 B10、死亡和重大死亡事故调查组应邀请( )和有关专业技术人员参加。A.人民法院B.人民检察院C.生产技术部门D.与事故有直接利害关系的人员【答案】 B11、安全管

4、理主要是预防和控制工作场所内不可接受的( )。A.意外风险B.意外伤害C.不良行为D.损害风险【答案】 D12、在社会主义市场经济条件下，建设项目会计核算和监督的内容不包括( )。A.建设项目的资金来源B.建设项目的资金占用C.建设项目的资金运动D.建设项目的资金【答案】 D13、项目建设( )是项目建设活动的基础和项目管理的依据。A.计划B.决策C.组织D.协调【答案】 A14、企业经营管理的基本目标是( )。A.保证资产的安全、完整和有效使用B.提高经营效率和效果C.保证财务会计及其他信息资料的真实、可靠D.促使企业遵守国家的有关法律法规和企业内部的规章制度【答案】 B15、工程文档资料是

5、在项目实施过程中与( )同步形成的。A.工程监理B.工程验收C.工程时效D.工程进度【答案】 D16、企业的内部审计属企业内部管理的范畴，可归结为( )三方面。A.监督、支持、服务B.管理、控制、监督C.监督、支持、管理D.监督、服务、控制【答案】 A17、当事人没有确切证据中止履行债务的，应当承担( )责任。A.连带责任B.违约C.主要责任D.次要责任【答案】 B18、进度控制的组织措施不包括( )。A.健全组织体系B.建设项目进度计划管理C.设置专职部门D.确定工作流程和相应的工作制度【答案】 B19、职业健康安全和环境管理体系均强调了以( )为主。A.预防B.控制C.管理D.监管【答案】

6、 A20、20世纪( )，联合国组建了世界环境与发展委员会。A.70年代B.80年代C.90年代D.20世纪【答案】 B21、关于建设项目投资预算的表述，正确的是( )。A.年度、季度投资预算是编制总投资预算的依据B.投资总预算是考核设计方案经济性的依据C.年度投资预算是对建设项目投资支出进行评审、核准、筹资、支付和监控的主要依据D.投资总预算是建设资金筹措和准备的依据【答案】 B22、下列关于风险控制的表述，错误的是( )。A.根据风险控制的目的，风险控制可以分为风险预防和风险抑制B.风险控制从主动采取预防措施人手C.风险控制是一种消极的风险管理措施，其选用具有很大的局限性D.风险控制措施成

7、本低、效益好，不会产生不良后遗症【答案】 C23、环境保护的第一责任人是( )。A.作业队长B.班组长C.操作工人D.项目经理【答案】 D24、在竣工验收中，( )既是组织者又是主要参与者，始终处于中心主导地位。A.承包商B.发包人C.投资者D.项目业主【答案】 D25、根据我国企业财务通则规定，吸收直接投资可分为( )个种类。A.2B.3C.4D.5【答案】 C26、建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行( )。A.市场平均价B.市场调节价C.政府定价D.政府指导价【答案】 D27、行为主体将自己不能承担或不愿承担的风险转嫁给其他经济单位承担的行为称为( )。A.风

8、险回避B.风险分散C.风险转移D.风险控制【答案】 C28、试生产考核的目的是( )。A.在满负荷运行状况下，考核生产工艺流程、指标参数是否能够保持稳定、连续、长周期运行B.打通生产工艺流程、稳定生产运行状态C.完善自控仪表控制系统D.达到设计生产指标的最终目标【答案】 A29、下列不属于工程项目的资源条件的是( )。A.劳动报酬水平和相关政策B.施工机具设备的配备C.商品混凝土供给的条件D.排污排渣条件【答案】 D30、对于特别复杂的大型项目，需要有特殊的进度控制手段时，应该规划设计( )进度控制系统。A.关键线路B.工期测算C.计算机模拟D.离散【答案】 C31、( )是指股份有限公司公开

9、发行的股票经批准在证券交易所进行挂牌交易。A.上市股票B.股票上市C.上市公司D.可转换公司债券【答案】 B32、下列不属于建设项目内部审计依据的是( )。A.项目建设相关的标准和规范B.建设项目内部的工作制度和管理程序C.竣工资料D.相关的法律、法规和方针政策【答案】 C33、工程勘察综合资质等级的划分正确的是( )。A.只设甲级B.设甲级和乙级C.设甲级，部分专业可以设乙级D.不分等级【答案】 A34、建设项目工程监理，是指具有相应资质的监理单位，受( )的委托，依据国家有关法律、法规及有关的文件、合同，对工程实施的专业化监督管理。A.建设项目施工方B.建设项目设计方C.建设项目业主D.建

10、设项目业主与施工方【答案】 C35、采用工程项目招标应考虑的主要因素不包括( )。A.拟采用的工程建设承包方式B.建设单位的工程技术力量C.总包与分包体系D.合同类型【答案】 B36、建设项目中间评价应以( )为着眼点。A.工程项目实施过程中出现的变化因素B.项目的投资效益C.工程实施过程中的变化因素对项目预期目标的影响D.建设实施效果以及生产运营状况【答案】 A37、下列不属于建设项目内部控制基本要素的是( )。A.外部环境B.风险评估C.信息与沟通D.内部监督【答案】 A38、下列不属于质量管理体系的管理职责的是( )。A.管理承诺B.质量方针C.质量评价D.管理评审【答案】 C39、建设

11、项目质量管理没有通用模式，这是因为建设项目具有( )的特点。A.独立性B.单一性C.多元性D.惟一性【答案】 D40、关于合同变更与转让管理的表述，错误的是( )。A.当事人协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C.债权人转让权利的，无需通知债务人D.债务人将合同的义务部分转移给第三人的，应当经债权人同意【答案】 C41、( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。A.建设项目内部控制B.建设项目会计管理C.建设项目内部审计D.建设项目合同管理【答案】 C42、总监理工程师应根据暂停工程的( )，按照施工合同和委托监理

12、合同的约定签发工程暂停令。A.影响范围和程度B.持续时间和程度C.影响事实和程度D.影响原因和持续时间【答案】 A43、验资是对建设项目投资者投入的资本进行法律确认，它包括( )两项内容。A.价值确认和形式确认B.程序确认和时间确认C.价值确认和时间确认D.时间确认和形式确认【答案】 C44、当影响工期事件具有( )时，项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。A.阶段性B.持续性C.不确定性D.特殊性【答案】 B45、工程保险合同的主体包括( )。A.保险人和受益人B.投保人与被保险人C.保险人、受益人、被保险人

13、D.保险人、投保人和被保险人【答案】 D46、基建收入缴纳企业所得税后作为建设单位的留成收入，其中( )用于职工奖励和福利。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】 C47、关于工程设计管理方式的表述中，错误的是( )。A.建设单位直接管理要求建设单位要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.委托咨询公司设计管理要求专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性C.委托项目管理公司管理时，项目管理公司管理承担受委托管理范围的责任，但属于非决策机构D.委托项目管理公司管理时，重大方案由建设单位和项目管理公司共同决策【答案】 D48、监理单位在业主委托的工程范围内

14、，拥有选择工程总设计单位和施工总承包单位的( )。A.确认权B.否定权C.建议权D.签认权【答案】 C49、目前建筑用机器设备的免赔额为保险金额的( )。A.0.5%B.1%C.2%D.5%【答案】 D50、项目试车调试不包括( )。A.单机无负荷试车调试B.单机有负荷试车调试C.联动无负荷试车调试D.联动有负荷试车调试【答案】 B51、当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以( )为准。A.最先发出的书面文件B.最后发出的书面文件C.修改前资格预审文件D.最终修改的招标文件【答案】 B52、从风险管理的角度，保险具有( )两种机制。A.风险回避与风险组合B.风险

15、转移与风险组合C.风险转移与风险控制D.风险转移与风险分散【答案】 B53、在投资建设项目中，使项目从建设转入投产使用的必经程序是( )。A.项目管理B.项目设计C.项目生产准备D.项目竣工验收【答案】 D54、建筑面积在( )万mA.2B.7C.9D.5【答案】 D55、当缺少项目的工作详细信息时，可以采用( )估算工作的持续时间。A.定量计算法B.单一时间估计法C.经验估算法D.三时估算法【答案】 B56、承包商提出索赔的期限自( )时终止。A.提交最终结清申请单B.提出工程接收证书颁发C.接受最终结清证书D.接受缺陷责任期终止证书【答案】 C57、( )是内部控制得以正常发挥作用的前提条

16、件。A.信息与沟通B.控制活动C.风险管理D.控制环境【答案】 D58、工程勘察综合资质等级的划分正确的是( )。A.只设甲级B.设甲级和乙级C.设甲级，部分专业可以设乙级D.不分等级【答案】 A59、为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划，属于进度控制的( )措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【答案】 C60、建设单位环境管理的责任总体是在( )阶段进行环境影响评价、在实施阶段按照三同时要求落实环境管理措施并保证资金投入。A.竣工验收B.决策C.投产使用D.保修【答案】 B61、关于建设项目环境影响评价制度的表述中，正确的是( )。A.对可能造成重大环

17、境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书B.对可能造成严重影响影响的建设项目，应编制环境影响报告表C.对环境影响很小的建设项目，应填报环境影响报告表D.对可能造成轻度影响影响的建设项目，应编制环境影响登记表【答案】 A62、已知A、B工作的紧后工作为c、D，其持续时间分别为3d、4d、2d、5d，A、B工作最早开始时间为第5d、第6d，则C工作最早开始时间为第( )d。A.4B.6C.8D.10【答案】 D63、对列入房屋、建筑物等建筑工程预算的附属设备，出库安装时，( )。A.不能计入设备投资支出B.直接计入设备投资支出C.需具备一定条件后才能计入设备投资支出D.直接计入待摊投资支出【答案】

18、 A64、建设项目单价合同可分为( )。A.综合单价合同和可调单价合同B.工料单价法和综合单价法C.估计工程量单价合同和纯单价合同D.可调单价合同和成本加酬金合同【答案】 C65、项目后评价的基础是( )。A.项目建设全过程的回顾与评价B.项目绩效与影响评价C.项目目标实现程度和可持续性能力评价D.项目建设主要经验与教训【答案】 A66、一般来说，工程设计管理方式要与( )保持一致。A.采用的工程建设承包方式B.建设项目管理模式C.建设单位的工程技术力量D.建设单位的设计管理水平【答案】 B67、建设项目管理服务采购的评价，一般不以( )为主要评价因素。A.费用报价高低B.服务机构的资质C.服

19、务机构的实力D.服务机构的服务质量【答案】 A68、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的( )d内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.10C.14D.28【答案】 D69、招标人与中标人签订合同之日起( )个工作日内，应当退还未中标人的投标保证担保保函。A.5B.10C.20D.25【答案】 A70、( )是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。A.质量监督B.法律监督C.技术监督D.行政监督【答案】 A71、工程建设风险管理中首要的一步是( )。A.风险估计B.风险评价C.风险决策D.风险识别【答案】 D72、合同

20、中无相应计价项目的小型变更工程适用于的计价方式是( )。A.按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价B.参照类似子目的单价确定变更价格C.以计日工为依据定价D.重新编制工程项目报价单【答案】 C73、安全技术交底的内容不包括( )。A.本工程项目的施工作业特点和危险点B.针对危险点的具体预防措施C.安全管理组织机构的形式和组成D.发生事故后应及时采取的避难和急救措施【答案】 C74、质量记录和数据管理要求真实性、( )、完整性、全员参与。A.安全性B.技术性C.追溯性D.及时性【答案】 D75、建设单位同意承包单位根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由( )发出变更指示。A.工程质量监

21、督管理机构B.建设行政主管部门C.建设单位D.监理机构【答案】 D76、估计工作持续时间的主要方法有定量计算法、经验估算法、( )、三时估算法。A.离散估算法B.单一时间估计法C.节点串联法D.进度估计法【答案】 B77、纯粹风险和投机风险是按照( )对风险进行分类的。A.风险的性质B.风险潜在的损失形态C.风险产生的原因D.风险的形态【答案】 A78、在确定保险方案的过程中不属于应当遵循的基本原则是( )。A.有效性原则B.合理性原则C.保密性原则D.经济性原则【答案】 C79、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由( )组织审查、审批。A.建设项目业主直接B.承包单位C.建设项目业主和设计

22、单位共同D.监理单位【答案】 A80、在建设项目施工阶段，建设单位负责审核( )上报的工程变更，完善工程量清单的单价变更或项目增减的报批手续，处理工程索赔。A.总承包单位B.设计单位C.分包单位D.监理单位【答案】 D多选题（共40题）1、下列对建设项目工程质量控制方法的表述，正确的是( )。A.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度B.质量控制应以事前(预防)控制为主C.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量D.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理E.应建议撤换承包单位不合格人员及不合格的分包单位【答案】 BCD2、下列关于建设项目财务管理的基本原则的说法，正确的是

23、( )。A.以提高经济效益为中心B.实行预算管理C.财务管理只能用经济手段D.贯彻经济核算制E.实行建设项目法人责任制和建设项目资本金制度的原则【答案】 ABC3、工程勘察资质分为( )等专业。A.岩土工程B.工程地质勘察C.工程管理D.工程测量E.水文地质勘察【答案】 ABD4、建设项目按建设性质可分为( )。A.新建项目B.政府投资项目C.扩建项目D.企业投资项目E.改建项目【答案】 AC5、进度计划的调整方法包括( )。A.改变工作的最早开始时间B.改变工作之间的逻辑关系C.将关键工作压缩为非关键工作D.改变子项目工作延续时间E.重新编制网络计划【答案】 BD6、建设项目进度控制的特点是

24、( )。A.动态性B.静态性C.创造性D.阶段性E.复杂性【答案】 ACD7、下列关于施工阶段工程质量控制原则的表述，正确的是( )。A.对建设项目工程施工全过程实施质量控制，并以事后控制为重点B.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度C.对工程项目的人、机、料、方法、环境等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位D.以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促工程承包单位全面实现承包合同约定的质量目标E.坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用【答案】 BCD8、设计成果评审中，对经济性的要求有( )。A.设计服务应满足设计合同对建设进度

25、的要求B.工程建设总投资满足合同规定或审批文件的要求C.原材料、动力消耗指标达到或接近国内先进水平，生产成本合理D.能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行、符合有关规定要求，能耗处于国内同类设计先进水平E.投资回收期、借款偿还期、各项收益率、利润率等技术经济指标满足相关规定要求【答案】 BCD9、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有( )。A.施工条件不利B.不可抗力C.设计变更的影响D.建设项目参与方的组织不当E.资金保障不能满足进度计划要求【答案】 ACD10、建设项目资本金的筹集方式分为( )。A.吸收间接投资B.吸收直接投资C.发行股票D.发行可转换公司债券E.发行有价证券【答案】

26、 BCD11、建立和实施内部控制应遵循的原则有( )。A.独立性原则B.适应性原则C.全面性原则D.成本效益原则E.合法性原则【答案】 BCD12、关于组建评标委员会的表述，正确的是( )。A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B.评标委员会人数为5人以上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家【答案】 BC13、间接损失是由于直接损失发生所引起的破坏事实，它包括( )。A.额外费用损失B.收入

27、损失C.人身损失D.责任损失E.物质损失【答案】 ABD14、质量管理职能包括( )。A.质量特性B.质量策划C.质量控制D.质量保证E.质量改进【答案】 BCD15、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括( )。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】 ACD16、建设项目进度控制的特点是( )。A.动态性B.静态性C.创造性D.阶段性E.复杂性【答案】 ACD17、建设项目工程作业现场的职业健康安全管理应考虑的人员健康安全包括( )。A.工作场所内员工B.临时工作人员C.合同方人员D.访问者E.上级管理人员【答案】 ABCD18、招标的性质可以概括为

28、( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】 ABC19、承包商向建设项目业主提出交工验收申请时，应具备的条件有( )。A.设备已进行试车调试B.竣工资料文件已备好C.合同规定内容已完成D.已将相关资料移交项目业主E.已进行自检【答案】 ABC20、对不同等级的风险应策划相应的控制策略，具体包括( )和不可容许风险。A.可忽略风险B.可预测风险C.可容许风险D.重大风险E.中度风险【答案】 ACD21、

29、下列关于建设项目施工安全计划主要内容的表述，正确的是( )。A.安全计划应在项目开始实施前制定，并在实施过程中不断调整和完善B.为了评价施工安全计划的有效性，发现不安全行为和隐患C.安全计划把安全责任目标分解到岗，落实到人D.安全计划是进行安全控制和管理的指南E.安全计划是考核安全控制和管理工作的依据【答案】 AD22、资金使用计划可以按( )编制。A.项目B.过程C.规模D.进度E.费用【答案】 ABD23、采用( )的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A.新设备B.新结构C.新材料D.新工艺E.新能源【答案】 BCD24、配套的五保、水土保

30、持和安全等设施，应与主体工程同时( )。A.设计B.施工C.生产D.投资E.投产使用【答案】 AB25、工程应尽量采用( )的技术，吸取科研新成果，体现先进技术和生产力水平。A.安全B.先进C.成熟D.适用E.核心【答案】 BCD26、根据国家现行有关规定，建设项目竣工验收一般应具备的条件有( )。A.对区域经济和社会发展的带动作用B.生产准备工作能适应投产的需要C.生产性项目和辅助性公用设施已按设计要求建成，能满足生产使用D.必需的生活设施已按设计要求建成E.建设项目的技术档案资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅【答案】 BCD27、与全数检验相比较，抽样检验具有的优点包括( )。A.检验

31、数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验C.适合于关键工序部位或隐蔽工程D.检验所需时间较少E.有充分的代表性【答案】 ABD28、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是( )。A.促进新技术的应用B.控制设计成果质量C.优选工程设计单位D.优化工程设计E.提高投资效益【答案】 BD29、在项目建设实施管理目标体系中，最重要的是( )控制目标。A.质量B.工期C.费用D.安全生产E.信息管理【答案】 ABCD30、社会影响评价主要是分析项目建设对当地经济和社会发展的影响，包含( )。A.征地拆迁补偿和移民安置情况B.对当地增加就业机会的影响C.项目对自然资源的保护

32、与利用情况D.财务效益评价E.对当地税收与收入分配的影响【答案】 AB31、建设项目索赔的特点是( )。A.索赔的普遍性B.索赔权利的平等性C.索赔的特殊性D.索赔强调合同依据和事实证据E.索赔处理的复杂性【答案】 ABD32、推行代建制的关键是选择( )的代建单位。A.有资质B.规模大C.信用好D.有能力E.有经验【答案】 ACD33、建设项目职业健康安全和环境管理应实施( )管理，才能取得成效。A.全社会B.全过程C.全面D.全员E.全行业【答案】 BCD34、投资者风险分散的做法有( )。A.投资类型多样化B.投资时间差异化C.风险单位分割化D.投资区域多元化E.投资对象分散化【答案】

33、ABCD35、设计方案评审的主要内容包括( )。A.总体方案评审B.设计总说明审查C.设计方案审核D.专业设计方案评审E.总体审核【答案】 ACD36、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有( )情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的C.关系社会公共利益的D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的【答案】 ABD37、根据工程建设项目自行招标试行办法，自行招标的条件包括( )。A

34、.具有项目法人资格B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.设有专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员【答案】 ABCD38、采用新设法人融资方式的建设项目，项目资本金应由项目投资人按投资协议约定的( )，按时、足额缴付。A.出资方式B.监督管理程序C.出资金额D.出资计划E.资金筹措方案【答案】 ACD39、建设项目工程设计直接管理模式的特点是( )。A.建设项目业主具有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.对专业咨询公司的工

35、程设计管理水平、能力和资质有严格的要求，专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性C.建设项目业主和设计单位没有合同关系，由项目管理公司独立负责组织完成工程设计或通过设计招标选择设计单位承担工程设计D.建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理E.建设项目业主自己组建工程设计管理机构，不易发挥设计单位系统分析综合比选的作用【答案】 AD40、关于组建评标委员会的表述，正确的是( )。A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B.评标委员会人数为5人以上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采

36、取随机抽取确定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家【答案】 BC大题（共10题）一、某住宅工程项目，建筑面积31000m【问题】1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?【答案】二、某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C等三家国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定：6月1日至6月5日9:0017：00在该单位总经济师室出售招标文件。

37、招标文件中规定：6月30日为投标截止日;投标有效期到7月30日为止;投标保证金统一定为100万元，投标保证金有效期到8月30日为止;评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标，于7月16日向A公司发出中标通知书，并于7月18日与A公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A公司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司的分包单位。建设单位于7月2

38、8日将中标结果通知B、C两家公司，并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告。问题1.招标人自行组织招标需具备什么条件?要注意什么问题?2.对于必须招标的项目，在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标?3.该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。【答案】三、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发

39、生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构

40、完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件13，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件13中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件13中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】四、某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m【问题】1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任?为什么?2

41、.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些?【答案】五、某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设规模为日处理能力41.5万m现邀请合格的潜在土建工程施工单位参加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包三级或以上资质，并在近两年承担过2座以上(含2座)10万m【问题】1.建设工程招标的方式有哪几种?各有何优缺点?2.哪些工程建设项目必须通过招标进行发包?3.可以不进行招标，而采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些?【答案】六、某住宅

42、楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全

43、部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中，总承包方提出的各项请求是

44、否符合约定?分别说明理由。【答案】七、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单。事件3：专业监理工程师在检查甲施

45、工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工程师通知单要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监理工程师的做法是否妥当。不妥

46、之处，说明理由并写出正确做法。4.在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。【答案】八、某承包商承接了一项综合楼建设任务，该项目是该地区的标志性建筑物。整个建筑为箱形基础，主体为框架剪力墙结构，地下3层，地上28层。在整个施工过程中，施工单位加强了对整个质量的控制。在第6层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现问题，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第12层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。施工单位严格的质量管理和控制，使得该工程顺利完工，达到验收条件

47、，项目业主组织了验收。问题：1.在建筑安装过程质量控制的内容包括哪些?2.说出在第6层对隐蔽工程的质量控制要点。3.如果第12层实体混凝土经检测达不到要求，施工单位应如何处理?4.该项目达到什么条件后方可进行竣工验收?【答案】九、某工程项目估算总投资2200万元，其中施工估算价1000万元，设备采购估算1000万元，勘察估算43万元，设计估算100万元，监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。【问题】1.简述招标投标法要求必须进行招标的工程项目是什么?2.工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定必须进行招标的标准是什么?3

48、.以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标?4.背景材料中有两处不妥，请找出来。【答案】一十、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?【答案】