专业承包施工合同

《专业承包施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专业承包施工合同（31页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、专业承包施工合同 现今许多公民的维权意识在不断增加，合同的用途越来越广泛,合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我细心整理的专业承包施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。 专业承包施工合同1 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它有关法律，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协 商,共达成如下协议。 一、工程期限: 本工程自_ 年_月_日至_ 年_月_日交工，施工期限为_天。逢雨天及其它重要缘由,施工期限顺延。二、材料选用：本工程必需运用甲方指定的_牌系列产品,型号为 _。 三、施工方法: 四、甲方工作内容：1、甲方应向乙方供应

2、住宿、水电、材料堆放场所,协调处理施工所遇到的一切问题。 、甲方委派_为驻工地代表,协调监督本工程施工 及工程验收。 3、新工程甲方应向乙方供应图纸及施工要求。 4、工程完成十天后,甲方不验收，此工程可视为合格工程。 五、乙方工作内容: l、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。2、乙方委派_为驻工地代表,协调监督本工程施工及工程验收。 、乙方施工人员必需遵守甲方各项规章制度，爱惜公物、文明 施工。 4、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定,如发生 一切事故，应由乙方担当。 六、工程结算方式： 1、本工程每平米造价为_元。 2、本工程面积约为_2，竣工后，按实做面积结算。 3、乙方施

3、工人员、材料等设备进入工地后,甲方应付乙方工程 总造价预付款_,计_元。 4、工程竣工验收合格后，除留保修金外,余款十日内一次结清。 5、结算以公司发票为准,支票收款人必需填写本公司名称，如 合同款项挪为它用，将追究其法律责任。 七、保修期限及保修金: 、本工程保修期为_年。2、本工程预留合同总造价_%作为保修金,计_元， _年期满后一次结清。八、争议解决方式: 1、甲、乙双方发生争议时,双方共同协商解决。 2、当协商调解无效时,可向西安市仲裁委员会申请仲裁。九、附则： 、本合同一式_份，甲方执_份,乙方执两份。2、双方签字盖章后生效。 十、补充条款： 甲方（公章)乙方(公章）： 法人代表：

4、注人代表： 联系人: 联系人: 联系电话: 联系电话: 签定时间: 签定时间:专业承包施工合同2 发包方： （以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方） 甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一样,依据合同法中华人民共和国建筑法,及其他相关法律法规,订立本合同。 一、工程名称: 外墙保温工程。 二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外全部外墙施工项目,详细做法如下：(1、聚氨酯防潮底漆;、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层；3、界面砂浆；、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格171.7m，直径I06mm)塑料锚栓双向50锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带，宽度0

5、0mm窗上口通长设置厚度同保温层一样，聚氨酯材料防火等级为B2级,乙方组织施工。）工程量约为 ，该保温项目施工前的开工打算,竣工后清理、垃圾清运、产品爱护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、平安等施工管理全面负责。 三、 合同总工期：四、 对乙方质量、平安要求:工程质量标准: (1)一次性验收合格；（2)施工依据和验收标准:a.按设计单位认可的施工图纸; b.按由乙方供应并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收； c.按建设部建筑工程施工质量验收统一标准(GB300-20xx);()最终验收部门:甲方、总包

6、、监理、设计、业主和桓台县质监站。 ()并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。1、乙方及其作业人员要严格根据平安生产规范和相关标准施工防护、作业要求支配施工，出现任何生产平安事故由乙方担当赔偿责任。 2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必需是有专业资质的施工单位,需供应施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60供应给施工单位,乙方并负责施工材料试验。 五、合同价款： 承包单价,6厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m,乙方完成承包任务后，工程量以现

7、场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。 六、 价款结算 1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的30%。 2、乙方按期完成后，即 80%，若乙方在约定工期内完不成，甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部担当,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。、 余下2%承包款以前付清。 七、本和同自双方签字盖章之日起生效

8、，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款) 合同签订地点: 甲方： 乙方： 电话: 电话：专业承包施工合同3发包方: （以下简称甲方） 承包方: (以下简称乙方）甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任，经双方协商一样,依据合同法中华人民共和国建筑法,及其他相关法律法规，订立本合同。一、工程名称：外墙保温工程。 二、承包范围:乙方包工包料，除去外墙砖以外全部外墙施工项目,详细做法如下:( 1、XXX防潮底漆;2、0厚现喷硬泡XX保温层; 、界面砂浆；4、20厚X找平层中间附合热镀锌电焊网 6）塑料锚栓双向50锚固;外用防裂砂浆罩面;、岩棉防火隔离带，宽度40窗上口通长设置厚度同保

9、温层一样,XXX材料防火等级为级,乙方组织施工。）工程量约为 ，该保温项目施工前的开工打算，竣工后清理、垃圾清运、产品爱护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、平安等施工管理全面负责。 三、 合同总工期:四、 对乙方质量、平安要求: 工程质量标准: （1)一次性验收合格; (2）施工依据和验收标准: a、按设计单位认可的施工图纸；b、按由乙方供应并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收； 、按建设部建筑工程施工质量验收统一标准(B50300); (3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和_县质监站。（

10、4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。 、乙方及其作业人员要严格根据平安生产规范和相关标准施工防护、作业要求支配施工,出现任何生产平安事故由乙方担当赔偿责任。 2、资质资料要求:X、XXX两种材料的生产厂家要有_市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准；XXX施工单位必需是有专业资质的施工单位，需供应施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%供应给施工单位,乙方并负责施工材料试验。 五、合同价款：承包单价，6厚处XX发泡外墙保温综合单价17元2，乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部

11、经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。 六、 价款结算1、施工2个楼,每完成一个楼的XX发泡,付款单栋楼保温款的3,即2个楼全部完成后付总承包款的3。 、乙方按期完成后,即 0%，若乙方在约定工期内完不成0%,甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部担当，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东X公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。 3、 余下20%承包款以前付清。 七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款) 合同签订地点:

12、甲方: 乙方: 电话: 电话:专业承包施工合同4 乙方:以下简称乙方甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等,尊循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，使工程能平安、保质、高效、按期的完成,经双方协商订立条款如下：一、工程概况 1、结构类型：框架结构、施工面积约：完工后按实际铺贴的地面面积计算。二、承包工程内容采纳：包工包料(人工、主材、辅耗材，防水材料铺贴、一切施工工具，包括全部地面、墙体上翻0mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品爱护等全部与防水相关的工作内容,以及全部干脆、间接的费用),甲方不再担当任何

13、费用。 三、合同工期 开工日期20xx年xx月xx日完工日期2x年月xx日按甲方工程进度工期,工期每延迟一天罚款000元。拖延工期在三天以上,甲方有权要求乙方无条件退场。 四、合同价款支付 1、合同价款:聚乙烯丙纶防水卷材(SC)400g材料、人工等单价（一切相关费用)每平米3元按实际完工地面的面积计算,单价包括但不限于（墙体、柱跟清理及上翻400m、搭接的100m材料人工，附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。 2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所担当的各项工作必需达到规范及合同的要求，未能达到要

14、求的按合同单价6%赐予结算。并担当返工的材料费及延误工期的罚款。 、按实际完工的工程量计算，乙方全部的材料都进场,甲方付万元人民币,基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的5;余款5作为本工程的质量保修金，保修期满1个月内付清。 五、质量与检验1、承包工程质量标准:施工工艺、流程等见方案。 2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。、甲方供应乙方技术交底及相关事项。4、承包工程质量应达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 5、乙方应仔细根据标准、规范和设计图纸

15、要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验,并为检查检验供应便利条件。 六、工程验收收与结算1、工程具备验收条件，甲方在三个工作日内验收，并由甲乙双方共同测量工程量。2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效,逾期视为同意并结算工程款。 3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他缘由影响整体工程安排以及造成干脆经济损失由乙方担当一切责任。 七、质量保修 、乙方应根据法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定，对交付甲方的分项工程在质量保证期内担当质量保修责任，并担当由此产生的一切费用(材料费、人工费)。 2、质量保修期为 3、质量保修金双方约定为总工程款的5,质量保

16、修期满后一个月内付清。八、平安施工 1、乙方进场的施工人员必需听从甲方管理和指挥，食住自理。 2、对自已的施工人员的平安负责，并担当由此发生的一切工伤、医药等其它费用。3、做到活完下脚料清,离场时全部材料、拉圾的清理运输有乙方负责。 九、违约和争议 本合同在履行过程中发生的违约和争议,由双方当事人协商解决，协商不成的,可依法向当地人民法院提起公诉。 十、其它如有未尽事宜，双方可协商增加补充合同,补充合同并具有同等法律效力。十一、本合同一式四份,甲方保留三份，乙方保留一份，自签订之日起生效，原有合同作废,质量保修期满、承包工程余款付清后,本合同即告终止,随之失效。甲方(盖章):乙方(盖章）：代表

17、人(签字)：乙方代表人(签字):合同订立时间0xx年x月xx日专业承包施工合同5 发包人(以下简称甲方）： 代表人：住址：承包人（以下简称乙方）: 责任人: 住址： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,就_项目_型建设工程协商一样,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_2、工程编号：_;施工许可证号：_; 、工程地点:_ 4、工程范围：_5、工程方式:双方商定实行下列第_种方式。 ()乙方包工、包料。（2)乙方包工、部分包料,甲方供应部分材料 （)乙方包工、甲方包全部材料 6、工程期限：

18、（1）安排开工日期_年_月_日，安排完工日期_年_月_日,总共_日历天。(2)开工前_天，乙方向甲方发出开工通知书。 二、图纸和文件的保管与供应 (1）图纸由工程师单独保管,但应免费供应给乙方两套复制件。乙方须要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同肯定须要，乙方在未经工程师同意的状况下，不得将甲方或工程师供应的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，乙方应将依据合同供应的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。(2）凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。三、工程质量 1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙

19、方必需根据设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 、乙方所承包的工程，必需全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到0%，优良率达到_。、本工程的质量监督,由质量监督站负责，双方均应接受其对工程质量的监督与检查。 、双方对工程质量的争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方担当。 四、工程检查验收、乙方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。、乙方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必需经过设计单

20、位和甲方同意并签证后，方可运用。 、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 4、工程竣工后,乙方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方担当。交工验收中如发觉有不符合质量要求，须要返工的工程,应分清责任。属施工缘由造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最终检验合格的日期为准。、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲

21、方已经运用,即视同交验。由于乙方缘由，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。 五、工程合同总价1、本工程合同总价为人民币_元。 2、如遇下列状况,合同总价作相应调整： (1)合同总价内经双方确认的暂估价改变;（2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的改变; （3）重大设计发生变更； （）在施工中新增加了工程项目;（5)其它_。 3、价款支付方式：_ 六、工期顺延 （)按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； （2)凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发

22、觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度； (3）不属包干系数范围内的重大设计变更,供应的工程地质资料不准,致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度； (4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上），影响正常施工; （5)非乙方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工; (6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; (7)人力不行抗拒的因素而延误工期。 七、施工打算 1、甲方在开工前应办妥征地拆迁;清除施工场地范围内影响施工的原有管线,绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料,构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）;解决

23、施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方供应全部工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸,参加设计交底，编好施工图预算,负责编制施工组织设计或施工方案,进行现场平面布置,搭建施工临时设施,支配施工总进度安排,储备材料,加工构件，做好一切施工打算。 八、平安施工与检查1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工，并随意接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负

24、责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 九、甲方工作、施工场地具备开工条件和完成时间的要求 （1)开工条件:_； （)完成时间：_年月_日。 2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求 ()时间:(2）地点： （3）供应要求： 3、施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：_年_月_日_时_分_年_月_日_时_分 、会审图纸和设计交底的时间:_ 十、乙方工作 、施工防护工作的要求：_、成品爱护的要求:_ 3、施工场地四周建筑物和地下管线的爱护要求:_4、施工场地整体卫生的要求:_ 十一、争议解

25、决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：1、提交_仲裁委员会仲裁； 、依法向_人民法院起诉。十二、违约责任 1、甲方的违约责任：(1)因甲方变更安排，供应的资料不精确,或者未根据期限供应必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 （2）工程未阅历收,甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题,由甲方担当责任。 (3）因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的，甲方应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失

26、和实际费用。（4）乙方验收通知书送达_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 (5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。、乙方的违约责任： ()因乙方的缘由致使建设工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当担当损害赔偿责任。 (）因施工人的缘由致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的，施工人应当担当违约责任。十三、合同解除 1、甲方乙方协商一样,可以解除合同。 2、停止施工超过_天，甲方仍不支付工程款(进度款）,乙方有权解除合同。 3、乙方将其承包的

27、全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。 4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同： （1）因不行抗力致使合同无法履行。(2)因一方违约(包括因甲方缘由造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。 、一方依据2、3、款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前_天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同十一条关于争议的约定处理。 6、合同解除后,乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用,并按合同约定支付

28、已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方担当,因未刚好退货造成的损失由责任方担当。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十四、合同生效与终止 1、双方在协议书中约定合同生效方式。 、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 十五、附则、本合同正本_份，具有同等效力,由甲方乙方分别保存_份。 2、本合同

29、条款如对特殊状况尚有未尽事宜,双方协商解决。 甲方：代表人:联系电话:签订日期： 乙方： 代表人：联系电话: 签订日期：专业承包施工合同6 发包人(甲方)：公司 承包方(乙方):_装饰公司 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称: 12工程地点: 1.3承包范围:经双方确认预算的工程内容及合同附件1承包方式:包工、包料大包干1.5工期：本工程自 年 月 日开工，于年月 日竣工 16工程质量： 1.7合同价款（人民币大写):万元 其次条 甲方工作 2.开工前3天,向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明3份,并

30、向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。22指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3托付监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。 2.负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线,古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。 .5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审

31、批手续。 .6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第三条乙方工作 3.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排交甲方审定。 .2指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于

32、施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 36工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第四条 关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工,影响工期,则工期顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算),则工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定 1本工程以施

33、工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj3-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gb308)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。54由于甲方供应的材料、设备质量不合格

34、而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当,工期不顺延。 6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采纳第 种： （）固定价格。 ()固定价格加 包干风险系数计算。包干风险包括 内容。(3）可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2本合同生效后,甲方分次，按下表约定支付工程款,尾款

35、竣工结算时一次结清。 拨款分4次进行 划拨合同价款 %金额（元) 合同签订后 合同价付30% _元 其次次 工程进度至30%付合同价款0% _元第三次工程进度至%付合同价款的10 _元 第四次 工程完工后1天内付合同价款5% _元 余下%合同价款作为本工程的质保金 _元.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料七天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在七天内,结清尾款。第七条 关于材料供应的约定 7本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表二），应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费

36、用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条 有关平安生产和防火的约定 81甲方供应的施工图纸或做法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工作平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法律、规范。 8由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关

37、平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九条嘉奖和违约责任 1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天,按付款额的 支付滞纳金。 9.由于乙方缘由，逾期竣工,每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶上措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。 9.3乙方根据甲方要求，全部或部分工程项

38、目达到优良标准时，除按本合同5.款增加优质价款外,甲方支付乙方元，作为嘉奖。 .4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9.甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款),由甲方负责并担当损失。 96未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.7未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9.8因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理 l0.

39、1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁,当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十一条其他约定 第十二条 附则 1.1本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。 1.2本合同正本两份，双方各执一份,副本贰份,甲方执贰份，乙方执贰份。 13本合同履行完成后自动终止。 12.附件(1)施工图纸或做法说明 (2)工程项目一览表（3)工程预算书(4)甲方供应的货物清单 (5)会议纪要(）设计

40、变更 ()其他 发包方(甲方):广州_公司代表人签: 承包方（乙方）：广州_装饰总公司代表人签: 签订地点：签订日期：专业承包施工合同7建设方:(甲方） 承包方：(乙方） 甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程详细状况，双方在同等自愿、协商一样的状况下,达成下列协议: 一、工程名称: 二、承包范围： 三、质量:按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。 四、工期： 天。五、工程造价及付款方式:1、工程造价: 元吨,共计吨,共计 元。、付款方式:完工后一次性付清。 六、甲乙双方责任及义务： 1、若甲方不

41、按合同付款，乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。 2、乙方在施工前,甲方必需保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必需到施工现场。 3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己担当。 4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部担当。 5、在施工期间个别天气和个别状况，工期可以顺延，因乙方缘由,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。 七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成，由寿光市人民法院裁决。 八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。 九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。 甲方(公章):_ 乙方（公章):_ 法定代表人(签字）:_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日本文来源：网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢！第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页