市政工程施工合同范本

《市政工程施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市政工程施工合同范本（89页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、市政工程施工合同范本 市政工程施工合同范本1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的_居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关_居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况1、工程名称：_市政工程。2、工程地点：_。3、建设单位：_房地产开发有限公司。二、工程承包方式、范围和内容1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。2、工程承包范围为甲方负责施工的

2、_居住主题公园_市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。3、工程承包内容为_居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。三、具体施工承包内容和清工承包计价依据1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据（1）工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。（2

3、）计价依据：基坑砂包支护：_元/m；砼浇捣_元/m；预制盖板_元/块，基坑抽水、排水：_元/座；砖砌体：_元/块；内外粉刷：_元/m，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据（1）砼管施工承包内容和包清工计价依据a、工作内容：配合甲方放样、测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整，基槽支护、支模，排水、抽水，砼垫层拌制、浇捣，100m内水平运输，砼管吊装就位、承插口封头、管座砼拌制、运输、浇捣、养护、砼修补、检验后人工土方回填夯实（不包括基槽机械挖土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用）。b、计价依据：直径500800：_元/m，直径1000：_元/m

4、。（2）塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据a、工作内容：配合甲方放样测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实（防止管子机械回填土时下沉，造成倒返水或管内积水。管子周围150mm必须回填砂土，不允许有石块、砖碴物等回填以免压破管子），不包括机械挖土、回填的费用。b、计价依据：200塑料加筋管子：_元/m，300管子_元/m。埋设超过1、8m管子：_元/m3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据（1）施工内容：配合甲方施工放样，基底300mm内土方人工修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖砼拌制、浇捣、养护，砌块浇水湿润，砂浆拌制、

5、砌筑，内外粉刷，安放井座、井盖，爬梯、养护，材料100mm水平运输（井座盖从仓库提货），井内清理干净。根据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改（机械作业后破损需返工重做，另行计算），配合水电安装施工。（2）计价依据：直径为1500：_元/座；直径为1250：_元/座；直径为1000：_元/座；直径为700：_元/座（深度在1、2m内），直径为700，深度在1.2m以上：_元/座，检查井盖板70070080，每块_元。4、围墙施工内容和包清工计价依据（1）施工内容：配合甲方测量、放样，基底300mm内土方人工修整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，砼垫层拌制、浇捣，砂浆拌制、砌筑，人工

6、回填土（不包括机械开挖，回填费用）夯实，水平距离100m运输。（2）计价依据：砼垫层（含卵石垫层）：_元/m；砖砌体：_元/块；预制板安装另行计算。5、其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据（1）施工内容：所涉及工作面内基底300mm内的人工土方开挖、回填，人工土方平整夯实，场地平整，饰面块材料粘合层以下的所有泥工施工内容，砼浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料100m水平运输。（2）计价依据：砼垫层含卵石垫层（汽车停车为位）：_元/，人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层：_元/，区内小路砼_元/，随捣随抹压光_元/，水泥砂面层压光地面：_元/。圆弧形花坛砖砌体_

7、元/块，其它砖砌体_元/块，砼构件、砼道路浇捣_元/m。6、施工作业所需要的机具，如翻斗车、砼平板振动机、砼振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具，概由乙方自备和维修保养、保管，且乙方自备的上述机具必须满足其施工承包内容的施工需要，必须服从甲方施工现场的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在本合同给定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方提供搅拌机一台，泥浆泵二台，电缆和配电箱，但乙方应对甲方提供的机具设备妥善维护和保管，工程完工后及时交还甲方，对乙方非自然损坏的机具设备，乙方应参照市场价赔偿。7、乙方应根据其工程包清工价款，

8、按甲方财务管理要求编制员工工资表给甲方。8、乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。9、上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由项目部管理人员根据实际情况指定技工和普工作业。甲乙双方约定在保证质量、安全和进度效率的情况下，技工按_元/小时，普工按_元/小时结算。10、遇特殊情况，现场需紧急处理的材料、机具等，乙方应无条件服从甲方指挥，予以清理或搬迁等。四、工程工期1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业

9、人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按_元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的_%。2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。五、工程质量甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量

10、问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。六、甲乙双方责任1、甲方责任（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。（2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。（3）及时协助乙方做好有关工程量签证工作。（4）负责办好施工手续，需乙方协助的.工作乙方无条件配合。（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。（6）向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。（7）甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、

11、水费、电费等由甲方负责承担。（8）负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。（9）协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。2、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。（3）服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。（4）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。（5）因乙方原因造成的质量事故，

12、乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。（6）进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。（7）全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。（10）严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款_元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。（11）施工期间

13、发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款_元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。（12）乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。（13）发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不

14、报。（14）积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。（15）乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。（16）积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。（17）乙方必须确保其专职管理人员的到位（规定必须至少有1名专职管理人员满勤在现场），并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。（18）乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协

15、商后，按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的购备费用由乙方自行负责承担。七、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收，甲方在接到

16、乙方质量验收通知后，积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。十、工程价款支付1、乙方在订立合同时自愿交纳2万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金，乙方施工承包范围内工作完成后退还，不计任何利息。2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。3、每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、安全教育等手续的工人，当月出勤率不少于25个工日的，经市政项目部管理人员认可后，于下月18日至20日发

17、放每月每人_元整的生活费，如缝年关发至工资总额的80%，编制工人工资表，随同出勤表上交项目部统一发放生活费。4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内，甲方应付清全部包清工价款。5、如由于乙方原因，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方的价款结算，按已完成的工程量的70%结算，乙方保证金由甲方视情处理。十一、附则1、乙方必须有效组织施工人员、机具，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙

18、方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。4、本合同一式_份，甲方、乙方各执_份，报送甲方劳务公司、分公司各_份。5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。6、本合同于_年_月_日订立。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日市政工程施工合同范本2甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方

19、将承建的_的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照中华人民共和国民法典及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。一、劳务分包人资质情况身份证号码：_住址：_二、工程概况：1.工程名称：2.工程地点：甲方原有住宅院内3.承包范围：土建、装饰、水电包工包料;三、使用的标准和适用法律：1.运用法律法规：中华人民共和国民法典。2.运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。四、甲乙双方责任和义务：1.乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一

20、套;甲方为工程发包方，乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。2.甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。3.甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合，以确保施工顺利进行直至完成。4.乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。5.乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定

21、，做到文明施工，工完场清、料用尽;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;6.乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位;7.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。8.甲方按时支付工资后，乙方必须按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否则，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。9.乙方人员如果违反以上约定的，甲方有权给予相应的经济处罚，直至解除合同。五、施工安全及文明施工管理;1.遵守

22、甲方的各项规章制度，服从甲方的统一安排管理，按甲方规划安排指定的地点、位臵进行材料堆放，保持施工场地整齐、道路畅通。2.施工人员进入现场必须正确戴好安全帽，做到安全文明施工。3.做好施工现场文明管理，进行材料分类堆码整齐，做到工完场清料尽。4.施工期间乙方必须采取严格的施工安全措施，由于乙方违章操作造成的安全事故均由乙方自行负责，由于甲方指挥失误和不可抗力因素造成的安全事故由甲方负责一切费用。5.乙方应遵守国家有关主管部门对施工场地的交通、施工排水、排污、施工噪音、夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产以及现场防火等管理规定，接受安检、城监的检查监督，如因乙方原因造成违章事件，由

23、乙方负责解决。6.乙方人员如果违反安全文明施工管理制度的，甲方有权给予相应的经济处罚。六、工期要求：按甲方规定时间组织足够的劳动力，满足现场工程进度的需要，若不能满足，经甲方口头通知或书面通知仍不能满足需要者，甲方有权终止合同或处以适当经济处罚或增加调换班组。七、工程单价及付款方式：1、工程单价明细表注：小型机具、用具(如：斗车、砂板、铁铲、两相振动器、安全帽、劳保用品)等由乙方自备。以上工作内容均以实际施工为收方结算依据，若未发生，则无工程量。2、付款方式：乙方确保工程质量，施工中途不付款，工程完工后1个月内付到85%，余款经验收合格后6个月内甲方付清劳务费用。八、验收与交付1.工程具备完工

24、验收条件，甲方应及时组织验收。2.如果乙方施工质量未达到质量要求，乙方必须承担其相应的技术处理费用及返工误工费。九、乙方承诺：1.在规定时间内未完成，每拖延一天罚款500元，若甲方造成由甲方负责。2.乙方向总承包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及保持分包质量的连带责任。3.因施工造成甲方施工窝工、返工的一切费用和责任由乙方承担，并自愿接受甲方合理的经济处罚。4.乙方因工程质量进度致工期违约，或因乙方原因在施工过程中对第三人造成损害，使甲方产生承担赔偿责任时，甲方有权向乙方追偿。5.乙方如果拖延工期、组织不力、管理不善，甲方有权终止本分包合同，

25、责令乙方_日内退场，其劳务费用只结算已完合格工程量总额的70%。乙方承担因此造成的损失和责任。十、其它1.本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式三份，甲方两份、乙方一份。本合同经双方签字盖章后生效，合同内容履行完毕后自然失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日市政工程施工合同范本3甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)本工程根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就_工程分包承建达成一致，订立本合同。

26、一、 工程名称：二、 工作地点：三、 工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。四、 承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。五、 建设工期：20天六、 工程造价：1、 底层为重胶沥青砼单价：4cm_12元 /cm_平方米=48元/平方米 13931平方米_48元/平方米=668688.00元2、 面层为改性沥青砼单价：4cm_14元/cm_平方米=42元/平方米 13931平方米_42元/平方米=585102元 13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥

27、青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积_单价+面层实际面积_单价七、 付款办法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。八、 材料供应：乙方自行采购。九、 技术要求：乙方必须严格按工程施工规范施工，在施工中需

28、要变更、修改厚增减项目必须经过业主同意，方能施工。十、 质量要求: 甲方驻派一名项目经理配合现场质量管理，并接受业主委托的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范精心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙方自理。十一、施工管理：乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要积极配合搞好施工协调工作，协助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质打围，保证文明施工。十二、如遇不可抗拒的自然灾

29、害，工期由双方商定。十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修壹年。十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。合同签章后立即生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自动失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日市政工程施工合同范本4发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和建筑法及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程概括：北京薛营民族老人公寓小区雨、污排水、道路工程2、工程地点：北京薛营民族老人公寓西侧市政污水口至

30、污水处理厂第二条：承包范围和内容发包人提供给承包人的施工图纸指定范围内的雨污水井、排水管道、顶管部分的原路面拆除、修复，土方开挖、回填及余土外运，排水管道、顶管的敷设及与市政检查井接口，雨污水井的砌筑、粉刷、井盖安装、路基、路面等相关工作。第三条：承包方式工程承包方式：包工、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修（材料费另行计算）等一切工作。第四条：合同工期、合同工期：暂定 日历天。、本工程开工日期以甲方书面通知开工为准，竣工以验收通过为标志，并以此为工期截止时间（日历天从开工之日算起）。在施工现场具备施工条件的情况下，乙方应具备足够的人员、材料、设备等满足甲方阶段工期的工期要求。3、如遇

31、下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方工程师代表签证后，阶段工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。（1）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震）而影响工程进度的。（3）由于甲方原因造成乙方无法正常施工，工期顺延。以上引起的阶段工期顺延，乙方在后续工期安排中，应采取积极措施追赶工期，必须保证施工质量，不得影响合同工期和验收交付使用时间。第五条：工程质量标准与要求1.工程质量标准：合格、按规定做好相关材料的试验及工程的检测验收工作。2.工程质量验收标准：按国家及相关部门规定的工程质量验收规范及标准执行。3.未经甲方和设计单

32、位同意乙方不得擅自使用替换材料（设备），不得降低施工工艺、工序要求标准；管道标高满足院区雨污水排放要求。4.材料质量：（1）本工程材料采购使用必须符合设计要求和国家质量标准。“三证”俱全、乙方严禁使用不符合设计要求和国家质量标准的材料。（2）本工程材料应符合国家规定和省质量监督检查部门对建筑材料及产品的具体要求，国家规定必须进行检验检测的材料乙方应严格执行。材料进场后，按规定进行抽检的材料应按规定进行抽检，检验合格经监理工程师及甲方书面认可后方可使用。（3）工程质量必须符合设计图纸、相应设计文件及国家相应规范的要求，严格按照设计图纸及规定工艺施工。（4）如原材料、施工工艺或工程质量不符合合同约

33、定和发包人要求，发包人有权要求承包人停工或返工，因此发生的一切费用由承包人承担，工期不顺延，如承包人返工后经发包人检验仍不能达到合同要求，发包人有权解除合同，承包人应承担由此给发包人所造成的一切损失。第六条：合同造价本合同价款为实际发生量260元/米计算（人工），所需全部材料费按实际价格结算。所用机挖费用由乙方承担（费用按实际发生量计算）；排水检查污水井暂按20个计算，所需费用单独计算；外运渣土及道路路面恢复按实际发生量进行计算。（具体施工费明细另附说明）第七条：工程价款支付付款方式：人工费及相关材料费于年底前一次性付80%,竣工验收合格后付15%，留5%保证金，保修期满后一次性付清。（保修期

34、两年）第八条：工程变更与现场签证1、 甲方交付的设计施工图纸、说明和有关技术资料、图纸会审纪要、书面通知，均为施工的有效依据，乙方均不得擅自修改，乙方不得擅自联系设计单位进行变更。2、 工程设计图纸“错、漏、碰、缺”的工程设计变更通知由设计院发出修改通知，由甲方盖章确认后作为设计变更依据。3、 涉及到甲方提出的设计变更，由甲方书面通知乙方先行按通知要求进行变更施工，随后甲方应及时与设计单位联系补充“设计变更通知”，由甲方盖章确认后的工程变更通知视同作为设计变更依据。4、 在工程主施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方要求确认，甲方应在收到乙方书面通知之日起3个工作日内提出解决

35、方案。（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（2）设计图纸和设计文件表未不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；（3）设计图纸和说明文件中未标明施工条件发生了预料不到的特殊困难等。第九条：工程管理条例1、 本工程不允许转包或者违法分包。2、 乙方承诺单独承担因违反当地政府的相关规定而引起的各种行政处罚，并负责协调好相关部门的关系，安全生产、文明施工、确保工程按期验收，如因此给甲方造成损失的乙方负责全部赔偿。3、 乙方应服从甲方总工程部的现场协调和安全文明管理。第十条：工程资料与移交1 工程资料（1）乙方承包范围内的各项施工资料须按

36、国家规定，必须随施工进度同步报送给甲方及监理方。（2）工程竣工验收前十天，必须报送符合质检和备案要求及标准的全套齐全竣工资料，竣工资料向甲方移交，接受监理方、甲方的审查，不齐全资料应在三日内补齐，否则乙方承担相关责任，甲方有权延期付款。（3）工程竣工交付后七日内，必须报送竣工图纸及变更、签证资料，工程结算资料必须装订成册，按编号顺序报送，否则乙方承担相关责任，甲方有权延期付款。2 工程移交工程竣工日期以验收通过为标志，并以此为工期截止时间。3 竣工资料要求：竣工验收合格并交付使用后15日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸，一式四套，否则，甲方有权延期付款。第十一条：双方义务（一）甲方义务

37、1甲方派驻的现场代表： 总监理工程师： 监理工程师：甲方应按合同规定时间向乙方提供施工场地。2.负责工程款的按期支付。3.如乙方不能满足合同要求，甲方有权单方解除合同并对所有工程进行分包，费用从合同款中扣除，乙方应无条件退出施工现场。4.及时提供至工地内的水源和电源接口，确保工程按期顺利开工，其用水用电费用由乙方自理。（二）乙方义务：1乙方在施工中必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。乙方应对施工过程中的人身和财产安全事故承担全部责任。2.乙方应在甲方制定的临时设施场地内搭建临时设施，保证施工现场的整洁，负责自身施工产生的垃圾（含生活垃圾）清运工作并承担相应费用，应做好安

38、全防护工作。3.在竣工验收交付使用前，乙方负责产品的成品保管，如因保管不当或者施工不善造成的部件的丢失、损坏、磨损，均由乙方在不影响工期的情况下，无偿更换。4.本工程应配备足够的工程管理人员包括技术人员和质检人员。现场的项目经理、技术负责人以及其他工程管理人员必须经甲方审定、满足工程管理要求，否则甲方有权通知乙方给予更换或增加，并且要求项目经理、技术负责人必须常驻现场。5.乙方委派作为技术负责人，须持有与工程相适应的资格证书，负责施工其间的施工质量、安全责任。6.服从甲方代表及监理工程师的监督，按时参加现场例会。7.在进度、质量、内业资料、现场安全、文明施工等方面的管理服从甲方。第十二条：工程

39、保修与责任1. 乙方应与甲方签署质量保修协议书，工程质量保修工作严格按照协议书执行。本工程质量保修期为通过竣工验收并移交甲方使用之日起两年。2. 质量保证期责任：乙方在质保期内若存在工程材料质量和施工质量问题，乙方必须履行保修义务，乙方应在接到甲方通知后2小时内派人到达现场维修。乙方拒不履行合同义务的，甲方可以另行委托他人维修，上述费用由乙方承担，甲方可在合同约定的乙方质保金中扣除。当乙方保修金不足以支付以上费用时，甲方有权向乙方追偿。第十三条：违约责任1. 甲方违约责任：甲方未按合同规定支付工程价款，乙方工期顺延。甲方承担工期延误责任。2. 乙方违约责任：.乙方承担材料的质量保证，乙方擅自更

40、换材料的项目，乙方按擅自更换材料的项目工程造价的叁倍向甲方支付违约金并赔偿甲方全部损失。.乙方违反国家的文明施工和安全施工规定，造成人员伤亡事故，乙方应主动向政府主管部门报告并承担所有一切经济责任和社会责任，如因此给甲方造成损失的应赔偿甲方全部损失。.经验收如有不合格工程，乙方应无条件返工、整改；采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由乙方负责，如因此给甲方造成损失的应赔偿甲方全部损失。第十四条：争议解决方式本合同自双方签字盖章后、之日起生效至合同各项内容执行完毕后终止。合同未尽事宜，各方均可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十五条：本合同一式贰份

41、，双方各执壹份，每份具有同等的法律效力。甲方：乙方：委托代理人：日期：委托代理人： 日期：市政工程施工合同范本5甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期： 月 日竣工日期： 月 日总工期： 天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。2、适用标准、规范：市政工程质量验收标准、国标CJJ1-、CJJ3-90。3、适用法律、法规：合同法、建筑法。三、工程款支付1、工程款支付方式:现金

42、;四、争议的解决： 如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日市政工程施工合同范本6发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准文号：资金二、承包范围承包范围：三、合同价款金额（大写）： 元（人民币） 小写：

43、 元，其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）： 元（人民币） 小写： 元。四、合同工期合同工期： 日历天计划开工日期： 年 月 日计划竣工日期： 年 月 日。五、质量标准工程质量标准：合格。六、合同文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.中标通知书；2.投标函及其附录；3.已标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；4.合同条款专用部分；5.合同条款通用部分；6.技术标准和要求；7.合同图纸。双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。七、承包人承诺按照本合同约

44、定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。九、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：双方约定 后本合同生效。发包人：（盖章） 承包人：（盖章）住所： 住所：法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章） 或委托代理人：（签字或盖章）联系电话： 联系电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：市政工程施工合同范本7施 工 合 同承包单位：合同编号：上高县市政工程施工合同发包人(全称)：上高县城镇建设工作领导小组办公室 承包人(全称)：江

45、西鸿辉建设工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的建设工程施工合同(示范文本)，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：上高县友谊广场市政建设工程镜山公园内路面、人行道、路缘石、土石方及排水管、沟及广场建筑1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金 1.6 承包范围： 1.7 承包方式：招标清单范围内及施工图规定的内容包工包料二、合同文件及解释顺序1.本合同条款;2.中标通知书;3.投标

46、书及其附件;4.标准、规范及有关技术文件;5.图纸; 6.工程量清单;7.工程报价单或预算书;8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。三、双方一般权利和义务3.1 发包人工作1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程 地点，保证施工期间的需要;3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;4.在合同签订一周内向承包人提供6 套图纸(含返还的三份竣工图)。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对

47、资料的真实准确性负责;5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);6.水准点与坐标控制点在签订合同后2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验;7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用;9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案;负责向市政工程质量监督机构办理质量报监;10.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包

48、方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。3.2 承包人工作1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫;3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人;5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费;6.做好施

49、工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用;7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。3.3 派驻工程师及权限3.3.1 发包单位派驻工程师姓名：_李建_，职务：_副主任_，发包人委托的职权：_负责协调施工现场各方面关系，对施工现场“三控”进行监督管理;负责现场工程变更签证及工程量增减签证;图纸发放、组织竣工验收等。3.3.2 监理单位派驻工程师姓名：_，职务：_，发包人委托的职权：_监理规范及监理合同约定的职权范围 。3.

50、3.3 承包单位派驻项目经理姓名：_龙中平 _职务：_项目经理 _ 3.3.4 承包单位派驻技术负责人姓名：_万建国_ _职务：_公司副总_ _四、工期4.1 工期开工日期：，竣工日期：，合同工期：总日历天数260有效日历天。4.2 工期延误承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行; 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; 4.设计变更和工程量增加;5.一周内非承包人原因停水、停电、停气

51、造成停工累计超过8小时; 6.不可抗力;7.双方约定工期顺延的其它情况：五、质量5.1 工程质量5.1.1 工程质量标准：合格5.1.2 工程施工和质量标准评定依据的标准、规范： (1)给排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 (2) 沥青路面施工及验收规范GB5009296(3)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 (4)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87 (5)建设工程文件归档整理规范GB/T50328- (6)市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90 (7)市政桥梁工程质量检验评定标准CJJ2-90 (8)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90 (9)

52、市政工程质量检验评定标准(城市防洪工程)CJJ9-85 (10)城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-89 (11)城市道路养护技术规范CJJ36-90(12)城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90 (13)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 (14)城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89- (15)城市桥梁养护技术规范CJJ99-(16)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城221号)(17)其它需要明示的标准、规范名称：_ 。5.2 隐蔽工程和中间验收工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。5.3 工程试车工程试车要求

53、及费用的承担：_/_ _ 5.4 竣工验收工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定， 7天内向发包人提供 一 套完整竣工资料及竣工验收报告、 一套竣工图。5.5 质量保修具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件工程质量保修书中约定，质量保修书作为本合同的附件。六、安全施工市政工程施工合同范本8甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)本工程根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就_工程分包承建达成一致，订立本合同。一、 工程名称：二、 工作地点：三、 工程内容：室内田径馆

54、和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。四、 承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。五、 建设工期：20天六、 工程造价：1、 底层为重胶沥青砼单价：4cm_12元 /cm_平方米=48元/平方米 13931平方米_48元/平方米=668688.00元2、 面层为改性沥青砼单价：4cm_14元/cm_平方米=42元/平方米 13931平方米_42元/平方米=585102元13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积_单价+面层实

55、际面积_单价七、付款办法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。八、 材料供应：乙方自行采购。九、 技术要求：乙方必须严格按工程施工规范施工，在施工中需要变更、修改厚增减项目必须经过业主同意，方能施工。十、 质量要

56、求:甲方驻派一名项目经理配合现场质量管理，并接受业主委托的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范精心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙方自理。十一、施工管理：乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要积极配合搞好施工协调工作，协助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质打围，保证文明施工。十二、如遇不可抗拒的自然灾害，工期由双方商定。十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修

57、壹年。十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。合同签章后立即生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自动失效。甲方(公章)：_X 乙方(公章)：_X法定代表人(签字)：_X 法定代表人(签字)：_X_X年_月_日 _X年_月_日市政工程施工合同范本9发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称： 。1.2 工程地点： 。1.3 承包范围： 。1.4 承包内容： 。1.5 甲方视需要，可对乙方承包范

58、围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。第二条 合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。2.2 合同工期：本工程于 年 月 日开工，至 年 月日竣工，共 个日历天。2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一 天，按本工程总价的 计算，按天累计。2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计 划，尽一切可能保证工期。2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一