2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（五）含解析

《2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（五）含解析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（五）含解析（42页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年全国一造建设工程计价考前密押预测卷（五）含解析一、单选题1.（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）A、工程量清单缺项B、不可抗力C、物价波动D、提前竣工答案：A解析：P237-241发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为五类：(1)法规变化类，主要包括法律法规变化事件；(2)工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件；(3)物价变化类，主要包括物价波动、暂估价事件；(4)工程索赔类，主要包括不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔等事件；(5)其他类，主要包括现场签证以及发承包双方

2、约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。2.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A、标准化B、有效性C、定量化D、高效处理答案：B解析：工程造价信息管理的基本原则包括：标准化原则：要求在项目的实施过程中对有关信息的分类进行统一，对信息流程进行规范，力求做到格式化和标准化。有效性原则：工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。定量化原则：工程造价信心不应是项目实施过程中

3、产生数据的简单记录，应该是经过信息处理人员的比较和分析。采用定量工具对有关数据进行分析和比较。时效性原则：考虑到工程造价计价过程的时效性，工程造价信息也应具有相应的时效性，以保证信息产品能够及时服务于决策。高效处理原则：通过采用高性能的信息处理工具，尽量缩短信息在处理过程中的延迟。3.建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（）。A、生产能力指数法与系数估算法B、系数估算法与比例估算法C、单位生产能力估算法与比例估算法D、系数估算法与单位生产能力估算法答案：B解析：混合法是根据主体专业设计的阶段和深度，投资估算编制者所掌握的国家及地区、行业

4、或部门相关投资估算基础资料和数据，以及其他统计和积累的、可靠的相关造价基础资料，对一个拟建建设项目采用生产能力指数法与比例估算法或系数估算法与比例估算法混合估算其相关投资额的方法。4.下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A、主要设备之间的匹配性B、生产方法是否符合节能要求C、工艺流程设备的安装方式D、各工序间是否合理衔接答案：D解析：选择工艺流程方案的具体内容包括以下几方面：(1)研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；(2)研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷；(3)研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益；(4)研究选择主要工艺参数；(5)研究工艺流程的柔性

5、安排。2020教材P119-1275.编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A、待冲基建支出B、应付款C、预付及应收款D、未交款答案：C解析：表6.1.2，建设项目竣工财务决算报表中的资金占用内容包括基本建设支出（交付使用资产、在建工程、待核销基建支出、非经营性项目转出投资）、应收生产单位投资借款、拨付所属投资借款、器材、货币资金、预付及应收款、有价证券和固定资产等。6.在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。A、50%B、60%C、70%D、80%答案：D解析

6、：“工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用（包括运至现场的费用），期中支付证书中应增加的款额为该费用的80%。”7.按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是（）。A、设计变更增加的费用B、局部地基处理增加的费用C、利率调整增加的费用D、预防自然灾害采取的措施费用答案：C解析：本题考查的是预备费。利率调整增加的费用属于价差预备费的调整范畴，不属于基本预备费范围。2020教材P30-318.(2018年)工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专

7、业工程应由（）招标确定分包人。A、项目主管部门B、发包人C、承包人D、发包人和承包人答案：D解析：发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，故选D。9.（2019年真题）某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A、1.200B、1.204C、1.290D、1.294答案：D解析：P4-9运输保险费=（原币货价（FOB）+国际运费）/（1-保险费率）*保险费率=（400+30）/（1-3）*3=1.2

8、94万元10.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是()。A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的15计算C、措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用答案：C解析：综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用，A选项错。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的1计算,B选项错。措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定，措施项目分为以“量”计算和以“项”计算两种。C选项正确。对于未计价材料费包括暂估单价的材料费应计入综合

9、单价，D选项错。2020教材P190-19511.自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。A、建筑安装工程费B、建设单位管理费C、生产准备D、联合试运转费答案：C解析：产准备费包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等属于生产准备费中的人员培训费及提前进场费。12.（2016年考题）采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）。A、项目价值B、服务内容C、计算基础D、费率和金额答案：D解析：本题考查的是措施项目清单。总承办服务费计

10、价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按照有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。13.单位工程施工图预算中的建筑工程预算的费用，采用工料单价法计算直接费后，再根据规定需要计算的费用项目包括（）。A、建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费B、企业管理费、利润、规费、税金C、企业管理费、工程建设其他费用D、分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用答案：B解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。工料单价法，是以分项工程的单价为工料单价，将分项工程量乘以对应分项工程单价后的合计作为单位工程直接费，直接费

11、汇总后，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。2020教材P169-18114.（2020年真题）对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）A、工程造价咨询机构B、工程设计单位C、工程造价管理机构D、工程监理单位答案：A解析：P258-262竣工结算文件审核的委托。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构对竣工结算文件进行审核。15.招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A、3%5%B、5%10%C、10%15%D、15%20%

12、答案：C解析：招标控制价编制时，暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算，一般可以分部分项工程费的10%15%为参考。16.（2018年考题）根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A、工程费用+工程建设其他费用B、建设投资+建设期利息C、建设安装工程费+设备及工器具购置费D、建设项目总投资答案：B解析：本题考查的是建设工程造价构成。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。17.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）

13、。A、到岸价=离岸价+运输保险费B、到岸价=离岸价+进口从属费C、到岸价=运费在内价+运输保险费D、到岸价=运费在内费+进口从属费答案：C解析：设备到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价运输保险费18.（2017年考题）我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国內甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元。A、5000B、4625C、4600D、4575答案：D解析：甲投标人的评标价为=5000（1-7.5%）-225=4575万

14、美元。参见教材P206。19.为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A、根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算B、拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C、在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D、在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响答案：A解析：在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：1）估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算，且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等。2）拟定施工总方案。施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤，4）编制施工进度计划。施工进度计划要满

15、足合同对工期的要求，在不增加资源的前提下尽量提前。编制施工进度计划时要处理好工程中各分部、分项、单位工程之间的关系，避免出现施工顺序的颠倒或工种相互冲突。5）计算人、材、机资源需要量。人工工日数量根据估算的工程量、选用的定额、拟定的施工总方案、施工方法及要求的工期来确定，并考虑节假日、气候等的影响。20.下列因素中，影响施工过程的技术因素是（）。A、工人技术水平B、操作方法C、机械设备性能D、劳动组织答案：C解析：本题考查的是施工过程的影响因素施工过程的影响因素包括技术因素、组织因素和自然因素。（1）技术因素。包括产品的种类和质量要求，所用材料、半成品、构配件的类别、规格和性能，所用工具和机械

16、设备的类别、型号、性能及完好情况等。21.在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）。A、施工本身造成的停工时间B、非施工本身造成的停工时间C、准备与结束工作时间D、不可避免的中断时间答案：A解析：工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。22.（2017年考题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A、定额人工费B、定额人工费+定额材料费C、定额人工费+定额施工机具使用费D、定额人工费+定额施工机具使用费+定额材料费答案：

17、B解析：计算基础中安全文明施工费可为定额基价、定额人工费或定额人工费+定额施工机具使用费，其他项目可为定额人工费或定额人工费+定额施工机具使用费。23.根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（）。A、发包人未能及时发出指令不能视为发包人违约B、因政策法令的变化不能提出索赔C、机械停工按照机械台班单价计算索赔D、发包人指令承包商加速施工有时也会产生索赔答案：D解析：由于发包人指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人可以提出索赔。24.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）

18、。A、有效工作时间B、不可避免的无负荷工作时间C、多余工作时间D、低负荷下的工作时间答案：A解析：器工作时间中有两类时间容易混淆，即有根据降低负荷和低负荷下的工作时间。在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作就是有根据降低负荷时间，属于机器有效工作时间。低负荷下工作属于工人或技术人员的过错所造成的，属于机器的损失时间。本题中汽车装载之所以下降，在于保温泡沫板的体积过大造成的，而不是工人或技术人员有过失或过错造成的，因而是有根据降低负荷下的工作时间，属于有效工作时间。25.某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（）万元。A、8

19、81.08B、883.74C、880.18D、882.90答案：A解析：公式可得：972=FOB+88+3（FOB+88）（1-3）；离岸价为881.08万元。26.(2014年)关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）A、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B、项目决策的内容是决定工程造价的基础C、投资估算的深度影响项目决策的精确度D、投资决策阶段对工程造价的影响程度不大答案：B解析：本题考查的是项目决策与工程造价的关系（1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决

20、策的结果。27.(2013年)关于国际工程招标，下列说法中正确的是()。A、投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B、开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C、开标时允许投标人提问但不允许录音D、采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启答案：D解析：采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的表述，其第二个信封不再开启。开标时一般不允许提问或做任何解释，但允许记录和录音。标书是否附有投标保证金或保函也应当众读出。不能因为标书未附投标保证金或保函而拒绝开启。投标书的方式不得加以限制(如规定必须寄交某邮政信箱)，以免延误。28.关于工程总承包合同价款的结算

21、，下列说法不正确的有（）。A、合同约定按月工程进度申请付款和付款时，发包人在收到承包人提交的每月付款申请报告之日起的14天内审查并支付B、发包人延误支付进度款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知C、发包人延误支付进度款达60天以上，并影响工程实施的，承包人有权解除合同D、发包人应在收到承包人提交的最终竣工结算资料后30日内，结清竣工结算的款项答案：A解析：选项A错误，合同约定按月工程进度申请付款和付款时，发包人在收到承包人提交的每月付款申请报告之日起的25天内审查并支付。29.（2018年考题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资

22、料；编制概算和编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）A、B、C、D、答案：A解析：概算定额法编制设计概算的步骤：1.搜集基础资料；2.列出分部分项工程项目名称并计算工程量;3.确定各分部分项工程费;4.计算措施项目费;5.汇总单位工程概算造价6.编写概算编制说明30.（2019年考题）施工图预算以二级预算编制形成（）。A、总预算和单位工程预算B、单位工程综合预算和单位工程预算C、总预算和单位工程综合预算D、建筑工程预算和设备安装工程预算答案：A解析：施工图预算的二级预算编制形式：建设项目总预算和单位工程预算。31.（2019年考题）根据我

23、国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A、脚手架费B、临时设施费C、二次搬运费D、非夜间施工照明答案：B解析：安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工単位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工裁费、临时设施费组成。32.已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是2min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.8，则其产量定额为（）m3/台班。A、96B、120C、150D、300答案：A解析：本题考查的是确定机械台班定额消耗量的基本方法。本题正确答案为A。对于循环机

24、械台班定额消耗量的确定的程序如下：（1）确定正常施工条件下1h循环次数和纯工作生产率。本题中1h循环次数为：60/2=30;1h纯工作生产率：300.5=15（m3/h）。（2）确定机械一个台班的纯工作时间。本题中一个台班的纯工作时间为：80.8=6.4（h）。（3）确定机械的产量定额。本题中机械的产量定额=156.4=96（m3）。33.某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（）万元。A、36.00B

25、、54.54C、56.73D、58.38答案：C解析：设期利息可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。其计算公式为：利息应包括以年利率方式收取的担保费和管理费。贷款利息为4%+2%=6%第一年贷款利息为：3001/26%=9（万元）第二年贷款利息为：(300+9+0.5600)6%=36.54（万元）第三年贷款利息为：(300+9+600+36.54)6%=56.73（万元）34.夏季防暑降温费属于（）。A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费答案：D解析：季防暑降温费属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费。夏季防暑降温费属于劳动保护费，而劳动保护费属于企业管理

26、费。35.（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）A、分部分项工程量工料单价B、措施项目工程量措施项目工料单价）C、其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D、单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金答案：C解析：P37-39分部分项工程费=（分部分项工程量x相应分部分项工程综合单价）；措施项目费=各措施项目费；其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；单项工程造价=单位工程造价；建设项目总造价=单项工程造价。36.国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具

27、费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A、2.00B、2.10C、2.31D、2.35答案：D解析：专用工具费=（18+2）*5%=1，废品损失=（18+2+1）*10%=2.1利润=18+2+1+2.1+0.4）*10%=2.3537.(2018年)竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A、竣工财务决算说明书B、竣工财务决算报表C、工程竣工造价对比分析D、工程竣工验收报告答案：A解析：竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说

28、明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。38.关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A、安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B、安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C、安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费不予计算D、固定在车间的施工机械，计算安拆费及场外运费答案：B解析：本题考查的是安拆费及场外运费的组成。安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。因此A错，B对。（2）单独计算的情况包括：1）安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算

29、2）利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。（3）不需计算的情况包括：1）不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2）不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3）固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。（4）自升式塔式起重机、施工电梯安拆费的超高起点及其增加费，各地区、部门可根据具体情况确定。39.（2018年考题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A、承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B、发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C、已标价工程量清单中没有计日工单价的，由

30、发包人确定价格D、已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格答案：A解析：承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的有关的规定商定计日工单价计量。40.（2019年真题）关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A、进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B、已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C、承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D、进度款的支付按期中结算价款总额

31、和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%答案：D解析：P256-258进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。选项A错误。已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算。如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。选项B错误。承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中。选项C错误。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计算，不低于60%.不高于90%。41.根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。A、

32、30%B、40%C、50%D、60%答案：D解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。42.(2009年)某工程在建设期初预计和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为()。A、0.9802B、1.0811C、1.1072D、1.197答案：B解析：本题考核的是设备、工器具价格指数的计算根据公式：设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价报告期购置数量)/(基期设备工器具单价报告期购置数量)，则第一年末的设备、工器具价格指数=

33、(110*5+78*8+48*12+10*65)/(100*5+75*8+50*12+8*65)=2400/22201.081143.(2016年)下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。A、筑路机在工作区末端的掉头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其

34、计算负荷。44.(2015年)关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是()。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D、安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：该题主要考察的是：施工合同无效的价款纠纷处理“建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。

35、(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。”45.（2016年考题）关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是（）。A、是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B、其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C、可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D、其价格性质为预期，不具有市场性质答案：C解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。施工图预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工

36、图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文件。施工图预算价格既可以是计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。46.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A、已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议

37、部分的工程，竣工结算按合同约定办理答案：B解析：发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理。已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。47.（2020年真题）对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。A、偶然工作时间B、工人休息时间C、施工本身造成的停工时间D、非施工本身造成

38、的停工时间答案：B解析：P54-60必需消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。48.编制和评审可研报告的费用属于（）。A、勘察设计费B、研究试验费C、可行性研究费D、建设管理费答案：C解析：程项目投资决策阶段，依据调研报告对有关建设方案、技术方案或生产经营方案进行技术经济论证，以及编制、评审可行性研究报告所需的费用。49.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D、承包人

39、超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理答案：C解析：1.施工合同无效的价款纠纷处理（1）建设工程施工合同无效的认定。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。（2）建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人埼求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：1）修复后的建设工

40、程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据相关法律的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。50.（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用

41、费率”计算是（）A、征地补偿费B、拆迁补偿费C、研究试验费D、工程监理费答案：D解析：P155-166建设管理费包括建设单位（业主）管理费、工程监理费等，按工程费用费率或有关定额列式计算。51.（2019年真题）根据标准施工招标文件(2007年版)通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A、施工中发现文物、古迹B、发包人延迟提供建筑材料C、承包人提前竣工D、因不可抗力造成工期延误答案：B解析：P245-253根据标准施工招标文件，选项A能获得工期+费用补偿，选项C能获得费用补偿，选项D能获得工期补偿，只有选项B可同时获得工期、费用和利润补偿。52.关

42、于征地补偿费用，下列表述正确的是（）。A、地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B、土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C、征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D、征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地答案：A解析：上附着物是指房屋、水井、树木、涵洞、桥梁、公路、水利设施、林木等地面建筑物、构筑物、附着物等。视协商征地方案前地上附着物价值与折旧情况确定，应根据“拆什么、补什咚；.拆多少，补多少，不低于原来水平”的原则确定。如附着物产权属个人，则该项补助费付给个人。地上附着物的补偿标准，由

43、省、自治区、直辖市规定。53.(2014年)正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A、13.50B、13.40C、12.50D、11.60答案：B解析：总消耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4kg。54.关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C、经复核认为招标控制价误差大于3%时，投标人应责成招标人改正D、投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉答案：D解析：A选项

44、，招标人应拒绝高于招标控制价的投标价；B选项，重新公布控制价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15天的应延长投标截止期；C选项，不应由投标人责成改正。55.(2016年)关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是()。A、评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C、评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D、评标委员会有权直接确定中标人答案：C解析：评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。A不对。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说

45、明或补正，直至满足评标委员会得要求。B不对C对。除招标文件中特别规定了授权评标委员会直接确定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过3人，并标明排列顺序。D不对。56.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率为1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A、25.82万元B、25.85万元C、26.09万元D、29.09万元答案：B解析：57.(2013年)关于标底与招标控制价的编制，下列说

46、法中正确的是()。A、招标人不得自行决定是否编制标底B、招标人不得规定最低投标限价C、编制标底时必须同时设有最高投标限价D、招标人不编制标底时应规定最低投标限价答案：B解析：招标投标法实施条例规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。58.(2015年)单位建筑工程预算的费用项目包括()。A、建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费B、人、才、机费用及企业管理费、利润、规费、税金C、人、才、机费用及企业管理费、工程建设其他

47、费用D、分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用答案：B解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。单位工程施工图预算包括：建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。单位工程施工图预算中的建筑安装工程费应根据施工图设计文件、预算定额（或综合单价）以及人工材料及施工机具台班等价格资料进行计算。不论是按照单价法还是全费用综合单价法，都包含：企业管理费、利润、税金和规费。简单点说，单位建筑工程预算的费用项目包括人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金。59.（2019年考题）采用实物量法与工料单价法编制施工图预算，其工作步骤的差异体现在（）。A、工程量的计算B、直接费的计算C、

48、税金的计算D、企业管理费的计算答案：B解析：工料单价法：核对工程量计算结果后，将定额子项中的基价填于预算表单价栏内，并将单价乘以工程量得出合价，将结果填入合价栏，汇总求出单位工程直接费。实物量法：根据当时当地工程造价管理部门定期发布的或企业根据市场价格确定的人工工资单价、材料单价、施工机械台班单价、施工仪器仪表台班单价分别乘以人工、材料、机具台班消耗量，汇总即得到单位工程直接费。60.下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）。A、暂列金额B、材料暂估价C、专业工程暂估价D、总承包服务费答案：D解析：列金额和暂估价由招标人确定，投标人应根据招标人列出的金额计入

49、投标总价中。总承包服务费的费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。多选题1.按照财办建200891号文的规定，竣工决算的编制依据有（）。A、经批准的设计文件及设计交底、图纸会审资料B、项目计划任务书及立项批复文件C、项目总概算书和单项工程概算书文件D、项目竣工结算文件E、双方签订的建筑安装工程承包合同终结凭证答案：ABCD解析：建设项目竣工决算的编制依据建设项目竣工决算应依据下列资料编制：（1）基本建设财务规则（财政部第81号令）等法律、法规和规范性文件;（2）项目计划任务书及立项批复文件；（3）项目总概算书和单项工程概算书文件；（4）经批准的设计文件及设计交底、图纸会审资料；（5）招标文

50、件和最高投标限价；（6）工程合同文件;（7）项目竣工结算文件；（8）工程签证、工程索赔等合同价款调整文件；（9）设备、材料调价文件记录；（10）会计核算及财务管理资料；（11）其他有关项目管理的文件。2.采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A、不符合质量要求的工程不予计量B、只按工程量清单计量规范的要求进行计量C、无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D、因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予计量E、应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认答案：ADE解析：工程计量的原则包括下列三个方面：不符合合同文件要求的工程不予计量。按合

51、同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。3.下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是（）。A、在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用B、一般自然灾害造成的损失费用C、利率、汇率调整所增加的费用D、不可预见的地下障碍物处理的费用E、超规超限设备运输增加的费用答案：ABDE解析：本预备费般由以下四部分构成：（1）工程变更及洽商。在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部

52、地基处理等增加的费用。（2）般自然灾害处理。一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程项目，该费用应适当降低。（3）不可预见的地下障碍物处理的费用。（4）超规超限设备运输增加的费用。4.下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（）。A、超高施工增加B、建筑物的临时保护设施C、大型机械设备进出场及安拆D、已完工程及设备保护E、施工排水、降水答案：ACE解析：有些措施项目是可以计算工程量的项目，如脚手架工程、混凝土模板及支架（撑）、垂直运输、超高施工增加、大型机械设备进出场及安拆、施工排水及降水等。5.关于施工投标报价中下列说法中正确的有（）。A、投标人

53、应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单B、投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C、投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D、投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E、投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备答案：ACDE解析：复核工程量，要与招标文件中所给的工程量进行对比，注意以下几方面：（1）投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单。其中特别注意，按一定顺序进行，避免漏算或重算；正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致。（2）复核工程量的目的不是修改工程量清单，即

54、使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决。对工程量清单存在的错误，可以向招标人提出，由招标人统一修改并把修改情况通知所有投标人。3）针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。投标人可以运用一些报价的技巧提高报价的质量，争取在中标后能获得更大的收益。（4）通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。在核算完全部工程量清单中的细目后，投标人应按大项分类汇总主要工程总量，以便获得对整个工程施工规模的整体概念，并据此研究采用合适的施工方法，选择

55、适用的施工设备等。并准确确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。6.在国际工程承包中，根据FIDIC施工合同条件（1999年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括（）。A、实际工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%B、该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C、由于工程量的变动直接造成单位工程费用的变动超过1%D、原工程量全剖删减，其替代工程的费用对合司总价无影响E、该部分工程量是合同中规定的“固定率项目”答案：ABC解析：可以调整合同规定费率或价格的条件包括：该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程

56、量的变动大于10%。该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过中标金额的0.01%。由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。7.关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A、履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式B、履约保证金不得超过中标合同金额的5%C、中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金应予退还D、招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E、履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时答案：ADE解析：在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文

57、件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提交履约担保。履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式，可以选择其中的一种作为招标项目的履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。8.下列有关工程欠款的利息支付说法

58、正确的是（）。A、当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B、利息从应付工程价款之日计付C、建设工程已实际交付的，计息日为交付之日D、建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为开工日期答案：ABCD解析：建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日。9.关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（）。A、招雇解雇费应计入人工费B、管理费包括现场管理费与公司管理费C、管理费不包括广告宣传费与交际费D、驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E、

59、建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小答案：ABE解析：工费应该包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费用等。管理费包括工程现场管理费（占整个管理费的20%30%）和公司管理费（占整个管理费的70%80%）。管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的工作人员工资、工作人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。业务经费包括：（1）广告宣传费；（2）交际费。AB对，C错。开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：（5）驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用。D错。

60、单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小，反之开办费就越大。E对。10.下列施工工作的时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（）。A、基本工作时间B、休息时间C、辅助工作时间D、准备与结束工作时间E、不可避免的中断时间答案：ACD解析：效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。11.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A、企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B、企业施工生成和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C、对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊

61、鉴定检查所发生的检验试验费D、按全部职工工资总额比例计提的工会经费E、为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用答案：ADE解析：B选项，应该是不属于固定资产的工具；C选项，企业管理费中的检验试验费是指对建筑以及材料和构件进行的一般鉴定。12.（2020年真题）关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有（）A、包含随设备同时订购的首套备品备件费B、包括施工现场自制设备的制造费C、包括达到固定资产标准的办公家具购置费D、包括进口设备从来源地到买方边境的运输费E、包括设备采购、保管人员的工资费答案：AD解析：P4-9设备原价指国内采购设备的出厂（场）价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常

62、包含备品备件费在内，备品备件费指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件所发生的费用；13.(2013年)下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A、外贸手续费B、关税C、消费税D、增值税E、车辆购置税答案：CDE解析：消费税、增值税、车辆购置税的计算基数均是“到岸价+关税+消费税”。选项A，外贸手续费=到岸价格(CIF)人民币外汇汇率外贸手续费率；选项B，关税=到岸价格(CIF)人民币外汇汇率进口关税税率。2消费税=（到岸价+关税）*消费税率/(1-消费税率）转化一下，就是消费税=（到岸价+关税+消费税）*消费税率，所以C的说法是正确的。14.下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的是（）。A、附加工作费B、装卸费C、运输损耗D、调车费E、运输费答案：ABDE解析：料运杂费包含外埠中转运输过程中发生的一切费用和过境过桥费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费。15.（2017年考题）根据建设工程工程量清单计价规范GB-50500-2013），关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的是（）。A、计日工按发包人