2023年全国一造《建设工程造价案例分析（交通）》考前密押预测卷（五）含解析

《2023年全国一造《建设工程造价案例分析（交通）》考前密押预测卷（五）含解析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年全国一造《建设工程造价案例分析（交通）》考前密押预测卷（五）含解析（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年全国一造建设工程造价案例分析（交通）考前密押预测卷（五）含解析简答题（总共6题）1.某路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定，按实际完成工程量计价。根据合同的规定，承包人必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理人负责计量，工程的总价款根据承包人取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前，承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。【问题】1根据该工程的合同特点，监理人提出了计量支付的程序要求如下，试改正其不恰当和错误的地方。（1）对已完成的分项工程向业主申请质量认证。（2）在协议约定的时间

2、内向监理人申请计量。（3）监理人对实际完成的工程量进行计量，签发计量证书给承包人。（4）承包人凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。（5）监理人复核申报资料，确定支付款项，批准向承包人付款。2在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包人为了使压实质量得到保证，将压实范围适当扩大，施工完成后，承包人将扩大范围的施工工程量向监理人提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问监理人为什么会做出这样的决定？3在工程施工过程中，承包人根据业主指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定？4在土方开挖过程中，有两个重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一

3、些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性小雨。由于雨后土中含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了工期。随后，承包人按照正常索赔程序向监理人提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问监理人是否该受理这两起索赔事件？为什么？答案：1计量支付的要点：（1）对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。（2）取得质量认证后在协议约定的时间内向监理人申请计量。（3）监理人按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量，签发计量证书给承包人。（4）承包人凭质量认证和计量证书向监理人提出付款申请。（5）监理人审核申报资料，确定支付款额，向业主提供付款证明文件。2

4、监理人拒绝的原因：（1）该部分的工程量超出了施工图的要求，一般来讲，也就超出了合同约定的工程范围，不属于监理人计量的范围。监理人无权处理合同以外的工程内容。（2）该部分的施工是承包人为了保证施工质量而采取的技术措施，监理人或造价工程师认可的是承包人的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。3变更价款原则的确定：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算，变更合同价款。（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。（3）合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理人批准执行

5、。这一批准的变更价格，应与承包人达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。4对两项索赔的处理：（1）对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予受理。（2）阴雨天气属正常季节性的自然现象，这是有经验的承包人预先应估计的因素，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。2.某工程业主与承包人签订了修建地下连续墙的工程承包合同。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理工程师批准。甲、乙双方合同规定6月1日开工，9月20日完工。合同总价7500万元。材料款占总合同价的50%，预付备料款为总合同价的30%，于6月10日前拨付给承包人；工程进度款由承包人按月申报，经审核后于下月5日前支付；工

6、程竣工并交付竣工结算报告后30日支付工程总价款的95%，留5%为保修金。各月计划完成产值表单位：万元该工程的基坑开挖土方量为150000m3，规定自开工之日起50天完成开挖，假设挖基坑直接费单价为4.5元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁6台斗容量为2m3的挖掘机施工（租赁费500元/台班）。在基坑开挖施工中发生了如下几项事件：1.施工过程中，因遇到软土层，接到监理工程师6月10日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。2.6月14日接到监理工程师于6月15日复工令，同时提出设计变更通知单，由此增加土方开挖量9000m3。3.7月27月4日，因降罕见暴

7、雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工15个工日。4.7月5日用30个工日修复冲坏的施工便道，7月6日恢复挖掘工作。问题：（15分）1.按原施工计划，为业主提供一份完整的逐月拨款计划。2.承包人对上述哪些事件可以向业主要求索赔？每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3假设人工费单价是50元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？答案：1.由于题中未约定预付款的扣回与还清方法，因此执行2018版公路工程标准施工招标文件相关条款。预付款：750030%=2250万元起扣点：7500-2250/50%=3000万元材料预付款从未施工工程尚需的主要材料及构

8、件的价值相当于工程预付款数额时起扣，此后每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。对发包人不利。T=P-M/N式中T起扣点；M工程预付款限额；N主要材料所占比重；P承包工程价款总额。6月份：累计产值1200万元，小于起扣点，不予扣回预付款。拨款：1200万元，累计拨款：1200万元7月份：累计产值2700万元，小于起扣点，不予扣回预付款。拨款：1500万元，累计拨款：2700万元8月份：累计产值5500万元，大于起扣点，开始扣回预付款：（5500-3000）50%=1250万元拨款：2800-1250=1550万元，累计拨款：4250万元9月份：累计产值7500万元

9、，全部扣回预付款：2250-1250=1000万元保留金：75005%=375万元拨款：2000-1000-375=625万元，累计拨款：4875万元2.事件1：非承包人原因引起的停工，可以向业主要求工期和费用索赔，索赔5天。因监理工程师停工指令，配合地质复查而发生工期延长。该事件自6月10日停工、15日复工，历时5天。事件2：因监理工程师提出设计变更，可以向业主要求工期和费用索赔，索赔3天。因变更增加土方开挖量9000m3而发生工期延长。依据题意，完成开挖需9000/（150000/50）=3天。事件3：因不可抗力原因引起的停工，可以向业主要求工期索赔，索赔3天。因7月2日4日降罕见暴雨，共

10、历时3天。事件4：属于承包人施工中的辅助工作，不可以向业主要求索赔。总计索赔工期：5+3+3=11天3.事件1：因监理工程师停工指令，配合地质复查而发生费用。费用：5015（1+30%）=975元事件2：因监理工程师提出设计变更通知单，增加土方开挖量9000m3而发生费用。费用：4.59000（1+20%）=48600元事件3：因不可抗力原因引起的停工，根据2018版公路工程标准施工招标文件关于不可抗力的相关条款，仅当不能按期竣工的，合理延长工期；发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担；其它风险自担。费用：0事件4：属于承包人施工中的辅助工作，不可以向业主要求索赔。费用：0总计索赔费用：975

11、+48600=49575元3.某高速公路某合同段，签约合同价位6000万元，工期为9个月。招标文件按公路工程标准施工招标文件（2018）编制。合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同项目专用条款约定开工预付款为签约合同价的10%，计量累计达签约合同价的30%时开始回扣，至计量累计达到签约合同价的80%扣完。合同约定月支付的最低限额为300万元。合同约定预留质量保证金为月支付额的5%基数为月完成额，与计量支付同步扣留。计量支付按月进行。开工后各月实际完成并经监理人确认合格的工程量（假设各月计量与实际完成工程量完全一致）如下表：问题：（20分）1.工程价款结算的方式有哪些？2.计算本工

12、程的预付款起扣月份和起扣月份扣回开工预付款金额，完成扣回的月份是第几月？3.逐月计算应支付的工程进度款。4.计算本工程的竣工结算工程款。答案：1.工程款的结算方式主要分为按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方协定的其他方式。（此问题的答案在教材中没有相应的内容，建议评分时灵活掌握标准。）（2分）2.预付款的起扣时间和数额、扣完时间起扣点：600030%=1800（万元）前两个月累计完成250+950=1200（万元），前三个月累计完成250+950+800=2000（万元），显然从第3个月开始预付款扣回，即本工程预付款起扣月份为第3个月。（1分）当月扣回金额：预付款为合同价款的10

13、%，超过起扣点后每次计量扣回的比例为：10%（80%-30%）=20%（250+950+800-1800）20%=40（万元）（2分）扣回完成点：600080%=4800（万元），第7个月累计完成金额为4430万元小于4800万元，第8个月累计完成金额为5230万元，应在第8各月完成预付款扣回。（2分）3.按月支付的工程款第1个月：未达到合同约定的付款最低限额，不能签发计量支付证书。（1分）第2个月：1200（1-5%）=1140（万元）（1分）第3个月：800（1-5%）-40=720（万元）（1.5分）第4个月：550（1-5%-20%）=412.5（万元）（1分）第5个月：650（1-5

14、%-20%）=487.5（万元）（1分）第6个月：330（1-5%-20%）=247.5（万元），小于300万元，不签发支付证书（1.5分）第7个月：900（1-5%-20%）+247.5=922.5（万元）（1分）第8个月：本月应扣回质量保证金8005%=40（万元）（1分）本月应扣回预付款（4800-4430）20%=74（万元）（1分）本月支付：800-40-74=686（万元）（2分）第9个月：800（1-5%）=760（万元）（1分）4.竣工结算累计完成金额：6030万元累计支付金额：600010%+1140+720+412.5+487.5+922.5+686+760=5728.5（

15、万元）质量保证金：60305%=301.5（万元）累计支付金额+质量保证金=5728.5+301.5=6030（万元）累计完成累计金额与累计支付金额、质量保证金吻合。上式中，600万元为预付款，质量保证金301.5万元在缺陷责任期满后支付。因此本项目竣工结算工程款为6030万元。（2分）4.某建设项目的工程费用与工程建设其他费用的估算额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。各年的投资比例为：第一年20%，第二年55%，第三年25%。该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款本金为40000万元（其中外汇贷款为2300万美元），贷款按年度投资比例发放。贷款的人民币部分年利率为6%

16、（按季计息）；贷款的外汇部分年利率为8%（按年计息），外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。【问题】1估算建设期贷款利息。2估算拟建项目的总投资。答案：1计算建设期贷款利息。（1）人民币贷款实际利率计算。人民币实际利率：（16%4）416.14%。（2）每年投资的贷款部分本金数额计算。人民币部分贷款本金总额：4000023006.624820（万元）；第1年：2482020%4964（万元）；第2年：2482055%13651（万元）；第3年：2482025%6205（万元）。美元部分贷款本金总额：2300（万美元）；第1年：230020%460（万美元）；第2年：230055%1265（万美元

17、）；第3年：230025%575（万美元）。（3）计算每年应计利息。人民币建设期贷款利息计算第1年贷款利息：（049642）6.14%152.39（万元）；第2年贷款利息：（4964152.39）1365126.14%733.23（万元）；第3年贷款利息：（4964152.3913651733.23）620526.14%1387.83（万元）；人民币贷款利息合计：152.39733.231387.832273.45（万元）。外币贷款利息计算第1年外币贷款利息：（04602）8%18.4（万美元）；第2年外币贷款利息：（46018.4）126528%88.87（万美元）；第3年外币贷款利息：（4

18、6018.4126588.87）57528%169.58（万美元）；外币贷款利息合计：18.488.87169.58276.85（万美元）；合计贷款利息金额：2273.45276.856.64100.66（万元）。2根据建设项目总投资的构成内容，计算拟建项目的总投资。总投资建设投资贷款利息（521805000）2273.45276.856.661280.66（万元）。5.根据工作之间的逻辑关系，某工程施工网络计划如图2-3所示。该工程有两个施工组织方案，相应的各工作所需的持续时间和费用见下表。在施工合同中约定：合同工期为271天，实际工期每拖延1天，逾期违约金为0.5万元；实际工期每提前1天，

19、提前工期奖为0.5万元。图2-3某工程施工网络计划表2-12某工程施工网络计划基础资料表【问题】1分别计算两种施工组织方案的工期和综合费用并确定其关键线路。2如果对该工程采用混合方案组织施工，应如何组织施工比较经济？相应的工期和综合费用各为多少（在本题的解题过程中不考虑工作持续时间变化对网络计划关键线路的影响）？答案：1根据对图2-3中施工网络计划的分析可知，该网络计划共有4条线路，即：线路1：1236910；线路2：12347910；线路3：1247910；线路4：1258910。（1）按方案组织施工，将施工网络计划基础资料表中各工作的持续时间标在网络图上，如图2-4所示。图2-4中4条线路

20、的长度分别为：t13046385050214（天）；t2304650593950274（天）；t33028593950206（天）；t43040433550198（天）。图2-4方案施工网络计划关键线路为持续时间最长的线路，即线路2：12347910，计算工期T1274天。将表2-12中各工作的费用相加，得到方案的总费用为212.5万元，则考虑逾期违约金后的综合费用C12125（274271）0.5214（万元）。（2）按方案组织施工，将表2-14中各工作的持续时间标在网络图上，如图2-5所示。图2-5方案施工网络计划图2-5中4条线路的长度分别为：t12842384849205（天）；t22

21、84248553949261（天）；t32828553949199（天）；t42839433349192（天）。关键线路仍为12347910，即为t2，则计算工期Tt2261（天）。将表2-12中各工作的费用相加，得到方案的总费用为224.5万元，则考虑提前工期奖后的综合费用C2224.5（261271）0.5219.5（万元）。2（1）根据第1问结果，为使施工更加经济，关键工作采用方案，非关键工作采用方案。即关键工作A、B、E、G、J、L执行方案的工作时间，保证工期为261天；非关键工作执行方案1的工作时间，而其中费用较低的非关键工作有：tD40（天），CD19（万元）；tI50（天），CI

22、24（万元）；tK35（天），CK15（万元）。则按此方案混合组织施工的综合费用为：C219.5（19.519）（2524）（1615）217（万元）（2）在方案的基础上，按压缩费用从少到多的顺序压缩关键线路。计算各关键工作的压缩费用：关键工作A、B、E、G、L每压缩一天的费用分别为1.5、0.5、0.25、0.75、1.0万元。先对压缩费用小于工期奖的工作压缩，即压缩工作E2天，但工作E压缩后仍不满足合同工期要求，故仍需进一步压缩；再压缩工作B4天，则工期为268（27424268）天，相应的综合费用为：C212.50.2520.54（268271）0.5213.5（万元）因此，应在方案的基

23、础上压缩关键线路来组织施工，相应的工期为268天，相应的综合费用为213.5万元。6.某三级公路路基长35km，路基宽8.5m，其路基土石方设计资料见表3-11。表3-11路基土石方设计资料【问题】1根据上述资料，计算路基设计断面方、计价方数量。2列出编制本项目土石方工程施工图预算所需的全部工程细目名称、单位、定额代号及数量等内容，并填入表格中，需要时应列式计算。答案：1设计断面方数量挖方数量填方数量挖土方数量：（2400056000）1.0584000（m3）；填方数量：760000（m3）；断面方数量：76000084000844000（m3）。计价方数量挖方（天然密实方）借方（压实方）断面方利用方84000680000764000（m3）或8440002400056000764000（m3）。2路拱数量：350008.5297500（m2）。本项目土石方工程施工图预算所需的全部工程细目等相关内容见表3-12。表3-12本项目土石方工程施工图预算所需的全部工程细目11