2023年厂房建设合同(集合11篇)

《2023年厂房建设合同(集合11篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年厂房建设合同(集合11篇)（41页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年厂房建设合同(集合11篇) 厂房建设合同 篇1甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称：肇东市馨雨园锅炉房工程2、工程地点：肇东市开发区3、承包范围：包工包料形式。4、工程建筑面积及计算方式：工程约800平方，每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算)，工程总造价约贰佰万元。5、付款方式：基础完工后付款伍拾万元，主体完工后付捌拾万元，余款完工后经甲方验收合格七天内结算，一个月内付清。6、工程期限：9月9日至11月11日，共计62天完工。7

2、、如遇到下雨天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。9、建筑物回填1米以外由甲方负责。10、烟筒不在承包范围内。11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。二、甲方责任和权利1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。3、施工期间乙方不准随意停工。4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸第二条：甲方责任和权利1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严

3、格执行。3、施工期间乙方不准随意停工。4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。第三条：乙方的责任和权利1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、

4、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好

5、的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。第三条：乙方的责任和权利1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施

6、工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。四、施工安全措施1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方自负，甲方不承担一切责任。2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。五、附则1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。2、本合同签订后，承

7、、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。甲方：年 月 日乙方：年 月 日厂房建设合同 篇2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据我国合同法及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称 施工工程。2、工程3、工程范围及标准：， 30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本工程自日竣工，工期 天。二、验收标准本工程竣工后，由乙方汇总施工

8、材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。三、合同价款及工人工资预付款1、本合同工程单价为人民币(小写： )单价为税后价。2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。3 本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。四、双方的.权利和义务1、乙方保证有建设本工程的资质要求。2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时

9、向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承担。7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监督。8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。9、本工程验收合格后，甲方扣除

10、乙方工程总价款3%的质保金。10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。五、违约责任1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。本合同一式两份，双份各执一份。甲方签字(盖章)：_年_月_日乙方签字(盖章)：_年_月_日

11、厂房建设合同 篇3发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲乙双方依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程事项协商如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：四、工程质量1、工程质量标准：2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工，并接受甲方派驻工地代表的监督。3、乙方提供_工程验收资料。五、工程进度及工程款的支付结算1、(水电、消防暂定 元)2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要

12、求的_年的元月二十八日完成，如不能按时完成保证金不予退还乙方。4、2#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款 元，并退还履约保证金伍万元。5、1#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款 元6、工程竣工验收后，甲方应向乙方支付总工程款的95%，剩余的5%一年后一次付清。7、如甲方不能按时支付工程款，导致工期延误，乙方有权停止施工。六、施工与变更1、本工程的施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工，不得擅自作出修改。2、工程如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。七、安全施工1、甲方不得在施工

13、现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。2、无关人员不得进入施工区域，不遵守此规定所发生的一切安全事故，乙方概不负责。3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。4、在安装施工中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。八、违约、索赔和争议1、合同自签订之日起，任何一方中止合同，应向对方支付合同总造价的5%违约金。2、本合同在履行过程中发生争议，如协调意见不一致的，由当地人民法院进行裁决。九、其他双方关于不可抗力的约定：十、附则1、本合同一式四份，双方各执二份，由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。2、未尽事宜，经双方协商，另行签定补充协议。甲方：乙方：签字盖章：签

14、字盖章：年 月 日 年 月 日厂房建设合同 篇4发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。一、 工程名称：简易钢结构厂房。二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。三、 工程数量：四、 工程规格：1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。五、 工程单价：六、 乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元六、工期：从合同之日起，

15、乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后 /m2个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书起七、工程质量：1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。八、安全生产：乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。九、结算方式：乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款

16、。十、违约责任：1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的.由乙方负责承担。2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字(盖章)生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日厂房建设合同 篇5甲方：（以下简称甲方）乙方：_工程有限公司（以下简称乙方）甲方将位于厂房车间发包给乙方施工，双方为配合工程，明确

17、各自在施工过程中的权力、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签订合同如下：1、建筑面积：按图纸中的实际钢结构面积结算为：厂房长70m_宽8m=560_230元/=12.88万元。最终价万元。2、建筑价格：全钢结构（不含墙面）元/；工程总造价：万元（包定价格，无任何材料价格浮动；不含税、不含防火涂料，不含土建）。3、建筑工期：15个晴天日，签订合同后，待甲方通知进场日期为准。4、承包形式：包工包料，材料明细见预算清单；（以发包方图纸和清单为准）。5、工地现场的安全工作由乙方自负，如有问题与甲方无涉。6、乙方同意甲方派质量监理一名，负责工程的全过程质量监督。7

18、、付款方式：签订合同后付款30%；钢梁钢柱进场付款30%；檩条安装结束后付款20%，屋面瓦安装结束付10%，质保金尾款10%，下一场大于不漏付清。8、建筑质量：乙方按约定要求施工，质量按国家有关施工规范制作。9、安全责任：一切安全事故均与甲方无关，由乙方自行承担。10、违约责任：乙方不能及时完工或制作的产品有质量问题，应向甲方支付30%违约金。甲方不能及时按合同要求付款应向乙方支付工程款总额的30%违约金。甲方若不能按时付款，承担逾期时间月息2.5分。11、所有材料由乙方自行采购，材料进场前必须经甲方监理认可方可进场地，不得以次充好，按实际建筑尺寸施工。否则甲方可以拒绝付款。履行本合同过程中，

19、如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成可由建湖县法院裁判。12、其他约定事项：甲方提供施工现场三通一平。（如有变更，增添部分，按定额取费，工程竣工后的交付验收期为7天，如7天内不验收视为验收合格）。13、保修期：3年内如工程质量有问题，在接到甲方通知后当日到场解决。不能按时维修的，所造成的费用由乙方承担。14、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，签字后生效。（注：施工中电费由甲方承担）。甲方：甲方代表：电话：乙方：_工程有限公司乙方代表：电话：_厂房建设合同 篇6发包人：承包人：依照这人民共和国合同法，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就_生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合

20、同条款：一、工程概况工程名称：_生产车间钢结构楼层制作安装工程。_工程地点：二、工程承包范围承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。四、合同价款：计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。五、合同期限开工时间：_年_月_日竣工时间：_年_月_日六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的协调工作。七、付款方式：承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，

21、收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。八、发包人的责任和义务监督承包人的质量和安全，按期完成任务。九、承包人的责任和义务保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。十、违约责任：若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日厂房建设合同 篇7发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和

22、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：_建筑工程施工总承包（电梯、桩基、机械挖土方工程除外）二、工程承包范围承包范围：1、按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包，除发包人明确直接发包工程外，均由承包人负责施工。2、未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为承包人违约。三、合同工期开工日期：单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。竣工日期：以单位工程具备验收条件时，承包方提前一周通知

23、发包人，发包人验收合格之日为准。合同工期总日历天数： 以单位工程核准工期，自单位工程开工之日起270日历天。文化馆主体封顶期限：60天（不含基础处理工期）。四、质量标准工程质量标准：工程质量标准按国家现行施工验收规范建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-）执行，工程质量各项指标按照建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-）规范必须达到合格。五、 合同价款与支付1、合同价款及调整本合同款采用_1、合同价款：（1）文化馆主体工程不让利，以施工图预算前造价为准;（2）室外和精装工程全垫付、以施工图预算前造价优惠5%;以上（1）和（2）两部分相加作为合同价款;2、付款方式：按本合同第五部

24、分第2款执行方式确定。风险范围以外合同价款调整方法:_1、设计变更、签证。变更、签证及工程洽商须经监理、发包人签字认可。_ 采用可调价格合同，合同价款调整方法：（一）工程价款编制依据：河南省建设工程量清单综合基价（08）版及其配套的定额解释和相关文件进行定额计价。（二）工程取费标准：（1）人工费调整;按豫建设标（）5号文件执行。零星用工按发包人零星工程标准（53元/日）执行。（2）社会保障费由发包人代缴;其他规费不计。（3）安全文明施工费按安建（）33号文件执行;二次搬运费、夜间施工措施费、雨季施工措施费、远途施工增加费、缩短工期增加费不计。（4）税金按规定计取。（5）只计取30Km以内大型机

25、械进出场费。（三）材料价差调整依据安阳市人民政府造价管理机构发布的材料价格执行，具体调整按发包人审批的月进度报表工程量为准;当期材料价格信息没有的，由承包商根据市场价格报发包方，由发包方签字认可。双方约定合同价款的其他调整因素：（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;（2）工程造价管理部门公布的价格调整办法。2、工程款（进度款）支付采取分批付款，分别是文化馆主体封顶且验收合格之后支付所完成单体楼总造价的55%、外装修完成并验收合格之后支付至已完成工程量的80%、竣工验收合格且资料交齐之后支付至实际工程结算款的95%，预留5%作为本工程的质量保修金。保修金的返还：若无质量问题则工程竣

26、工验收合格满一年后30天内无息支付90%，其余10%竣工验收合格满二年内无息全部返还。六、竣工结算1、结算时工程定额执行：河南省建设工程清单综合基价（08）版及其计价办法、有关造价文件及其相关取费标准执行、本工程施工图纸、国家技术规范标准、经审批的施工组织设计、材料市场价格信息。2、工程完工后1个月内按合同价款调整方法中的条款做出结算并报给发包方，发包方在1个月内予以确认;如发包方没有提出异议，承包方视为发包方已认可上报的结算价。七、违约双方约定的违约责任：1、按双方约定工期：每拖延一天罚承包人10000元。提前一天奖励10000元。2、由于工程施工质量不合格，或施工过程中造成的一切安全事故均

27、由承包人付全责。3、工程承包后，承包人不得转包或分包该工程。发包人一旦发现承包人分包或转包该工程，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。八、补充条款1、 如发包人不能按约定支付工程款，承包人有权依据法律规定将承包工程留置优先受偿。2、承包人做好电梯等外协项目的施工配合工作;配合费另行计算。3、 农忙季节期间承包人保证经批准的施工组织设计所配备的施工人员，满足发包人施工进度要求，否则将给以伍万元的违约处罚，该违约金将用来奖励保勤的施工人员。4、经过批准在合同规定的工期之内，发包人需要施工单位临建、施工机械迁移的，施工单位必须积极配合，费用由发包人承担。故意拖延、拒绝配合的，发包人有权进行处罚。5

28、、发包人施工图纸出来后的一周内承包人需报项目施工组织设计。6、合同总价：承包人需接受发包人总工程预算价，发包人预算方式以08年定额为准并向承包人出示询价清单（需询价的材料设备），若承包人无法接受发包人总工程预算价，则视为自动放弃签约。7、发包人与承包人施工图预算核对完成后，双方另行签订正式龙安区文化馆施工合同，本协议与正式合同不一致的，以正式合同为准。8、 本协议一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。九、协议生效协议订立时间： 年 月_日协议订立地点：_本协议双方约定 签字盖章之日起 生效。发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人：法定代表人：委托

29、代理人：委托代理人：电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：邮政编码：邮政编码：厂房建设合同 篇8甲方：乙方：甲方在南集镇新工业集中区建设标准化厂房一幢，为确保该厂房圆满竣工，经甲乙双方协商，特订立协议如下：一、 工程地点：南集镇新工业集中区二、 工程要求：依照涟水县标准化厂房设计要求施工(其中屋面设计大梁为七架)土建工程不包括厂房外的道路及下水道。三、 工程总价为肆拾捌万元，(480000.00)四、 开工时间为06月10日-竣工时间为11月30前。五、 付款方式，乙方进场开工建设甲方付给乙方启动资金六万元，基础完成付给总工程款的20% ，主体完成付给总工程款的5

30、0% ， 厂房竣工交付时甲方除留工程质量保证金叁万元(一年付清)外，结清余款。六、 施工安全由乙方负责与甲方无关。七、 施工期间甲方有权对在建工程进行监督，如有修改需甲乙双方协商解决。八、 违约责任：如有一方违约，则罚违约金5万，并承担其它一切损失。九、 协议一式三份，双方各执一份，见证单位一份，本协议自签定之日期起生效。甲方： 乙方：日期： 日期：厂房建设合同 篇9甲方：乙方：根据合同法及相关法律规定，甲乙双方充分协商 钢结构厂房承包达成以下协议：一、乙方以包工形式承包 钢结构厂房组装面积约 平方米，以每平方米 元。二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方

31、及时提供厂房材料，水电服务到位。三、工程期限为： 天，(如天气变化，材料供应不及时除外)。四：工程款支付方式：1、厂房立柱时支付总工程款 %2、上梁支付总工程款 %3、上屋面瓦及墙瓦支付 %4、工程完全验收合格后支付总工程款的. % 六个月后支付剩余 %工程款。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方签字： 乙方签字：签字日期： 年 月 日厂房建设合同 篇101工程概况山口水电站工程是_某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主

32、厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为347mW，单机流量157.30m3/s。2建设工程监理水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。_主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监

33、理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方

34、面的关系。2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：提前的时间和修订后的进度计划；承包人的赶工措施；发包人为赶工提供的条件；赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。以便提高承包方工作积极性。对于承包商未能按期完工的，严格按水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)(GF-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定

35、提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。2.4工程的变更管理监理工程师要

36、加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。2.6合同争议与索赔管理2.6.1合同争议业主

37、与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；不属于承包商应承担责任；承包商按施工合同规定

38、的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；承包商的取费标准是否正确、合理；分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。3几点建议结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；重视金结、机电设备安装与土建协调工作；重视材料供应；重视处理索赔及时处理。实践证明，_论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。参考文献1水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共

39、和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-0208第二版(版).2山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).3中华人民共和国合同法.厂房建设合同 篇11甲方_乙方：_根据中华人民共和国合同法、以及其他有关法律法规，本着诚实信用、平等互利的原则，甲、乙双方就湖北品皓科技有限公司厂房建设项目中的具体问题进行约定，达成如下合同：一、总则1、由于湖北品皓科技有限公司内部矛盾的原因，致使原_年_月_日应城市榕晟工业园管理有限公司与湖北品皓科技有限公司签订的厂房建设代理合同无法实施，现甲乙双方商定调整的合同内容与原合同发生实质性改变，故_年_月_日甲乙双方签订的厂房

40、代理合同予以作废。2、甲方是本项目建设的代理方，受乙方委托，全面、具体实施本厂房建设项目的土地征用、基础设施配套、建设过程中的有关事项和手续办理。3、乙方是本项目的投资建设方，委托甲方对本项目建设过程中不包括建筑安装工程在内的所有事项代理（代办）。二、代理事项的约定本合同所约定的代理事项包括代征建设用地、配套基础设施和代办建设所需的一切事项和手续。1、代征建设用地及批准建设规模（1）项目用地规模：39.2亩（以办理土地使用证时实测面积为准）（2）项目用地性质：工业用地；（3）用地取得方式：出让用地。（4）用地年限：50年（以土地权属证书登记为准）；（5）建设规模：约定建筑面积15520平方米。

41、2、代为配套基础设施项目内容：适时完成硬化道路、景观绿化、给排水管、高压电缆、互联网、天然气、有线电视等配套建设工程到乙方厂院外墙边，并确保适用。3、代理（代办）建设相关事宜和手续内容：包括项目备案、土地征用、规划服务、总体规划设计、施工图设计、审图、勘测、放线定桩、建设许可证、质量监督、监理、消防达标、环保评估、环境评测、安全监督、垃圾处理、人防工程、白蚁防治、策划广告、产权登记、工商税务登记等事宜和手续。甲方必须按照上述全部委托代理内容进行配套和服务。三、代理款额度和支付方式的约定代理款额度：本项目代理款按建筑面积计算，实行单位面积“大包干”，每平方米建筑面积430元（包括代收代付土地款5

42、0元/ m2，园区配套工程为300元/ m2，管理费为80元/ m2），计667.36万元（15520平方米_430元/平方米），实收代理款以竣工验收的实际建筑面积据实结算，少于本合同约定面积时已约定面积为准结算。2、代理款支付方式：签订本合同时（11月_日前）乙方向甲方支付30万元作为合同定金；在乙方房地产抵押贷款到位时付款到总代理款的80%，下余部分最迟不迟于_年12月30日付清。四、项目建设工期和厂房启用时间约定：乙方要确保此工程在签订合同后7天内（10月_日前）复工建设，_年元月底前（或春节前）竣工。主要机械设备不迟于_年3月进厂安装。厂房完工后3个月内按甲乙双方约定的行业范围投入生产

43、经营。五、办理两证（土地证、房产证）的约定：厂房竣工后一年内，甲方为乙方办理厂房的国有土地使用权证和房屋所有权证，乙方协助办理并承担相关费用，具体办理时间以政府土地部门确定的时间为准。六、厂房建设规模、标准的约定乙方确保厂房建设按照规划部门批准的统一外观设计、容积率和使用性质实施建设，如有违反，造成的罚款或撤除等不良后果由乙方承担。七、税收优惠政策约定：乙方可享受应城市招商引进项目税收优惠政策；乙方必须按政策交纳该厂房所涉及的土地使用税和房产税。八、物业管理的约定本项目厂房建成后，物业管理由甲方负责，乙方按照物业费标准向甲方支付物业管理费。九、甲、乙双方权利义务1、甲方的权利及义务（1）按照本

44、合同的约定自主完成配套建设和有关事项的服务。（2）在乙方确保合同约定的建设工期和厂房启用时间的情况下，及时为乙方协调房地产按揭或抵押贷款。（3）按照本合同的约定为乙方办理厂房的权属证书。（4）负责做好乙方项目建设的行政协调服务工作，对非法干预乙方项目建设的现象甲方要及时作出处理，确保建设顺利进行。2、乙方的权利及义务（1）有权向甲方了解项目基础设施配套和建设有关手续办理等情况。（2）按本合同约定向甲方足额支付代理费用。（3）为甲方办理该项目的土地证、产权证等系列手续提供必要的配合。（4）乙方建筑、安装所需的施工费、材料费、建安税等全部开支均由乙方自理。十、违约责任1、乙方违约责任：1）如乙方违

45、反本合同约定，30万元定金不予退还。2）如果签约后，在乙方应付给甲方的代理款未付到位之前，乙方迟迟不能按约定实施本项目建设，致使该项目不能正常运行，视作乙方严重违约，甲方可以终止本合同，乙方应无条件将委托甲方征用的土地无偿转让过户（归还）给甲方（或甲方指定的单位），因土地二次转让所产生的税费及甲乙双方的有关经济损失由乙方承担。3）乙方逾期支付代理费用时，根据逾期天数和所欠款项额度，按照市场借款利率（月息20）计算，由乙方补偿给甲方。2、甲方违约责任：1）甲方配套设施不到位或有关手续办理不及时而影响拖延乙方施工时间，根据厂房延期竣工的天数和乙方已付建设费用的额度，按照市场借款利率（月息20）计算

46、，由甲方补偿给乙方。2）如果甲方不按约定为乙方办理两证（土地证、房产证）而影响乙方正常融资，乙方可追究甲方相应的经济赔偿责任。十一、争议的处理当履行本合同发生争议时，由双方共同协商处理，协商不成的任何一方均可向应城市人民法院起诉。十二、其他约定1、本合同之附件均为合同不可分割的部分。2、为便于甲方开展工作，乙方要随时向甲方提供公章和法人印章。3、院内配套设施、变压器由乙方自理。4、本合同未尽事宜由双方另行协商，并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，协商不成按国家法律规定办理。本合同正本一式4分，甲、乙双方各执2份。甲方（签章）：_乙方（签章）负责人签字：_负责人签字：签约时间：_年_月_日_签约地点：应城市榕晟工业园管理有限公司办公楼