2023工程合同范本0【精品模板】

《2023工程合同范本0【精品模板】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023工程合同范本0【精品模板】（66页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023工程合同范本 2023工程合同范本1（4049字）合同编号：_年_月_日发包方（以下简称甲方）：住址：联系方式：承包方（以下简称乙方）：住址：联系方式：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法

2、规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：办公室装饰2、工程地点：3、工程范围：室内装修（见预算清单）4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承担5、工程期限：开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收

3、不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：_年_月_日。第二条：工程造价（1）工程预算总造价为_元，大写人民币：_元整。（2）本工程总造价计算依据A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。第三条：工程图纸乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。?乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。甲方向乙方提供设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执

4、一份。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。第四条：材料供应1、本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算

5、不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料，则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。4、乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。5、乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由

6、乙方负责。第五条：工程款支付方式支付采取按工程进度分段付款方式。分段付款的时间及相应金额为：（1）合同签订时付合同价10%，计：_元整。（2）工程竣工时，付工程尾款计：_元整。工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。第六条：工程工期1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工_小时以上（累计计算），按一天顺延工期。5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和

7、工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。6、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程质量及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标

8、准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。2、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。4、工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。5、乙方于工程竣工后，提供_年的维修服务，但不包含人为原因

9、造成的损坏部分。第八条：工程监理监理工程师的姓名_；单位_；联系方式_；监理工程师的职责_。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第九条：维修约定1、本工程交工后，乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为_个工作日。2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有偿维修。3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时，乙

10、方实行有偿服务。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第十条：违约责任1、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金_%。2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误，甲方确认后工期可顺X。3、对竣工验收后，所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题，乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及

11、现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品，如有损坏，乙方应照价赔偿。5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担责任。第十一条：争议解决双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1、向_仲裁委员会申请仲裁；2、向_人民法院起诉。甲方（签章）：委托代理人：联系电话：_年_月_日乙方（签章）：法定代表人：联系电话：_年_月_日2023工程合同范本2（2945字）甲方（出租方）：住所：负责人：乙方（承租方）：住所：负责人：根据国家有关法律法规，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则

12、，就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议如下：第一条 出租厂房情况1、甲方出租给乙方的厂房座落在本市 （以下简称该厂房）。该厂房出租建筑面积为_平方米，其平面图见本合同附件（一）。2、甲方作为该厂房的【房地产权利人】【授权委托人】【法律规定的其他权利人】与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已向乙方出示该厂房的【房地产权证】【产权单位委托出租的证明】【法律规定其他权利人证明】，权证编号：_；并已告知乙方该厂房【已】【未】设定抵押。第二条 租赁使用性质和生产用途1、甲方已查验乙方的营业执照、相应生产经营资质证书或者拟从事的生产经营范围。乙方向甲方承诺，租赁该厂房严格按照经

13、核准的生产经营范围和该厂房原规划设计的生产使用性质，从事_产品的生产。2、乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意，或未按规定经安全生产监管、消防等有关部门批准，不擅自改变该厂房规划设计的生产使用性质，从事上款约定之外的其它产品生产经营活动。第三条 交付日期和租赁期限1、甲乙双方约定，甲方于_年_月_日前向乙方交付该厂房和按本合同附件（二）中约定的有关设施设备（以下简称：有关设施设备）。租赁日期自_年_月_日起至_年_月_日止。2、租赁期满，乙方应如期返还该厂房和有关设施设备。乙方需继续承租的，则应于租赁期届满前_个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后，双方应重新签订厂房租赁合同。第四条 租

14、金数额、支付方式和限期1、甲、乙双方约定，该厂房每日每平方米（建筑面积）租金为人民币_元。月租金总计为人民币_元。（大写：_万_仟_佰_拾_元_角整）。2、该厂房租金_年内不变。自第_年起，双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。3、乙方应于每月_日前向甲方支付租金。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按日租金的_支付违约金。4、乙方支付租金的方式如下：_。第五条 保证金和其他费用1、甲、乙双方约定，甲方交付该厂房时，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金，保证金为_个月的租金，即人民币_元，甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时，甲方收取的厂房租赁保证金除用以抵

15、充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。2、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、燃气、通讯、设备、物业管理、_等所有与使用该厂房相关的费用由乙方承担。第六条 厂房使用要求和维修责任1、租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方通知后及时进行维修。2、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。3、租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前通知乙方

16、。检查养护时，乙方应予以配合。4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。第七条 厂房返还1、除甲方同意乙方续租外，乙方应在本合同的租期届满后的_日内返还该厂房和有关设施设备，未经甲方同意逾期返还的，每逾期一日，乙方应按人民币_元/平方米向甲方支付占用期间的使用费。2、乙方返还该厂房和有关设施设备，应当符合正常使用后的状态。返还时，甲方根据合同附件（二）的约定进行验收，并相互结清各自应当承担的费用。第八条 转租、转让1、乙方在租赁期内，须事先征得甲方的书面同意，方可将该厂房部分或全部转租给他人。2、在租

17、赁期内，甲方如需出售该厂房，应提前通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。第九条 违约责任1、租赁期间，根据本合同第六条的约约定，任何一方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使厂房和有关设施设备损坏，应承担赔偿责任。2、乙方未征得甲方书面同意，擅自改变厂房建筑结构，违反有关技术标准和消防安全规定，进行电力线路等装修工程，改变技术工艺或生产设施的，甲方有权要求乙方恢复厂房和有关设施设备原状以及赔偿损失。3、乙方在租赁期间中途擅自退租的，乙方应按提前退租天数的租金的_倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的，不足部分则由乙方另

18、行支付。4、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因或政府拆迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。第十条 解决争议的方式乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决；协商解决不成的，任何一方依可以向甲方所在地人民法院起诉。第十一条 其他条款1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。2、本合同一式两份，双方各执一份，合同经盖章签字后生效。甲方（盖章）： 乙方：年 月 日 年 月 日2023工程合同范本3（1384字）甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则，

19、结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工。四、开竣工时间：_年_月_日至年_月_日。五、配电工程线路架设总造价人民币_元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。六、工程款支付方式：甲方于_年_月_日一次性支付乙方前期施工材料款：元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。八、损失责任：工

20、程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期_年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。十二、有效期合同以双方签

21、字之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕_年后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2023工程合同范本4（1864字）发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包

22、。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电

23、网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5

24、%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结

25、算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22

26、、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：年 月 日 年 月 日2023工程合同范本5（3301字）合同编号：发包单位：_（以下简称甲方） 联系电话：_单位_ 甲方代表：_承包单位：_（以下简称乙方） 联系电话：_单位_ 乙方代表：_签约时间：_工程地点：_根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：1、设备情况：产品名称 规格型号 单位 数量2、 安装工程概况：（1）工

27、程内容：风机盘管吊装，钢管外表面油漆二遍 ，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，温控器布管线及安装，整个空调系统调试；（2）工程造价：￥ 元；（3）开工日期： 月 日；（4）竣工日期： 月 日；（5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。第三条 产品的安装、调试、验收：1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。

28、甲乙双方商定：（1）、 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；（2）、 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；（3）、 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙

29、方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。第四条 价款结算方式及期限：1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；2、本合同工程安装总价款为人民币：_元（大写： ）；（1）合同签定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民币(占合同总金额的_30_%)_元(大写： )；（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字,甲方一周内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的_30_%)_元(大写： )；（3）乙方工程安装调试完成，经甲方验收通过后一周内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的_35_%)

30、_元(大写： )；（5）工程尾款(占合同总金额的_5_%)元（大写：_元），作为质保金，质保期满后一周内无息付清。第五条 违约责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1的违约金，但因甲方原因造成的除外。4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。5、 在施工过程中

31、，由乙方全权负责现场安全管理工作。6、 乙方人员在施工过程中因操作不当照成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济补偿责任。二、甲方责任：1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作；2、开工前_天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；3、开工前_天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追

32、究甲方有关的法律责任。5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：（1） 工程量变化或设计变更；（2） 不可抗力；（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（4） 甲方同意工期顺延的其他情况。第六条 产品质量责任和售后服务条款1. 自验收之日起,工程保修期为壹年。 在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方

33、另行自愿签定合同予以确定。第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）： 承包方（乙方）：邮编：

34、邮编：代表人：电话：传真：2023工程合同范本6（717字）发包方(甲方)：承包方(乙方)：1、承包事项：工程技术资料2、承包方式：平米包干，元/m2，建筑面积为： m2(不包含车库面积)，3、承包范围：土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷，直至竣工。4、办公用品归属：电脑、打印机、纸张、由已方提供，竣工装订由甲方负责。5、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资

35、料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。分包工程技术资料：乙方负责检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。6、结算7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2023工程合同范本7（898字）(甲方)委托人(施工承包方)：_(乙方)居间人(委托受理方)：_工程名称：_依据中华人民共和国合同法第二十三章居间第四百二

36、十条，第四百二十六条之规定，经当事人双方协商一致，订立如下条款，共同遵照执行工程条款：(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善，皆视居间方已完成委托方的要求，委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言，作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。(二)、居间酬金付款办法：按工程总造价_%计算共计人民币_万元，分_次税后现金支付。具体按：(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人有权委托工程发包方支付酬金，甲方不得有异议，居间人可凭此合同向法院起诉，申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误，订不到工程

37、合同，甲方不付分文。(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷，不承担工程发包方任何风险责任。(五)、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕失效。(六)、签约地点：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2023工程合同范本8（1125字）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守。一、工程名称：工程地点：工程范围：玻璃安装、铝板安装、钢架设计变

38、更工程量及外露砼柱、梁均涂刷银粉色丙烯聚氨酯防腐面漆两道等内容（按实际设计变更通知单中的内容为准）。二、合同工期：开竣工日期：根据甲方进度安排；三、质量标准：工程质量标准：合格四、合同价款：1、玻璃采购价格为 元/，玻璃爪件单爪材料费 元/套、 双爪材料费用 元/套、四爪材料费用 元/套；2、铝复合板采购价格为 元/（华天牌4mm厚）；3、玻璃安装费用为 元/，铝板安装费用为 元/；4、玻璃结构胶费用 元/支，铝板钢骨架安装费 元/.5、铝板扣件材料费用 元/；6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。五、结算及付款方式：六、工程质量保修期限：按国家相关规定执行。七、安全生产：1、在

39、施工过程中要严格遵守安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准以及与安全生产有关的各项安全规定，必须与乙方签订安全生产责任状。2、乙方按建设方及甲方的要求确保现场文明施工。八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、合同生效：1、合同订立时间： .2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：年 月 日 年 月 日2023工程合同范本9（545字）甲方（介绍方）：乙方（产品工程服务方）：工程名：_大厦消防工程经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：1、

40、针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5%（除税后价）提取介绍费给甲方。2、具体提成办法：乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95%货款后，将全部提清介绍费给甲方。3、此工程项目，若没有使用乙方公司设备，没有从乙方公司订货，此协议将自动终止：4、此项协议只针对上述_丁程项目，其他兀效。5、违约责任：如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200%的违约金。6、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。7、协议解决方式：如出现纠纷，双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。甲方：乙方：_销售

41、公司签字：签字：签字时间：_年_月_日2023工程合同范本10（1799字）甲 方：(发包方)乙 方：(承包方)根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。一、 项目名称项目名称: 亮化施工项目二、 项目需要的亮化材料见亮化材料清单及报价三、合同金额1、合同总额人民币 小写：元大写：( )合同总金额包括：3、不含税费及增项;四、验收标准与要求1. 交付验收标准在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。2. 发现有质量问题，有权要求乙方予以调换;3. 电

42、源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。五、安装地点及工期安装地点：甲方项目所在地。工期：合同生效后 天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。六、付款方式1. 合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的30%;2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的60%;3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的10%。七、安装与调试以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。八、质保期及售后服务要求质量保证期(简称“质保期”)从验收交付之日起为两年，保修期终身(质保期满后开始计算)。质保期内乙方

43、对所供货物实行包修、包换、，期满后可提供终身(有偿)维修服务。九、违约责任1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款;2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。十、争议的解决1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。十一、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不

44、能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。十二、合同生效本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。十三、其它1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。4. 本合同一式四份，甲方、乙方双方各

45、执二份，均具同等法律效力。5. 本合同共计三页A4纸张，缺页之合同为无效合同。6. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2023工程合同范本11（2074字）甲方：广东省建筑工程集团有限公司珠海建功1#宿舍（二期）项目部乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同相关条款的规定，甲方把1宿舍（二期）的钢筋电渣压力焊工程发包给乙方施工，为明确甲乙双方的权责关系，保质保量安全完成施工任务，经甲、乙双方协商，就有关事宜达成如下条款以资双方共同信守。一、 工

46、程名称：珠海市建功置业有限公司1#宿舍（二期）二、 工程地点：珠海市南屏科技工业园屏东6路9号三、 承包内容：钢筋电渣压力焊接四、 工程范围：主体结构所含电渣焊接头五、 承包方式：包工包辅助材料及机具用具。六、 承包单价：元/个接头（取样送检时接头不计）此单价已包含药渣材料费、焊工费、机械费、运输费（钢筋由甲方铁工班运至施工点附近），工完清理费、机械进退场费等。七、 质量要求1、接头质量满足规范标准及施工图纸要求。2、乙方在焊接钢筋前，必须按规范要求切平焊接口，钢筋对焊时中心位置准确、不偏位，焊口饱满不夹渣，接头抽样检验合格。八、甲方责任1、在接头中使用的钢筋应是合格品，形状、尺寸用性能应符合

47、GB1499-91标准要求；2、甲方提供月进度施工计划，钢筋规格和数量；3、在现场提供钢筋连接必备的施工条件：电源、完善施工安全防护措施、提供材料仓库；4、提供的钢筋要求端头平直20cm内无较大的弯曲（如少数有弯曲的经甲方同意，乙方可自行处理）、无严重锈蚀、钢筋在工作面附近；5、甲方负责接头试件的检查和送检工作，试件检验合格则费用由甲方承担，否则由乙方承担。6、提供乙方施工人员的住宿和吃饭地点；7、本单项工程的连接部位若被砼封闭后被视为该单项工程已验收合格。九、乙方责任1、及时按钢筋接头数量及施工进度提供配套的机械设备和施工人员材料，必须满足施工进度需要；2、按甲方工程进度安排工作。3、服从甲

48、方现场施工统一指挥和监督，配合好施工现场绑扎工序。4、乙方严格按照施工规范和技术标准进行作业，确保钢筋接头质量一次性合格。接头经检验不合格所造成的一切损失由乙方负责。5、负责送检钢筋的制作、取样，经检验或监理检查不合格钢筋接头的返工处理，钢筋的焊接、焊渣的清除、清理、冲洗墙柱头，积极配合甲方的放线及下一道路工序的施工。十、安全文明施工要求1、乙方施工人员进入施工现场必须严格按照规范要求和安全操作规程施工；进场机具必须有完好的漏电保护装置，钢筋焊接过程中注意自身及旁人的安全。承担由乙方引起的全部安全责任。2、必须遵守甲方现场各项规章制度和安全文明施工规定。3、发生安全事故，属甲方责任的由甲方负责

49、。如发生的费用不超过壹仟元，则由乙方负责。十一、结算及工程款的支付条款1、甲方每两月按完成施工进度的接头数，在次月15日前支付给乙方70%的工资和材料款；2、结算待单项工程完成后一个月内全部付清所有的工资和材料款。 十二、合同的解除及违约处理条款1、一方发生违约行为或不履行本合同规定的责任，对方可以口头或书面形式劝告并限期整改，超过指定期限仍无整改的，可双方协商解除合同，属于乙方违约的，甲方按实际施工工程的50%结算给乙方退场；2、在合同执行过程中，出现不可抗拒因素，影响合同执行，必须在突发事件之日起两天内通知对方，并提供有关证明，在此期间任何一方不得以此为由单方面终止合同或要求对方承担经济损

50、失；3、合同履行过程中，经双方协商可以更新合同达成新的书面协议；4、任何一方违约，均应按合同已完成工程金额的3%罚违约金给守约方，且守约方有权终止合同。九、其它1、本合同规定的及未规定的事项，如有疑问由当事人双方本着顺利完成工程的愿望协商解决；2、如有重大纠纷，经友好协商仍不能达成谅解的，可在签约地人民法院依法上诉；3、未尽事宜，甲乙双方可另具附件。十三、补充约定本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签名后生效，且有同等的法律效力。甲方（代表人）： 乙方（代表人）：电话： 电话：身份证号码： 身份证号码：年月日 年月日2023工程合同范本12（2901字）甲方：_乙方：_甲方委托乙方承担本工

51、程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：一. 工程概况1. 工程名称：_2. 工程地点：_3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。5. 双方商定本工程_个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_年_月_日起(日期以施工材料进场的第二天计)二. 甲方工作1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取

52、保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。三. 乙方工作1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。3. 工

53、程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。四. 关于工程价款及结算的约定1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。五. 关于材料供应的约定1. 本工程按双方签

54、认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六. 关于双方责任的约定1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：A. 不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供的材料设

55、备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因。2. 乙方责任A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承担：B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。七. 关于设计与施工及验收的约定1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记