精选工程合同范文合集7篇

《精选工程合同范文合集7篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精选工程合同范文合集7篇（35页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精选工程合同范文合集7篇 工程合同 篇1（3816字）一、合同法对合同的定义：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。二、合同的订立1、 合同订立的形式：1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)2、 合同订立的方式：要约承诺的方式1) 要约的概念希望和他人订立合同的意思表示2) 要约的特征：(以此判断是否构成为要约)a)内容具体确定b)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束3)要约的生效要约到达受要约人时生效4)要约撤回要约生效前可以撤回5)要约撤销要

2、约生效后但受要约人未作出承诺前6)要约失效：a)拒绝要约的通知到达要约人b)要约人依法撤销要约c)承诺期限届满，受要约人未作出承诺(为新要约)d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)7)要约邀请希望他人向自己发出要约的意思表示合同法规定：寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请8)承诺的概念受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)9) 承诺的特征：a) 承诺的内容应当与要约的内容一致b) 承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出c) 承诺应当在要约规定的期限内到达要约人3、 合同内容一般应包括的条款：(参见合同法第十二条)4、 合同成立的条件：(合同关系生效

3、)1) 承诺生效时合同成立2) 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当时人签字或者盖章时生效3) 采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。4) 采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立。三、合同的效力1、 合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)1) 依法成立的合同，自成立时生效;2) 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定;3) 附生效条件的合同，自条件成就时生效;4) 附生效期限的合同，自期限届至时生效。2、 有效合同依法订立的合同，有效应具备的要件为：1)主体

4、合格2)内容合法3)代理有效4)程序和形式合法3、 无效合同的五种情形：1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;2) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;3) 以合法形式掩盖非法目的;4) 损害社会公共利益;5) 违反法律、行政法规的强制性规定。4、 可撤销合同1) 因重大误解订立的;2) 在订立合同时显失公平的3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立的合同5、 效力待定合同1) 无权代理、越权代理订立的合同2) 限制行为能力人超越其行为能力订立的合同3) 无处分权人处分他人财产6、 无效合同的确认及其法律后果：1) 无效合同的最终确认权归法院

5、或仲裁机构2) 合同确认为无效，则无效合同自始自终无效3)法律后果为返还财产、赔偿损失、追缴财产7、 可撤销合同在撤销前应按有效对待，一旦被撤销则等同于无效合同，撤销权人应在自知道或理应知道撤销事由之日起一年内行使，利益受损害的一方为拥有撤销权。未经当事人请求，法院和仲裁机构不能主动撤销合同。8、无效免责条款提供格式化条款的一方如果免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释，格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。四、合同的履行1、 合同履行的原则1) 全面履行原则2) 诚实信用原则3) 守法原则2、 抗

6、辩权1) 先履行抗辩权(不安抗辩权)2) 同时履行抗辩权3) 后履行抗辩权3、 代位权4、 撤销权五、合同的变更和转让1、 合同变更的概念指对合同的内容进行调整或改变，而主体关系不变。2、 合同变更要当事人协商一致;法律、行政法规要求要办理批准、登记手续的要遵照其规定。3、 合同转让指合同主体关系的改变(既合同的权利、义务关系的改变)六、合同的解除与终止1、 合同终止的七种情形：1) 债务已经按照约定履行;2) 合同解除;3) 债务相互抵消;4) 债务人依法将标的物提存;5) 债权人免除债务;6) 债权债务同归于一人;7) 法律规定或当事人约定终止的其他情形。2、 合同解除的方式：(由合同当事

7、人一方或各方解除合同)1) 协议解除 (当事人协商一致可以解除合同)2) 约定解除 (根据事先订立的合同，约定解除合同的条件，条件满足时拥有解除权人可以单方面解除合同)3) 法定解除 (当事人根据法律规定的解除合同的条件单方解除合同)3、 法定解除的五种情形：1) 因不可抗力致使不能实现合同目的;2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;5) 法律规定的其他情形。七、违约责任1、 违约的概念当事人一方不履行合同义务或者履行合同

8、义务不符合约定的构成违约2、 承担违约责任的方式：1) 继续履行2) 采取补救措施3) 赔偿损失4) 支付违约金或没收定金双倍返还定金等3、 违约责任的免除因不可抗力导致当事人违约的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。4、 不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。八、合同争议的处理1、合同争议处理的方式：1)和解(协议)2)调解3)仲裁(一裁终局)4)诉讼(二审为终审)2、合同纠纷仲裁的原则：1) 自愿仲裁原则2) 公平原则3) 独立仲裁原则4) 一裁终局原则4、 仲裁程序：1) 仲裁申请和受理2) 组织仲裁庭(由3名或1名仲裁员组成)3) 开庭和裁决(以不公开为原则)九、合

9、同的鉴证、公证1、 合同鉴证一般由合同的签定地或履行地的合同管理机关进行2、 合同公证由公证处进行3、 合同鉴证与公证除法律规定必须进行的以外，一般合同实行自愿原则。工程合同 篇2（567字）客户：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议并严格履行。工程名称：工程地点：工程面积：客户联系电话：客户工作及责任：客户委托本公司进行方案设计，并由本公司提供设计图以及预算。洽谈设计付款方式：1、根据客户的工程实际使用面积进行计算，每平方米收取设计方案费元（大写 元），客户先支付50%的设计委托订金既 元，如若客户需要提供工程施工预算，则预算制定费用

10、为每平方米 元，本公司在签定设计委托合同后天完成全套设计方案图以及工程预算，由客户择时择地进行方案的认定。2、如果客户对设计方案不满意，本公司会在进一步修改设计方案直至客户满意为止，时间不超过一周。如客户对设计方案满意并同本公司签定装饰施工合同，本公司将在工程总造价的费用中扣除客户已交纳设计费。客户签字（盖章）： 公司签约代表签字（盖章）：签约时间：设计师：签约时间：电话： 邮编：工程合同 篇3（2348字）一、提高公路工程的合同管理意识1设定有效的成本核算管理小组。按照公路工程的相关项目管理要求，进场施工后成立核算管理小组，提高成本核算的岗位管理过程，制定有效的成本管理核算。组织开展公路管理

11、人员认真学习业务签订公路工程的施工合同，制定法人、项目经理核算合同管理制度，设置项目管理手册，完善合同成本管理制度，逐步提升合同管理的思路，以清晰路线逐步提升整体成本核算管理。2施工合同技术交底。项目工程进场后，公路工程的合同管理人员需要经项目经理同意后，与各个部门负责人进行合同技术交底，全面分析合同施工工期，合同管理范围，提前做好合同技术分析工作，记录好书面的技术交底，及时规范合同条款，由各个管理部门的负责人完成与本部门之间条款要点的执行工作，注意风险评估，制定有效的防范措施。工程项目中需要注意合同管理风险，逐步降低工程量清单输出，合同工期出现延误或提前不可要求索赔，路基的基础地标进度较慢直

12、接影响整体路面的施工，存在工期风险;公路工程合同中包含的相关可能出现材料价格风险，材料差异质量直接影响工程施工的好坏程度，材料价格差异风险过大，造成进料核算成本的时候，容易出现超量现象。通过工程项目的前期合同材料调整，可以很好的控制材料的数量，确保材料可以正常使用，损耗控制到最低范围内。二、提高公路工程中劳务合同的分包管理1合同管理方面。按照合同规范这顶合同，组织企业管理组织人员进行审核，逐级上报公司领导，经过审核通过后方可以签订合同。合同评审管理成员由投资方、企业内部各部门负责人共同组成，共同评审逐步减少审核漏洞。2劳务的单价分包工作。按照合同进行测算，根据单价商议验价，会签后，最终确定合同

13、签订价格，签订合同后提交有关部门进行技术交底。3工程劳务结算管理方面的问题。制定工程劳务核算和结算的管理处理办法，严格按照公司的有关规定进行预结算，采用公路工程管理局制定的劳务结算单，按月完成结算管理，按照合同单价完成合同结算。加强公路工程现场技术测量方案，对设计图纸进行工程测算对比分析，确保结算量小于计算的工程量，对比结算量与合同总量之间的台账问题，防止出现结算造成限价限量的问题。三、公路路面的材料成本管理进场后需要对公路路面施工的材料成本进行管理控制，通过多方面的市场调查分析周边价格水平，及时测定预计的最低价格，选择合适的供应商，组建良性竞争模式环境，保证工程施工我方可以占据主动活动先手，

14、提高主动权和选择权。对于无法协商价格的公路工程材料，可以采用招标采购的形式，以竞争的方式公平竞价，从而选择性价比最高的、价格最合理的材料采购价格。年初是公路工程材料价格较低的时候，大量的储备材料急需出货，合理的控制材料的采购量和采购价格，逐步减少费用消耗量比。逐步优化地层次基本价格，通过验证后，将设计使用材料进行替换，在保证工程材料施工质量的前提下，逐步降低工程材料成本。加强公路工程沥青混凝土、重油的检验，杜绝以次充好的问题，逐步提高材料的产品质量，减少材料的施工量比，由工程设计部、材料采购部、合同法律管理部、财务部共同测算，计算盈亏比例，完善综合企业成本管理效果。四、公路工程的设备管理1公路

15、工程的设备管理。公路工程在施工过程中，按照规定设定有效成本管控方案，在设备配置上精打细算，精益求精，加强公路工程的学习，补充公路工程的相关知识，加强安全施工、设备操作技术知识学习、做好公路操控技术相关的设备操作管理。2改造设备、提高公路工程施工效益。在公路工程施工中，提高设备的维护和改造，可以提高公路工程的施工效益。例如，加强公路工程施工前，对设备进行维护修理，核定工程设备经济效益，果断对重油燃烧系统进行改造，提高设备的运行饱和程度，提高设备的产量，实现成本的节约。在山东黄新路段二期工程施工中，因对设备进行设备升级，实现了成本节约12万多，重油节约20多万。五、提高成本核算工程管理按照施工项目

16、的特点，以工程施工中各个部门之间的密切协调，制定预算设计、日核算、月算算和季度核算管理。同时采用不定期招标预算管理的方案，逐步加强公路工程图混合料施工的使用控制比例，重点在现场控制摊铺的宽度、长度、厚度，控制成本使用比例。每日施工完毕后，有施工人员现场进行工程量核算，确定项目工程比例，按照合同汇总的成本数据，每日进行成本核算。实际的摊铺设计厚度，核算价格可以采用短信通知或微信通知的方法，告知项目管理经理、总工、部长。工程部长根据核算情况对材料拌合量进行配合，现场调整偏差量比，逐步控制劳动成本。每日的成本核算由现场工程师材料核算确定后，及时控制摊铺宽度和厚度，确定其施工管理的有效性。五、结语综上

17、所述，路面工程的合同成本管理是建立在企业工程施工发展经济效益上的。以节流减排为主，根据公路设计施工方案，制定有效的索赔管理制度，提高整体施工项目的施工成本，降低索赔金额，缩短索赔流程手续，实现重要业主节点工程处理。按照预先规定完善施工工期。控制公里路工程的合同管理和成本质量控制，实现了全过程资本开支监控管理。工程合同 篇4（2254字）(一)分包与转包1.转包合同。概念。转包合同，指承包人以营利为目的，将承包的工程全部交由第三人完成的行为。法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的，发包人有权解除建设工程施工合同(建设工程施工合同解释第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。

18、2.分包合同。(1)合法分包合同。合法分包合同，指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后，依法将其承包的部分工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件：经发包人同意;被分包的工程只能是承包人承包的部分工作;被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;分包人具有相应的资质;只能分包一次，分包人不得再分包。(2)违法分包合同。违法分包合同，指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同：承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;分包人不具有相应的资质;承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;分包人将其分包的工程再分包

19、。(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言：分包合同有效的，分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(合同法第272条第二款)。违法分包或者非法转包的，因建设工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(建设工程施工合同解释第25条)。(二)建设工程施工合同无效的情形下列建设工程施工合同无效：非法转包合同。违法分包合同。承包人未取得或超越相应资质的。但是，承包人在建设工程竣工前取得相应资质的，不按无效处理。没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。建设

20、工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利1.实际施工人的工程价款请求权(1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。(2)建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的，实际施工人无权请求支付工程价款。2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。(1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。(2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。需要注意两点：法院是

21、可以追加，而不是应当追加。法院可以追加发包人为当事人，即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(建设工程合同解释第26条)。(-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人【答案】ABD(-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司，经甲公司同意，乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑

22、公司，丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格，甲公司欲索赔。对此，下列哪些说法是正确的?A.上述工程承包合同均无效B.丙公司在向乙公司赔偿损失后，有权向丁公司追偿C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得【答案】BCD(四)承包人的优先受偿权1.承包人优先受偿权的构成要件构成要件有四：建设工程合同有效;如果合同无效，承包人不享有优先受偿权;发包人不支付到期价款;经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未支付;建设工程在性质上适宜折价或拍卖。2.承包人优先受偿权的行使根据关于建设工程价款优先受偿权问题的批复(6月)，承包人行使优

23、先受偿权具有以下效力与限制：承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。工程合同 篇5（2436字）发包人(甲方)：_(全称)承包人(乙方)：_(全称)承包人资质等级：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商

24、一致，签订本合同。1 工程概况1.1 工程名称：_。1.2 工程地点：_。1.3 工程内容：_。1.4 承包范围：_。1.5 承包方式：_。乙方包工、包全部料乙方包工、包部分料(见附件)乙方只包工1.6 工程结构：_。1.7 装饰装修施工面积：_。2 工程质量2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。2.2 国家、北京或专业标准：民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-)_。2.3 约定标准：_。3 工期3.1 总工期：_日(为日历工期，并包括法定节假日)。3.2 开工日期：_年_月_日。3.3 竣工日期：_年_月_日。3.4 延期开工：乙

25、方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。3.5 暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。3.6 工期顺延3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：(1)甲方未能按合同约定提供开

26、工条件的。(2)工程量增加、设计变更的。(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。(5)7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。(6)甲方未按时支付工程款的。(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。3.7 工期提前3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及

27、新技术措施，并为赶工提供必要的条件。3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：(1)提前的时间。(2)乙方采取的技术措施。(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。(4)实行新技术措施增加的费用。4 设计4.1 设计图纸及技术文件的提供方式由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。4.2 设计变更4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。4

28、.2.2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。4.2.3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。4.2.4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。4.2.5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。5 工程价款5.1 本工程价款：_招标工程以中标价为准。(应附中标通知书)非招标工程以审定的工程预(概)算书为准。5.2 本工程价款总计：_人民币_元，_元。5.3 本工程价款可在出现下列情况时调整：_(1)甲方确认的工程量增减。(2)甲方确认的设计变更或工程洽商。(3)符

29、合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。(4)双方约定的其他增减或调整。工程合同 篇6（2857字）发包方（简称甲方）： 重庆市万盛区锦川旅游开发有限公司承包方（简称乙方）： 四川广安星河水电建筑工程有限公司本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。一、工程名称：重庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程二、工程地点：重庆市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上三、承包项目及主要工程量：1、黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。四、

30、承包方式：五、开工时间：4月10日竣工时间：2月30日六、工程价款：捌百伍拾万陆仟柒百元正（850.67万元）。七、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即 85.067万元作为质量保证金，待竣工验收 一年后如数退还乙方。工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场 30 天后如数退还乙方。八、工程付款办法：合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的 10 %即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的 60 %，工程竣工验收后，除按规定扣

31、留工程总价 10 %即 85.067万 元，作为工程保修金（考验期 一 年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。九、设计资料提供：合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。十、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。3、重庆达华工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿

32、乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。十一、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。十二、材料供应办法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织十三、工程质量：1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要

33、求，乙方必须服从。十四、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。十五、竣工验收工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十六、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。十七、违约的索赔：合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的5%付给，

34、计人民币42.5万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。十八、工程施工安全：乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。十九、其他事项：甲供商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。二十、合同的生效与终止；本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。二十一、合同份数：本合同一式陆份，其中正本

35、 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等效力。二十二、其它约定事项在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。甲 方： 乙 方：法定代表人： 法定代表人：经 办 人： 经 办 人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：年 月 日 年 月 日工程合同 篇7（2248字）房屋建筑施工合同甲方：乙方：甲方将位于_居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。第一条：工程概况1、工程结构：地面3层，均为砖混结构。2、建筑面积（施工计算方式）：一层97.88平方米

36、（不含楼梯），楼梯9.62219.24平方米；二层93平方米（不含楼梯，阳台按半面积计入），楼梯7.86215.72平方米；三层76.4平方米（阳台按半面积计入）。合计302.24平方米，最终按建筑实际面积为准。第二条：承包方式1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备；2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元（大写：贰佰贰拾伍元整）；3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价；4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修；5、基础由甲方负责，乙方负责回填。6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。7、乙方在施工时出现工

37、程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。第三条：工程工期1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。第四条：工程质量1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙

38、方处理，甲方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（坡屋顶钢筋搭接）。4、地面工程：一层铺贴地砖。5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。6、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。8、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。9、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：施工费结算方式1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款 元； 第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后方付乙方壹万元； 第二层主体工

39、程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方贰万元； 其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。 工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款（质量保证金元除外）。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题，乙方应承担全部责任。2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。第六条：安

40、全生产及其它1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。3、施工期内，工程质量由甲方监督施工质量。第七条：合同终止与生效1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效（合同涂改无效）双方履行完成合同条款内容后终止。2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。3、合同订立地点： 贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。（下无正文)甲方（签字）： 乙方（签字）：（手印） （手印）合同签订日期： 月日