护坡工程施工合同[006]2

《护坡工程施工合同[006]2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《护坡工程施工合同[006]2（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、护坡工程施工承包合同护坡工程施工承包合同甲方：甲方：乙方乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨碧桂园项目护坡一致，就乙方承包甲方诸暨碧桂园项目护坡工程所涉工程所涉及相关事宜及相关事宜,共同达成如下合同条款共同达成如下合同条款,双方严格遵守执双方严格遵守执行。行。一、工程概况一、工程概况1 1、工程名称：诸暨碧桂园项目护、工程名称：诸暨碧桂园项目护坡工程（以下简称本工程）。坡工程（以下简称本工程）。2 2、工程地点、工程地点:诸暨

2、王家诸暨王家井陈庄（诸安快速道旁井陈庄（诸安快速道旁)3 3、工程内容、工程内容:甲方指定范围甲方指定范围内土坡护坡加固工程内土坡护坡加固工程,内容包括内容包括:工作面平整、脚手架搭工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。设、喷浆等全部护坡施工内容。4 4、承包方式、承包方式:乙方全乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等质量、安全等 二、建设工期二、建设工期 总工期总工期0 0 天（从开工天（从开工之日起至工程完工之日止

3、）之日起至工程完工之日止）,开工日期以甲方通开工日期以甲方通知为知为准准.本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。工期经甲方签证后可顺延。三、承包单价三、承包单价、本工程价款实行综合单价包干、本工程价款实行综合单价包干:2 2元元/.2.2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输费、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出

4、设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等护所需全部费用，以及利润和税金等.3.3、前述包干单价、前述包干单价确定后确定后,在包干价范围内在包干价范围内,本合同不再执行与工程计价有本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款合同价款,相关可预见及不可预见的一切合同风险已经相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。

5、合同各方预见。四、工程量计量四、工程量计量 所有结算工程量以甲所有结算工程量以甲方现场收方数量为准方现场收方数量为准.五、工程款支付五、工程款支付、乙方按甲、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量方要求完成本合同指定的工作量,并经甲方确认后十个并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票,并应向甲并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）理完毕的书面承诺）.2.2、如乙方违约、如乙方违约,甲方有权暂停工甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解程款

6、的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的,甲方有甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。权视情节减少或全部拒付工程款。六、双方职责六、双方职责（一（一)甲方职责甲方职责 1 1、负责在乙方进场前、负责在乙方进场前 2 2 天提供施工场地天提供施工场地,并配并配合乙方施工前的测量工作。合乙方施工前的测量工作。2 2、协助乙方办理相关手续、协助乙方办理相关手续,协助乙方解决施工现场周边关系。协助乙方解决施工现场周边关系。3 3、提供乙方施工所、提供乙方施工所需材料需材料,如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提如水、水

7、泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收供给乙方的材料需经乙方签收,如有浪费和损坏，乙方如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿需照价赔偿、做好施工质量、工期的监督工作和、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。工程质量的验收工作。5 5、配合乙方进行设备场内转、配合乙方进行设备场内转运。运。6 6、向乙方提供水源电源接口。、向乙方提供水源电源接口。(二二)乙方职责乙方职责、指派、指派作为乙方履约代表暨项目负责人作为乙方履约代表暨项目负责人,全权代表乙方履行全权代表乙方履行 本本合同合同,代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。

8、等。2 2、应严格遵守安全生产、文明施工规范、应严格遵守安全生产、文明施工规范,确保安确保安全生产和施工质量全生产和施工质量,承担施工过程中的所有责任承担施工过程中的所有责任,严格执严格执行政府有关部门的法规及政策。行政府有关部门的法规及政策。3 3、应在施工现场设、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理置警示标志并严格人员进出管理,防止无关人员进入施防止无关人员进入施工现场。工现场。4 4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故其他人身伤亡事故,均由乙方自行负责处理并承担一切均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。经济和法律责任。

9、、负责工程资料的整理、归集、负责工程资料的整理、归集.、不得拖欠民工工资、不得拖欠民工工资,工程完工前应处理完毕工伤事工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后1010 日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。关的事务已处理完毕的书面承诺。七、争议解决七、争议解决 履行履行本合同如发生争议本合同如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决，协商由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分后达成一致意见的补充协议是本合同的一部

10、分;如协商如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的后不能达成一致意见或一方不愿意协商的,则交由本工则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。八、施工工八、施工工艺要求及工程验收标准艺要求及工程验收标准1 1、施工前对施工面进行清理、施工前对施工面进行清理,要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过无宽度超过c c的裂缝。的裂缝。2 2、铁丝布设、铁丝布设:竖向布置竖向布置,间间距距m,m,上部用直径上部用直径 16mm16mm 以上钢筋牢固地固定在地面以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不

11、得超出上，露出地面不得超出m.3m.3、钢丝网布设、钢丝网布设:满铺，满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于并与铁丝绑扎，绑扎间距小于 50cm.50cm.离地面不得大于离地面不得大于2cm.2cm.并用直径并用直径 6mm6mm 的钢筋固定在土层上。的钢筋固定在土层上。4 4、排水孔的布设、排水孔的布设:用用5cm5cm 长长 3232 线管间距线管间距 2m2m 布设。布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。型后拆除亮胶。5 5、排水沟的布设：边坡上部距边、排水沟的布设：边坡上部距边.2m.2m 设置排水沟。根据地形确定

12、坡度设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟但必须保证沟底无积水。底无积水。、混凝土浆不得有漏喷、掉浆、混凝土浆不得有漏喷、掉浆,喷浆完成喷浆完成面不得集水面不得集水,钢丝网外露不得超过钢丝网外露不得超过 5%,5%,铁丝不得外露。铁丝不得外露。八、违约责任八、违约责任 1 1、如甲方逾期付款（因乙方原因除、如甲方逾期付款（因乙方原因除外外)，每逾期一日，应向乙方支付合同总价，每逾期一日，应向乙方支付合同总价 1%1%作为违作为违约金。约金。2 2、如乙方逾期完工，每逾期一日、如乙方逾期完工，每逾期一日,应向甲方支付应向甲方支付合同总价合同总价 1 1作为违约金作为违约金.、乙方施工质量验收

13、不通、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。十、附则十、附则 1 1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。份，两份具有同等法律效力。2 2、本合同自甲、乙双方、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。完结后自然失效。(甲方甲方):):（盖章（盖章)(乙方）乙方）:（盖章（盖章)签

14、约代表人签约代表人:签签约代表人约代表人:联系地址：联系地址：联系地址联系地址:联系电话联系电话:联系电话：联系电话：签约时间签约时间:签约时间签约时间:*护坡工程施工承包合同补补充协议充协议发包方发包方:重庆重庆*地产集团有限公司地产集团有限公司(以下称甲方）以下称甲方）承包方承包方:(以以下称乙方）下称乙方）甲乙双方经协商甲乙双方经协商,就中德就中德 茵莱国际护坡施茵莱国际护坡施工工程达成如下补充协议工工程达成如下补充协议 1 1、现需增加如下工程量现需增加如下工程量:对对茵莱国际项目茵莱国际项目 B B 区回填松土层部分增设锚杆加固区回填松土层部分增设锚杆加固,由乙由乙方负责施工。方负责

15、施工。2 2、计价方式采取包工包料综合包干单计价方式采取包工包料综合包干单价价:25:25 元元/平方米平方米,此单价已包含喷浆护坡。此单价已包含喷浆护坡。、以上以上价格包括但不限于价格包括但不限于:本工程本工程(包含锚杆布设和喷浆包含锚杆布设和喷浆)所需的所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用,以以及利润和税金等及利润和税金等.4.4、锚杆布设要求如下

16、：坡面上部锚杆布设要求如下：坡面上部米米,锚杆深度锚杆深度 3 3 米，间距米，间距 1 15 5 米，锚杆采用米，锚杆采用8 8二级二级钢钢;坡面下部坡面下部 7 78 8 米米,锚杆深度米，间距锚杆深度米，间距 1.51.5 米米,锚杆锚杆采用采用 1818二级钢。钢丝网丝径二级钢。钢丝网丝径mmmm，满铺。，满铺。5 5、乙方乙方保证施工质量，工期遵从主合同，不再另行增加工期。保证施工质量，工期遵从主合同，不再另行增加工期。乙方（盖章乙方（盖章):):签约代表人：签约代表人：签约代表人：签约代表人：联系地址：联系地址：联系联系地址地址:联系电话联系电话:联系电话：联系电话：日日期期:20:20年年月月日日6 6、其他条款遵从主合同。其他条款遵从主合同。甲方甲方(盖章盖章)：