2023年工地施工合同(精选15篇)

《2023年工地施工合同(精选15篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工地施工合同(精选15篇)（53页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年工地施工合同(精选15篇) 工地施工合同1（1786字）甲方：乙方：甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补救工程的防水施工事宜达成如下协议：第一条工程名称：第二条工程第三条工程内容：第四条：承包方式：第五条：工程期限：第六条：甲乙双方责任：甲方：1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工；2、免费提供乙方施工用水、用电；3、为乙方提供材料放置空间等方便；4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调；5、施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作进度和质量；6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。乙方：1、严

2、格按施工方案（施工方案作为本合同附件）及有关规范组织施工，保证工程质量；2、精心组织施工，保证施工进度；3、甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。第七条驻工地代表：甲方：乙方：第八条工程验收：施工完毕后，甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方验收。整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第十二条之约定办理。验收甲乙双方（或双方合同签约代表）签字后即具有法律效力。防水工程完工后，甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认；逾期未能审验，视同认

3、可乙方的工程结算结果。第九条工程造价：甲乙双方本着友好合作，双方应当以项目实际需要防水的面积进行供货并施工。第十条工程量变更：甲方变更（增加或减少）工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用：1、施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏；2、施工过程中因交叉作业或上下道工序返工破坏防水层；3、工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏；4、其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。上述情况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复；甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承担。第十一条工程

4、款支付的时间和方式：第十二条工程保修本工程由乙方负责保修年（自工程验收合格之日起计算）。保修期内，因乙方责任造成的质量问题，乙方负有免费维修的责任；不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。第十三条其他事项及约定：1、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成，按中华人民共和国合同法及相关规定处理。2、甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，由违约方承担相应责任，如因甲方欠付工程款，自应付之日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金；3、本合同所有款项应以现金方式支付。4、甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，双方约定由昆明市

5、五华区人民法院裁决。5、本合同一式份，由甲方执份，乙方执份，自双方签章之日起生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日工地施工合同2（720字）甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方决定将香格_酒店装修工程委托乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，具体条款如下：一、工程名称：二、工期_年_月_日至_年_月_日止。三、工程质量标准按甲方的规定要求为准。四、安全责任1、乙方在施工期间，施工人员安全事故，由乙方全权承担一切费用，甲方不负任何责任。2、乙方在施工期间，施工人员造成甲方的利益损失，由乙方赔偿给甲方。五、付款方式装修

6、用工合同生效后，进场施工15天后，甲方预付给乙方工程款0元整（人民币）。六、其他具体规定1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。2、施工期间，甲方提供房门钥匙给乙方保管，造成的损失由乙方赔偿。七、附则1、本装修用工合同由甲、乙双方直接签订，装修用工合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章（手印）后生效。2、附件同样具有装修用工民法典律效力。3、装修用工合同履行完后自动终止，签订后期服务协议。甲方（签字）：甲方签章（手印）：乙方（签字）：乙方签章（手印）：_年_月_日工地施工合同3（651字）甲方：乙方：一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按

7、300元计算，总投资为18.6万元。二、甲方为了巩固_成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如_年有质量问题，由乙方承担一切责任。三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。六、签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余

8、欠款由承包人垫资，学校分_年平均付清。七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同4（1536字）发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据民法典、中华人民共和国建筑法，本着平等互利的共赢的原则，就甲方委托乙方外墙干挂石材工程签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：（1）龙骨制作、安装（2）石材制作、安装二、工程设计规格：按甲方要求和确认后立面设计施工图施工三、质量约定：1、工程质量验收标准：按国家_省施工验收规

9、范执行2、乙方所用的材料必须符合合同规定的规格、标准、不得擅自改动，如确实需要改动时，必须事前以书面形式向甲方申请，获得甲方批准后乙方方可施工。3、乙方必须建立质量保证体系，现场必须设一名质检员，对其产品及安装进行全程质量跟踪和监督，只有经质检员检验合格方可向监理报验。四、甲方责任1、甲方向乙方提供主体施工图纸及有关技术文献2、对乙方工程进度，质量负责全面监控3、按合同约定进行拨付工程款和工程结算五、乙方责任1、按照甲方要求确保工程质量和进度2、服从甲方统一指挥和项目部的统一管理，做好文明施工和安全生产，对施工中出现的安全事故由乙方自负。3、按规定提交施工技术方案和内业资料，按月支付农民工工资

10、。六、工程量：约3500平米左右（具体数量以施工后实际发生为准）七、工程单价1、每平米380元（包工包料）特别声明：石材按图纸要求工程决算以工程实际完成的工程量为准。工程价款中包含施工水电费、架子费及土建配合费。八、工程总造价：约_X元。（注：主材80及50全部为镀锌235B国标件，石材厚度不小于25，全部刷防护剂，空心砖部位做穿墙螺栓处理。）九、付款方式1、万。2、石材进场，乙方自行垫付万元。其他款按工程进度拨款。3、其余款待甲方验收合格后在付全工程款的95%4、工程质保金留：万元，保修期_年到期后全部付给乙方。十、工期开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日；有效工作日80天交工；拖

11、后一天罚款1000元。十一、质保期1、从乙方将具体施工的工程正式交给甲方使用之日起_年为乙方承诺的质保期。2、乙方应具备完善的售后服务体系，接到甲方维修通知必须在24小时内上门服务，否则甲方按实际维修费用的双倍从质保金中扣除3、在质保期内人为因素造成的损害外，凡因材质和施工原因造成质量问题均在乙方无偿保修范围内。十二、争议处理甲乙双方必须严肃认真的执行本合同，在执行本合同同时发生争议，应协商解决，协商不成，可通过仲裁部门协商或向当地人民法院起诉来解决。三、合同生效本合同一式四份，甲乙双方各执两份。自双方签字盖章后立即生效。本合同未尽事宜，双方协商解决。发包方：（盖章）承包方：（盖章）负责人：负

12、责人：协议订立日期：_年月_日工地施工合同5（1049字）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：_县飞龙铝塑型材销售中心。地点：_县建材市场院内。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求七、甲方责任1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2、甲

13、方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。九、工程质量、安全及保修1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修_年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲

14、裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同6（868字）发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程_x2、工程概况：外牌匾人工费二、工程日期开工日期_年_月_日交工日期_年_月_日三、工程造价及结算方式：1、工程总造价_

15、元整，不含所有税金。2、本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币_元整。3、安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%_四、工程变更施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。3、甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新

16、鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用甲方签字：乙方签字：合同签定日期：工地施工合同7（3825字）甲方:上海开发有限公司乙方:上海物业管理有限公司根据中华人民共和国合同法及相关规定，上海开发有限公司(以下简称甲方)将甲方广场建设前期红线内之保安工作交由上海物业管理有限公司(以下简称乙方)负责，为明确双方在工作过程中的权利义务关系，经甲、乙双方协商达成一致，签订本协议：第一条服务内容、服务范围及岗位配置1、服务内容：为上海广场项目提供24小时安全保障服务，其中包括：(1)负责外来人员出入甲方管理区域时的询

17、问、登记事务;(2)负责维护甲方内部的正常办公及施工秩序;(3)负责预防甲方管理区域内刑事、治安案件的发生;(4)负责预防甲方管理区域内水、电、火等灾害及破坏性事故的发生;(5)负责保护甲方资产及员工的安全。2、服务范围：上海广场项目红线内所有管辖面积。3、岗位配置：保安人员暂定为12名，每日白班岗人员4名;夜班岗人员2名。(详见附件一，最终以甲方书面确认为准)第二条保安费用1、本协议期内，甲方按12人每月元整(大写：元整)的标准，向乙方支付保安费用。2、乙方提供的保安人员配置必须满足本协议约定及甲方安全管理岗位需求，乙方应保证在协议期间提供给甲方的保安人员不少于12人。3、此费用包含保安人员

18、工资福利、服装费、培训费、员工保险费、交通食宿、利润、税金等乙方完成本协议约定保安服务工作所需的一切费用。除本协议另有约定外，甲方不再支付其他任何费用。4、其它费用：岗亭内电费元/月，通讯费元/月，合计元/月。5、乙方在执行该协议时，不得以任何理由要求甲方增加任何费用;甲方在协议执行期内不得无故削减协议所约定的费用金额。第三条结算方式1、保安服务合同期内甲方按万元/月的标准向乙方支付保安费及电费、通讯费。2、乙方保安人员工作满一个月后，乙方应在下个月5日之前向甲方提出书面付款请求书。甲方于收到付款请求书后，经过核实工作及按照本协议约定标准完成所有有关财务程序结算后，于该月10日前,按甲方结算金

19、额付款于乙方。若乙方逾期未提交相关资料致使甲方逾期付款，责任由乙方自负。如乙方人员工作不足一个月的，按实际发生天数计算费用。3、乙方应在甲方支付款项的同时向甲方提供等额有效的合法发票，否则，甲方有权拒绝支付。第四条双方的权利及义务(一)甲方的权利及义务：1、有权对乙方的工作人员及使用的设备、物品进行监督、检查、纠正，有权要求乙方按照甲、乙双方认定的保安工作计划的内容及时间完成保安任务。2、有权对乙方的工作质量进行监督检查，对乙方的工作质量提出改进意见和建议，并限期整改或视情节按本协议及其他有关规定要求乙方承担违约金。3、甲方有权对乙方工作人员的表现提出异议，对甲方认为不符合要求的乙方工作人员，

20、乙方必须予以撤换。4、甲方严禁乙方非法雇工，否则一切后果概由乙方承担。若甲方因此而遭受牵连，则乙方必须赔偿甲方的一切名誉及经济损失。5、甲方有权定期或不定期召开保安会议，乙方须委托主管人员出席会议。6、乙方进驻项目现场管理时，甲方应向乙方提供执岗岗亭1间、办公桌1张、办公椅2把、对讲机2部、通讯工具(手机)1部、强光手电2支、警棍2支。7、甲方提供给乙方的所有物资(包括但不限于以上物资)，须经乙方确认其质量，并由双方签定物资交接单，待合同终止时，乙方须按交接单上所列物资返还甲方。除正常的物资损耗外，其它因使用不当等造成的人为损坏，乙方负责赔偿。(二)乙方的权利和义务：1、乙方所安排的为甲方服务

21、的工作人员必须是培训合格的保安人员。乙方须提供相关人员身份档案及培训证明交由甲方备档。2、乙方驻场保安人员必须统一着装，戴工牌，保持仪容仪表整洁，严格遵守甲方的各项规章管理制度，服从甲方管理人员的管理。3、乙方工作人员由乙方依法聘用、雇佣，该工作人员的报酬，待遇及保险等由乙方承担及交纳，与甲方无关。4、乙方工作人员的所有行为，均视为乙方的行为，由乙方承担责任，与甲方无关。5、乙方必须对保安人员提供安全培训及教育，树立其自我保护意识，以确保警卫工作中之安全，否则一切后果，概由乙方全部承担。6、乙方要有足够的培训及监管，使员工能正确做好保安管理工作。7、乙方之雇员不得在管理区域口出秽言、酗酒、赌博

22、、吸毒、打架及行为不检，并不得允许其雇员向施工方及施工人员索取利益、钱财或礼物。倘若发现，甲方授权人可勒令该雇员离开，如因此而引起之损失，乙方须全部承担责任，并赔偿损失。8、当甲方管理者对乙方工作提出异议，而乙方认为不合理时有权向甲方管理部门提出申诉，但不允许出现拒不执行或与甲方人员发生争执的行为。9、未经甲方书面同意，乙方不得将协议全部或任何部分转让于其他个人或单位，否则甲方有权解除本协议。10、除协议细节外,若有未详列工作要求在协议情况下,乙方必须依甲方之要求做,以保障施工安全为原则。如有非甲方要求进行任何工作而乙方照办者甲方概不负责。11、为乙方执行业务的需要，甲方按规定程序交给乙方的钥

23、匙，乙方必须负责严格保管，并随时接受甲方的监督。12、乙方人员在执行业务中所获悉的有关甲方的一切机密事项和商业秘密，绝不准向任何人泄露，否则由乙方承担相关责任。13、本合同期间，乙方派遣的保安人员因执行本合同约定的事务与任何第三方发生纠纷，或造成他人伤亡的，均由乙方负责解决，所产生的赔偿费用，由乙方承担，与甲方无关。第五条不可抗力因不可抗力无法履行本合同时，甲、乙双方可解除本合同，双方互不追究无法履行合同的责任。发生不可抗力一方应自不可抗力发生之日起10日内以书面形式通知对方。第六条适用法律本协议使用中华人民共和国现行之各项法律法规及有关规定。第七条争议的解决若在协议有效期间双方发生与协议的有

24、关任何事宜或事件的任何纠纷或分歧，双方应尽量协商解决，若未能协商解决，将有关事件按中华人民共和国仲裁法的规定向上海仲裁委员会申请仲裁。第八条协议期限及合同提前解除1、本协议期限为：由年月日至年月日止。2、本协议期间，乙方有下列情形之一的，甲方可解除本合同，因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任，且甲方无须向乙方支付报酬：(1)乙方擅自调离保安人员的;(2)乙方派遣的保安人员无故离岗小时以上的;(3)乙方派遣的保安人员不能完成本合同约定事务，经乙方撤换后，重新派遣的保安人员仍不能完成本合同约定事务的;(4)因乙方派遣的保安人员故意或者过失给甲方造成损失的;(5)甲方对乙方的服务水平不满意，

25、经甲方两次告知，乙方仍不改正的;(6)乙方从事违法犯罪活动的。3、甲方有权提前七日通知乙方解除本合同，双方按乙方实际提供服务期限及本合同约定标准据实结算，除此之外，甲方无需向乙方承担任何补偿或赔偿责任。第九条其他条款1、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。2、本协议自双方签字盖章之日起正式生效。3、附件作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。修改“保安人员工作要求”(详见附件二)并不足以使本协议归于无效，倘甲方提出合理要求增删“保安人员工作要求”之项目时，本合同之服务价格不予变更。4、本协议如有未尽事宜或任何修改，需经甲、乙双方协商确定后，以书面形式签订补充协议。5、如果在本协

26、议期限届满之后，双方有意续签服务合同，则需在本合同终止日期之前一个月向对方提出续签意向书，否则，合同期满，甲、乙双方均有权与其它公司另行签订服务合同。6、双方联系人名单及联系方式详见附件三。甲方：上海开发有限公司乙方：上海物业管理有限公司法定代表人：法定代表人：(委托代表)(委托代表)开户名称：开户名称：开户行：开户行：帐号：帐号：年月日年月日工地施工合同8（2816字）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工

27、程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币_X元。金额（大写）：贰_万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台100

28、0A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试

29、完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲

30、方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小

31、区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工

32、程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供

33、的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同9（676字）简称甲方简称乙方一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按3

34、00元计算，总投资为18.6万元。二、甲方为了巩固_成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如_年有质量问题，由乙方承担一切责任。三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。六、签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠

35、款由承包人垫资，学校分_年平均付清。七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同10（831字）发包方：承包方：甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据民法典及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币x元，即人民币x元整。本

36、造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。四、工期本工程工期为：_年_月_日至年月_日，绿化工程养护期为：_年_月_日至_年_月_日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余x的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本

37、合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。（公章）甲方代表签字：_年x月x日（公章）乙方代表签字：_年x月x日工地施工合同11（1607字）发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲方将村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：村内道路及周边环境景观绿化二、工程总造价：。三、工期：乙方确保在_年_月_日开工，于_年_月_日完工，工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。四、开工准备：甲方前期为施工现场具备施工条件，甲方在施工前准备好施

38、工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。五、工程款支付：苗木栽植完毕，经初验合格后，支付合同价款的40%；工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%；_年月再次验收合格后付清余款。六、工程质量：1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；2、施工过程中，乙方严格按照_市绿化工程施工及验收规范要求施工，其费用由乙方全部承担；3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；4、乙方要施工现场清洁，及时清理废弃物。七、养护管理和质量要求：1、大树及时支撑，支

39、柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；2、栽植后及时封堰浇透水；3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；4、苗木要及时防治病虫害；5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木至年月底，养护标准达到苗木成活率100%，规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。八、工程验收方法：1、根据乙方申请，甲方组织村两委进行验收；2、经验收合格由村两委签字后视为该段工程合格。九、违约责任：甲方责任：1、甲方接到乙方的验收通知书后，_日内组织验收，甲方推迟验收的，每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，每推迟

40、一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求，负责无偿修补或及时返工。苗木成活率不达标，需补植的苗木，由乙方承担补植费用，还应赔偿甲方经济损失，损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，不能按期完成的，每推迟一天承担1000元违约金。3、本工程不得分包、转包，如出现上述行为，甲方有权扣除乙方履约保证金，并有权拒付相关工程款。4、本工程在年月经验收不合格的，乙方无权要求支付工程余款，甲方可以另行处理。十、本合同自双方签定后生效。本合同未尽事宜双方另行协商，并签定补充协议，具有同等效力。十一、本合同一式四

41、份，甲、乙双方各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日工地施工合同12（679字）甲方：乙方根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同如下：一、服务内容甲方聘用乙方，对双方确认的现场施工主道路区域实施浇水管理，确保来往车辆通过时无灰尘、施工道路整洁。二、甲方聘用保安员的具体任务1、维护工地正常生产秩序，每天浇水，确保现场施工道路整洁。2、应付突发事件发生，服从甲方统一指挥调度。3、需浇水施工道路总长约1000米。三、聘用乙方工资、服务期限和地点1、确保工地施工道路无灰尘飞扬，浇水费用300元/天。以上费用不含水费，含洒

42、水车费用、含人工费用及电费。2、服务期限自4月1日至5月31日。甲方可根据实际施工情况提前解除合同，但应提前3天通知乙方，费用将做相应调整。3、如遇下雨等特殊天气情况，经甲方同意可停止浇水，但未交水天数要予以扣除3、服务地点：府佑水香工地现场。四、乙方要对自身安全负责，如发生人身伤害或死亡，责任由乙方全权承担。五、违约责任在合同期限内，如因车辆过往施工道路灰尘四起，每发现一次扣款600元。五、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份。甲方：乙方：年月日：工地施工合同13（1911字）甲方:乙方:根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、

43、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。一、劳动合同期限合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。二、工作内容和工作地点1、乙方的岗位职务为施工员。2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。三、工作时间和休息休假1乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。2凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。3乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段，做到现场管理和做资料两不误。4、甲方因生产（工作）需要可以延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日，并按本合同约定

44、的工资标准支付工资。四、劳动报酬1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。4、工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。5、甲方每月30日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的，不支付加班工资，也不安排补休。五、社会保险和福利待遇1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险。2、乙方患病或非因工负伤，甲方不给予医疗待遇，医疗期内不支付病假工资。六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1、

45、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权对甲方提出批评并向有关部门检举、控告。3、乙方因工负伤或者因工死亡的，甲方应按照政策予以补偿。七、权利和义务：因乙方责任造成施工错误，带来经济损失的，视具体情况由乙方承担赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。八、合同的变更甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。八、合同的解除和终止（一）解除1经甲乙双方协商一致，本合同可以解

46、除。2有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（1）乙方严重违反甲方规章制度的；（2）乙方严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；（3）乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；（4）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作；3有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：（1）甲方未及时足额支付劳动报酬的；（2）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；（3）甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的；（4）法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。乙方解除本合同，应当提前10日以书面形式通知甲

47、方。（二）终止本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。九、调解与仲裁双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。十、本合同“附件一、二”，与本合同具有同等效力。甲方（盖章）（或负责人签字）：年月日乙方（签章）：年月日工地施工合同14（2309字）甲方：乙方：依据中华人民共和国有关法律法规，本着诚实信用、平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保安服务事项达成一致意见，特签订本合同。第一条保安服务内容1.区域范围：甲方施工现场围墙以内区域，含施工区、办公区、生活区三个功能区域。2.门卫：负责南大门和西大门两个大门每天24小时

48、门卫值班。严格执行门卫管理制度。对进出现场人员、车辆进行盘查登记，严禁闲杂人员、车辆进出;严禁未经冲洗干净的车辆出场;严禁未经审批同意的建筑材料与施工机械设备出场。2.视频监控室：每天24小时视频监控值班;3.现场巡逻：每天24小时巡逻，防火、防盗、防破坏;4.维持区域范围内的治安次序，及时干预、调解各种矛盾纠纷。5.按照乙方的管理模式对保安队员进行管理。6.依据双方确认的岗位职责要求，执行安全防范任务，承担相应的保安服务责任。第二条甲方责任1.为乙方保安人员提供必备的工作条件，包括值班室、办公桌椅，组织训练学习的场所等。2.配备符合有关规范、标准要求的门卫、消防、视频监控设施。对乙方提出的安

49、全防范隐患报告应及时答复和改进。制订并执行内部安全防范规章制度，教育本公司员工配合和支持乙方保安人员履行保安职责。3.为值班保安员提供现场住宿，提供4台手持式对讲机及充电器。4.按合同约定的时间和方式向乙方支付保安服务费。5.甲方有权要求乙方更换不称职、不合格的保安员。第三条乙方责任1.乙方共指派_7_名保安员负责甲方的安全护卫工作(先期指派5名，待甲方工程全面展开并接到甲方书面通知后再派2名)，其中负责人(保安队长)一名。2.乙方根据服务内容与甲方要求，自行安排、协调保安员值班，并将值班人员表交甲方有关部门存档备查。2.保安员应严格履行本合同第一条规定的保安职责范围，并遵守甲方符合法律规定的

50、各项规章制度。3.发生在执勤区域内的刑事案件、治安案件和治安灾害事故，及时处理并报告甲方和当地公安机关，采取有效措施保护发案现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理责任范围内的其它突发事件。4.落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告甲方并协助予以处理。5.选派的保安员必须经过正规的保安培训，无违法犯罪前科，并向甲方提供保安人员的登记表、身份证复印件等。6.为保安人员配备制服及基本保安装备，并负责保安员的工资、就餐，承担保安人员的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险及意外伤害保险。7.加强对保安员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。第四

51、条保安服务费及支付方式1.甲方按每人每月_2400_元人民币标准包干支付乙方服务费，实际支付金额以当月甲乙双方签字确认的数字为准。2.甲方应在当月十五日前以转帐支票或现金方式向乙方支付当月的服务费。第五条保安服务期限自_年_4_月1日起，至12月31日止。第六条合同的变更及违约责任1.在合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可变更本合同。2.在合同有效期内单方提出终止合同的，须向对方支付一个月的保安服务费作为违约赔偿金。3.甲方逾期支付保安服务费，须向乙方支付每日千分之三的逾期付款违约金。甲方逾期三十天未支付保安服务费的，乙方有权单方解除合同，并追究甲方的违约责任。4.甲方指派保安员从事本合同约定

52、的保安服务职责范围外的工作，由此造成的对保安员和其他第三方的经济赔偿责任，由甲方负责。5.依据本合同，经公安机关确定是由于乙方保安人员进行保安服务工作时的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，乙方负责承担全部赔偿责任。第七条争议的解决方式1.甲方追究乙方保安工作失职的赔偿责任，应向法院提起诉讼，乙方的赔偿责任依据法院的生效判决来确定，但甲方的经济损失小于人民币10000元的，双方可以协商确定赔偿责任。乙方须在赔偿责任确定后的30日内支付赔偿金。在赔偿责任确定前，甲方不得擅自扣减保安服务费。2.保安员在甲方规定的保安职责范围和区域范围之外所发生(造成)的一切法律与经济赔偿责任均由乙方承担。3.甲乙

53、双方因合同履行发生其他争议时，双方应协商解决，协商不成可通过司法途径解决。第八条双方认为需要约定的其它事项本合同未尽事宜，双方协商解决。第九条附则本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_项目经理(签字)：_法人代表(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同15（2320字）合同编号：出租人：签订地点：承租人：签订时间：年月日根据中华人民共和国合同法的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：第二条租赁物资的用途及使用方法：第三条租赁期限：自年月日至

54、年月日，共计天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：租金的支付方式和期限：第五条押金（保证金）经双方协商，出租人收取承租人押金元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：。第七条租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的租赁物资缺损赔偿办法，由承租人向出租人偿付赔偿金。二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由人承担。第八条出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：。第十条本合同解除的条件：。第十一条违约责任一、出租人违约责任：未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金的违约金。未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金的违约金。未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金的违约金。其他违约行为：