2023年购房意向书通用15篇

《2023年购房意向书通用15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年购房意向书通用15篇（41页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年购房意向书通用15篇 购房意向书1（1925字）甲方(出卖人)_房地产开发有限公司联系电话：_乙方(买受人)_身份证件号：_联系电话：_甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条预定房屋情况：乙方经过了解，有意购买甲方开发销售的_号楼名义第_层_号房(以下简称该商品房)，建筑面积_平方米，套内建筑面积_平方米。认购价建筑面积每平方米_元人民币，套内面积每平方米_元人民币，总房价金额_元人民币(大写：_拾_万_仟_佰_拾_元人民币)付款方式为：_.实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费，乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订重庆市商品房买卖合

2、同时由乙方一次性付清交纳相关税费，以办理房地房权证时政策规定进行结算多退少补。第二条乙方付款时间：1、定金：乙方选定具体房屋后向自愿支付_元人民币(大写：_万_仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。_2、付款时间：乙方于_年_月_日前到甲方綦城雅筑售房部签订重庆市商品房买卖合同，交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用，并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明复印件和原件;(3)定金收据。若为按揭，则同时还要带上以下证件和资料：(1)结婚证(或未婚证明);(2)收入证明原件;(3)户口薄原件和复印件。(4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件，收入证明原件;(5)离异者离婚证、

3、离婚协议、婚姻证明原件。第三条双方的权利、义务l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款)，并签订重庆市商品房买卖合同;如乙方办理按揭贷款，应于重庆市商品房买卖合同签订当日交齐银行所需相关资料，由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整，乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化，参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订重庆市商品房买卖合同延期或交件不及时而造成银行划款延迟，参照本合同第三条第2款处理。2、若乙方未按第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订重庆市商品房买卖合同，每延期一日，按应交纳房款的5%(日息)向甲方支

4、付违约金;逾期5日不交齐首付款(或全款)的，甲方有权解除本合同，并将该房屋另行销售，乙方所交定金不予返还。3、若乙方在签订本协议后要求退房的，则甲方不再返还乙方定金，并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房，须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意，乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项，乙方在签订重庆市商品房买卖合同时不应再要求变更，如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订重庆市商品房买卖合同，则甲方有权解除本协议，乙方所交定金不予返还。5、在签订重庆市商品房买卖合同之前，若遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能出售，甲方有权撤销协议，甲方撤销本协

5、议30天内应将所收款项无息退回乙方，甲方不再承担其他任何责任。6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款，此定金不退还，所造成的一切损失由乙方自行承担。第四条甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的重庆市商品房买卖合同内容及项下相关约定，且对此双方无任何异议，若乙方以此为由终止本协议的，则视为乙方违约，乙方所交定金不予返还。第五条如在履行本协议的过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好的态度协商解决，协商不成，双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。第六条本认购书一式两份，甲方、乙双方各持一份，甲、乙双方签字或盖章后立即生效，具有同等法律效力。在签订重庆市商品房买卖合同后，本协议自动作废。

6、甲方：_房地产开发有限公司乙方(签字)_销售代表(签名)_年_月_日购房意向书2（1040字）委托方：_（简称甲方）代理方：_（简称乙方）服务监督电话：_经甲乙双方友好协商，双方在自愿平等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。第一条甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：北京市区/县号（以下简称“该房产”），房屋建筑面积平方米（以产权证为准），户型为，成交价格为人民币（大写）元整（小写）。第二条双方责任：1甲方应于本购房意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）：元整（小写），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。2乙方根据甲方

7、的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格%做为代理费用，即人民币（大写）元整（小写）。3乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。4本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的%支付乙方报酬。5本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人（其委托代理人）或原产权单位等第三方签

8、定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。6由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。第三条本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令习惯及诚信原则公平解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。第四条本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。第五条补充协议：甲方：乙方：身份证号：经办人：电话：电话：本合同于年月日在签署购房意向书3（25字）购房意向书4（2136字）甲方（卖方）：_姓名身份证号：_电话_

9、乙方（买方）：_姓名身份证号：_电话_甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就位于_房屋（地址暂以甲方所签定的商品房买卖合同为准，以下简称该物业）转让事宜达成协议如下，并愿共同遵守之。一、物业状况：1、甲方承诺已就该物业在_公司办理了合法的购买手续，并签订了商品房买卖合同，合同编号为，甲方是该物业的唯一购买人，甲方保证该物业产权清晰、权属明确，无第三人异议情况出现，且无自身原因办理不出房产证、土地证、契证的情况出现，否则由甲方承担违约责任。2、根据该物业商品房买卖合同约定：建筑面积为_平方米。二、意向内容：1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下，以人民币_元整（大写_元整）购买该

10、物业，甲方负有出售该物业给乙方的义务，不得将该物业出售与其他方，否则承担违约责任，向乙方支付违约金人民币_元整（大写_元整）。2、乙方同意在甲方取得该物业房产证、土地证、契证的条件下，以人民币_元整（大写_元整）。的价格购买甲方该物业，否则承担违约责任，向甲方支付违约金人民币_元整（大写：_元整）。3、本意向书确定的房款价格为甲方将此物业售于乙方的最终价格，甲、乙任何一方不得擅自提价、降价，否则视为违约，向守约一方支付违约金人民币_元整（大写：_元整）。4、甲，乙双方于甲方取得该物业之房产三证之日起工作日内签定正式的房屋转让合同，双方应积极办理该物业之过户手续。三、甲方权利义务：1、甲方于收到

11、乙方定金之日将该物业交付乙方。2、甲方在收到房地产公司提供的办理房屋三证资料后，应于2个工作日内告知乙方，并去银行办理尾款还清事项四、方权利义务：1、乙方于之日支付定金人民币_元整（大写：_元整）定金于甲乙双方签订该物业之房屋子转让合同之日转为首付款的一部份。2、乙方于甲乙双方签订该物业之房屋转让合同之日，向甲方支付首付款人民币_元整（大写：_元整）。余款人民币_元整（大写：_元整）办理银行商业按揭_。在签订本意向书之日支付购房定金人民币_元整（大写：_元整）于甲方。五、违约责任：1、如甲方在签定该物业之房屋转让合同之前违约不卖的，则甲方需向乙方双倍返还定金人民币_元整（大写：_元整），并赔偿

12、乙方对该物业所投入的装修费用以及损失。如乙方在签定物业之房屋转让合同之前违约不买的，则乙方定金由甲方没收不予返还，甲方无须就乙方对该物业所投入的装修费用及损失予以赔偿。2、如该物业因甲方自身原因导致该物业之房产三证不能过户至乙方名下的，则甲方应承担违约责任，甲方须向乙方支付违约金人民币_元整（大写：_元整）。六、其他约定：1、甲、乙双方各自承担在办理该物业的过户手续中产生的税费。2、乙方愿意承担该物业的物业维修基金及物业管理费。3、该物业所有真实情况，甲、乙双方已清楚明确，风险预见。4、双方在履行本协议过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的向法院提起诉讼。5、本意向书一式二份，甲、乙双方各

13、执一份。甲方：_乙方：_代理人：_代理人：_日期：_年_月_日购房意向书5（1203字）甲方：_住所地：_联系电话：_乙方：_身份证号：_通信_联系电话：_甲乙双方在平等自愿、友好协商的原则下，就甲方开发的位于项目的购房事宜，达成如下协议：一、乙方已选中并决定购买甲方开发_项目的房屋一套，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书的与甲方签订正式的商品房买卖合同。二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源，房屋的具体价格和面积等具体情况以最终签订的商品房买卖合同为准。三、乙方确定的意向房屋建筑面积为平方米，乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币元作为认筹金，即可凭本意向书享有购买_

14、家园项目中房屋一套的权利，并可根据该意向书在_家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利，以及享受甲方的购房优惠。四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的销售时间十日之前通知乙方，乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择具体房屋。同时乙方应与甲方签订正式的商品房买卖合同及相关文件，并按商品房买卖合同支付购房款。乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效，若有变更应自变更之日24小时之内及时通知甲方，若因乙方原因无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的，逾期未办理的

15、视为乙方自动放弃正式购房意愿，甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源，且乙方不再享受相关优惠政策。六、如在甲方开盘后，因房源有限和排号等原因，经协调乙方无合适房源可选的，甲方在十个工作日内退还乙方认筹金，双方互不承担任何责任。七、如因不可抗力导致本意向书无法履行，甲乙双方均互不承担相应责任。八、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，商品房买卖合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的优惠政策。九、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳认筹金之日起生效，在正式的商品房买卖合同生效时本意向书即时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。十、本意向书一式贰份

16、，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。甲方(盖章)：_乙方(签字、捺印)：_授权代表：_年_月_日_年_月_日购房意向书6（1750字）卖方(以下简称甲方)：姓名：_身份证号：_住址：_邮编：_联系电话：_买方(以下简称乙方)：姓名：_身份证号：_住址：_邮编：_联系电话：_第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_；房屋建筑面积_平方米(其中套内建筑面积_平方米)，房屋用途为_；该房屋附属物(地下室)面积_平方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为_。第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至_年_月_日止。第三条该房屋(包括附属物)总价款为人民币_元整。

17、第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币_整。第五条甲乙双方约定于_年_月_日前签订正式房地产买卖合同或类似合同。第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币_元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款;其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如

18、有上述未清事项，由甲方承担全部责任。第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发

19、生争议，由甲、乙双方协商解决。第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日签于_签于_购房意向书7（711字）甲方：乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；1、甲方_决定购买位于合肥市_房屋，建筑面积_平方，房屋总价款为_，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、电话的过户费由_方承担，中介费为_方承担。2、甲方在签订本协议时交给乙方定金_元，并保证在_日之

20、前在乙方见证下与卖方签订正式房屋购房意向书，否则，甲方定金不退。3、在本协议规定签订正式购房意向书的期限内，如卖方原因导致不能签订正式买卖合同；乙方将定金退还甲方。4、双方商定的其他事项_。5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。甲方：乙方：联系电话：联系电话：日期：日期：购房意向书8（962字）(以下简称承购房)拟购买由中楚置地房地产经纪有限公司(以下简称代理房)所介绍的位于_的物业，并认可以下条款：一.承购方愿意接受的购房条件为：1.购房总价：_.2.包含设施：_.3.签约时间：_.4.付款时间：_.5.其他条件：_.二.承购方为表示购房诚意同意向代理方支付_的意向金，

21、委托代理方于_年_月_日_时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金(原意向金)将由出让方没收。二.本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。承购方：_代理方：_日期：_日期：_三.出让方确认：本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业

22、出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。出让方：_代理方：_日期：_日期：购房意向书9（786字）一、购房意向书有法律效益吗购房意向书是指开发商和购房人为将来正式签订房屋买卖合同而提前所签订的预约合同。具体而言，可能出现以下两种情形：首先，在开发商已经取得商品房预售许可证的情况下，购房人与其签订的购房意向书是具有法律效力的，如果后续开发商违约，需要双倍返还购房人已经支付的定金，如果购房人违约，开发商有权不予退还定金。第二，如果签订购房意向书时开发商没有取得商品房预售许可证，那么此时购房意向书是无效的，购房人可以要求开发商退还已支

23、付的定金。但如果起诉至法院，在开庭前开发商已经取得了商品房预售许可证，那么购房人不能因此理由主张购房意向书无效。此外，如果开发商没有取得商品房预售许可证，若出现房屋烂尾等情况，购房者有可能遭受无法追回定金的损失的这样一种情况。所以，购房人在和开发商签订购房意向书的时候，应该格外的慎重。二、问题咨询我第一次买房，因父母工作繁忙所以自己看房，在中介的诱导下签了个意向合同，付了一万元，后来父母来看房觉得不满意，中介不退意向金，现在还收到法院传票，要求我支付4万元中介费？律师回复：如果双方在购房意向书中对意向金是否退还有约定，可以根据约定履行。如果没有约定，可以要求对方予以返还。但是如果该笔款项是定金

24、而不是意向金，双方签订合同后您方因为自身原因违约不买房，对方可以拒绝退还定金。对于中介费的缴纳需要根据双方签订的居间合同约定情况判断。如果根据居间合同的约定以及中介的实际工作情况，中介方已经完成了相关的合同义务，您方需要根据合同约定承担相应的中介费。如果对方没有完成居间合同约定的义务，您方可以拒绝缴纳中介费。购房意向书10（2530字）甲方：_（以下简称：_）联系电话：_乙方：_（购房人）身份证号：_联系电话：_兹有_人员_有意向购买，昆明_其下与合作建设的_项目_房源，乙方愿以单位内部认购形式购买，购买享受内部优惠价格，经双方友好协商，就购房事宜，双方达成如下条款：一、意向的房源类型及交纳意

25、向金标准：意向金类型类别房型建筑面积诚意金第一类高层平层两室两厅7080以下（含70）20万第二类高层平层三室两厅80100以下（含80）25万第三类高层平层三室两厅100_0（含100）30万第四类高层平层两室两厅70以下15万别墅别墅_100万车位车位5万乙方意向房源类型为_，户型建筑面积约为_，意向标准为￥_万元。每个车位交纳意向金￥_万元，车位总价￥_万元/个。需交纳意向金合计：人民币￥_万元（大写_拾_万_仟_佰_拾_元整。）二、意向金事宜：乙方同意于_月_日之前，向甲方交纳乙方所意向房源的意向金即人民币￥_元，大写_拾_万_仟_佰_拾_元整。以上意向金，作为乙方购房人的购房保证金，

26、在本意向书签署后，甲方通知乙方购房人选房前，意向金不退；乙方购房人购买到房屋签订商品房购销合同或商品房认购书时，意向金自动转为购房首付；若由于房源位置、户型、等原因，乙方购房人不能买到该区的房屋时，甲方以不计利息退还乙方所交纳的全额意向金。三、购房优惠：_甲方承诺，开盘后乙方可以按市场均价优惠的价格购买耀兴枫丹白露项目_的房屋；具体优惠为：别墅按每平方米优价为20800元，跃层及平层待甲方开盘时，按开盘均价每平方米下浮_%计算。四、商品房购销合同签订及尾款支付待开发商条件成熟时，乙方应按甲方电话或短信通知时间及地点，到甲方指定地点签订商品房购销合同（按云南省建设厅制定的现行商品房销售范本签订）

27、并按合同约定付清尾款；房屋价格以本意向书为依据确定，其他按国家的有关规定执行。五、甲乙方权利及义务1、由于本意向书是市场化运作、内咳嗽惫悍咳俗栽腹郝蛞庀蛟级姆课萸域，房屋户型有？若乙方在交纳此意向金后未能购买到相应的户型或该区域的房屋时，甲方承诺乙方在选房后15个工作日内，以不计利息退还全额意向金。2、签订本意向书之日起，乙方购房价格优惠按本意向书之约定不再变更。3、甲方推荐乙方于_月31日前签订商品房购销合同或商品房认购书。4、若乙方自身的原因不能按时或按本协议约定与甲方签订商品房购销合同或商品房认购书的，需书面通知解除约定，经甲方同意后方能解除本意向书约定。5、在商品房购销合同签订后，不允

28、许更名；6、房源_于_月31日交房，延期交房将按照商品房购销合同约定处理。7、乙方自愿服从甲方对房屋户型、楼层、房号的安排。如有争议甲方有权取消购房资格。8、乙方购买房屋时的维修基金、配套费、物业管理费等参照开发商和国家相关政策管理规定执行另行收取9、由于项目19、20为内部认购房源，在整个项目开盘前，本意向书的内容属于商业秘密，不能对外宣传，为避免给甲方或开发商带来经济上的损失，乙方应承诺保守商业秘密。六、违约责任1、甲方若违反上述约定，应返还乙方已缴交诚意金，意向金不计利息，并且赔偿乙方购房人2万元违约金。2、乙方若违反上述约定，偿甲方单位2万元违约金。七、其他约定1、本意向书仅为购房意向

29、之约定，最终购买条款以商品房购销合同条款内容为准。2、本意向书未尽事宜双方协商通过补充协议明确；3、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。八、特别申明：本意向书内容购房人_已经认真阅读，对各条款清楚明白，并无异议，自愿签订。_甲方：_乙方：_法定代表人：_授权代表人：_联系电话：_联系电话：_签订时间：_签订时间：_购房意向书11（810字）刘先生大学毕业快三年了，在郑州某证券公司的工作也逐渐稳定，于是准备买房子结婚。在郑州高新区，刘先生看到一个在建的小区很不错，就在上周带着女友去售楼中心看了看。由于开发商还没有取得商品房预售许可证，所以售楼小姐建议刘先生先签订一份购房意向书，说是便于掌握购

30、房信息。刘先生有些犹豫：购房意向书是咋回事？有法律约束力吗？是不是签了购房意向书自己就必须买这里的房子？现实中，遇到和刘先生一样情况的人不在少数。在商品房开发过程中，一些开发商为了更好地掌握市场情况，获得稳定的购买群体，在取得商品房预售许可证之前，会采取与有购房意向者签订购房意向书的做法。然而，需要留意的是，这种购房意向书是不能随便签的。就法律性质来说，购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。合同法第九条规定：“当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。”民法通则第五十五条规定：“民事法律行为应当具备意思表示真实。”所以，若开发商充分履行了告知义务

31、，在双方平等、自愿的情况下与拟购房者签订了意向书，这种意向书就是有效的，受到法律的认可与保护。通常情况下，购房意向书的签订是在开发商取得建设用地规划许可证之后，取得商品房预售许可证之前。购房意向书只是预约合同，其内容不必像房屋预售合同那样详细，只要具备合同基本条款即可，一般包含的内容有：双方当事人的基本情况、认购面积、认购户型等。拟购房者在与开发商签订购房意向书时应当格外慎重。因为如果开发商同客户签订的购房意向书已完全具备售房合同的条款，就应视为房屋买卖合同，对双方都具有法律约束力，如果违约，就要承担相应的责任。所以，如果你确有诚意要买房，可以与开发商签订购房意向书，但要仔细核对其中的条款，避

32、免遭受不必要的损失。购房意向书12（1825字）甲方:房地产开发有限公司乙方:甲、乙双方经友好协商,就乙方选定甲方开发的水岸二期房屋的有关事宜,经协商一致,达成如下条款:一、乙方已选中并决定购买甲方开发的位于市路号楼室房屋(以下简称“该房屋”),愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书要求与甲方签订正式的商品房预售合同。二、该房屋建筑面积约为平方米,最终以房地产测绘机构测定的为准。三、该房屋的单价为人民币万元/平方米(建筑面积),暂定总价款为人民币万元(大写:万元整),最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准,多退少补。四、本意向书签订的同时,乙方应当向甲方交纳房屋确认

33、金人民币万元。五、乙方应于甲方水岸二期项目开盘销售之日起十五日内,携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处(市路号楼)与甲方签订正式的商品房预售合同及相关文件,并按商品房预售合同支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。甲方项目开盘销售日以在当地报纸即文汇报发布的开盘广告确定的开盘销售日为准,敬请乙方自行注意。六、若乙方由委托代理人代为签订商品房预售合同及相关文件时,代理人需出示已公证的授权委托书。七、如乙方按本意向书约定与甲方签订商品房预售合同及相关文件,并选择一次性付款方式支付购房款,且在签订商品房预售合同的同时全部付清购房款的,甲方在商品房预售合

34、同约定的单价基础上给予乙方每平方米元优惠,即优惠后的单价为人民币万元/平方米(建筑面积)。如乙方逾期签订商品房预售合同及相关文件或逾期付款的,则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还,作为赔偿金赔偿甲方的损失。如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的,则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。八、如乙方逾期未与甲方签订正式的商品房预售合同及相关文件,视为乙方自动放弃该房屋,甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售,乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。九、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已交纳的确认金不予退还。十、乙方已知水岸二期的相关

35、开发建设手续,包括商品房预售许可证等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更,致使该房屋不再建设,本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的,本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金,不再承担其他责任。十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋,除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。十二、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,商品房预售合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则,视为乙方放弃购买该房屋,甲方有权拒绝与其签订商品房预售合同及相关文件,并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房,所缴纳契税

36、按办理该房屋产权时政府规定的契税标准执行。十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准,为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址,乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效,如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则,由此引发的一切责任由乙方承担,与甲方无关。十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效,在正式的商品房预售合同生效同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。十五、本意向书一式叁份,甲方执贰份、乙方执一份,具有同等法律效力。甲方:房地产开发有限公司乙方:身份证号:电话:通讯邮编:签署日期:年月日购房意向书13（1329字）甲方：乙方

37、：，身份证：通信固定电话：，手机号码：甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买商品房事宜，达成如下条款：第一条乙方意向购买商品房位于_幢（号）_单元_层_室（以下简称该房屋）。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_平方米，其中，套内建筑面积_平方米。（实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页）第二条乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币元（大写：），总房价款为人）。民币元（大写：第三条（大写：本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币元），在乙方与甲方签订商品房买卖购房意向书后，该诚意金抵作乙方购房款。第四条乙方选择以下第种付款方式支付购

38、房款：1、一次性付款，在签订商品房买卖购房意向书当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；2、分期付款，在签订商品房买卖购房意向书当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90，领取钥匙时付至100；3、按揭贷款，在签订商品房买卖购房意向书时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。第五条乙方应在接到甲方通知签署商品房买卖购房意向书后，五日内到甲方售楼地点签署商品房买卖购房意向书及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署商品房买卖购房意向书前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订购房意向书的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。第六条商品房买卖购房意向书中的实际买受人必须和本意

39、向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订商品房买卖购房意向书及相关文件，并有权将该房屋另行出售。第七条乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。第八条乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。第九条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式购房意向书签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。第十条本意向书在正式商品房买卖购房意

40、向书生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。甲方代表（签字）：乙方（签字）：_年_月_日_年_月_日（1278字）卖方（以下简称甲方）：姓名：_身份证号：_住址：_联系电话：_买方（以下简称乙方）：姓名：_身份证号：_住址：_联系电话：_第一条甲方房屋坐落于；房屋建筑面积平方米（其中套内建筑面积_平方米）;房屋用途为；该房屋附属物_面积平方米。第二条该房屋（包括附属物）总价款为人民币元整。第三条该房屋为济南铁路局职工房改房，房屋产权证尚未正式办理下来，甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物

41、业水电费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。第四条甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用，该房屋的面积如有变动，以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。第五条甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜，并为规避交易风险，就交易步骤作如下约定。第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况向乙方说明。第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况，并在确认后，由乙方向甲方支付定金人民币元整，同时甲乙双方签订本意向书。第三步、甲方应在收取定金后，于年月日之前办理完结该房屋的房屋产权证。第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到

42、所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后，甲乙双方约定时间办理网签和过户手续，同时乙方向甲方支付人民币元整先行款。第五步、甲方应于收到乙方先行款后日内向乙方交房，乙方在收房查验后将尾款人民币元整支付给甲方。第六条因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳，其他费用，依据政府规定各自承担。第七条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由乙方负担。第八条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。第九条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的

43、事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。第十一条本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。第十二条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日购房意向书14（1500字）甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的_水岸二期房屋的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：二、该房屋建筑面积约为_x平方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。三、该房屋的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)，暂定总价款为人民币_x万元(大写：_x万元整)，最终以房地产测绘机构测定的

44、建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币x万元。甲方项目开盘销售日以在当地报纸即文汇报发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行注意。六、若乙方由委托代理人代为签订商品房预售合同及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。七、如乙方按本意向书约定与甲方签订商品房预售合同及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订商品房预售合同的同时全部付清购房款的，甲方在商品房预售合同约定的单价基础上给予乙方每平方米_元优惠，即优惠后的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)。如乙方逾期签订商品房预售合同及相关文件或逾期付款的，

45、则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。八、如乙方逾期未与甲方签订正式的商品房预售合同及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。十、乙方已知_水岸二期的相关开发建设手续，包括商品房预售许可证等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户

46、型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，商品房预售合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订商品房预售合同及相关文件，并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房，所缴纳契税按办理该房屋产权时政府规定的契税标准执行。十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证

47、通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的商品房预售合同生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。十五、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：签署日期：年月日签署日期：年月日购房意向书15（1034字）甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买商品房事宜，达成如下条款：第一条乙方意向购买中山翠亨兰溪谷栋层商业1100平方米，栋层公寓平方米，

48、上述面积均为为建筑面积，实际面积以交房实测为准。第二条乙方意向购买的该商业每平方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币元（大写：），公寓部分每平方米单价14800元（大写：）总房价款为人民币元（大写：）第三条乙方选择以下第1种付款方式支付购房款：1、一次性付款，在签订商品房买卖合同当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；2、分期付款，在签订商品房买卖合同当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90，领取钥匙时付至100；3、按揭贷款，在签订商品房买卖合同时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。第四条乙方应在接到甲方通知签署商品房买卖合同后，五日内到甲方售楼地点签署商品房买卖合同及其他

49、相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署商品房买卖合同前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。第五条商品房买卖合同中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订商品房买卖合同及相关文件，并有权将该房屋另行出售。第六条乙方对认购房屋的位置、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。第七条甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。第八条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。第九条本意向书在正式商品房买卖合同生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。第十条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：