2023年保修协议书

《2023年保修协议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年保修协议书（40页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年保修协议书 2023年保修协议书1（343字）甲方：_乙方：_甲方出售给乙方办公设备，经双方协商达成如下协议：_1、设备名称：_理光1801复印机一台质保时间：_45000张或一年（以先到者为准）2、理光2432C一体机一台质保时间：_300000张或一年（以先到者为准）以上两种办公设备在质保期内，出现非人为损坏免费维修更换。此协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力，签字后生效。甲方（签字）：_乙方（签字）：_年_月_日2023年保修协议书2（618字）甲方：_乙方：_为了使得甲方现有的_机器正常使用，确保甲方获得完善的售后服务，确保甲方机器处于良好的运行状态，甲乙双方在平等、

2、自愿的基础上订立此协议。2乙方保证为甲方优先安排快捷、良好的维修服务。3乙方可为甲方免去平时的保养费和维修费。4如果遇到机器需要更换配件时，甲方可自行购买零配件，也可由乙方以优惠价提供零配件，费用由甲方负担。5甲方一次性付给乙方全年保修费人民币_元人民币。6乙方每月必须保证对机器全部、彻底地检查保养1次，平时机器有故障时，甲方电话通知乙方，乙方必须保证及时赶到，确保在2小时内赶到维修。7乙方如果不能按甲方要求履行，甲方随时有权解除此合同执行，乙方按时间退给甲方维保费。8非乙方维修人员拆卸机器，造成的机器故障，以及使用非正品耗材造成的机器故障，乙方不承担保修责任。9本协议一式两份。有效期自_年_

3、月_日开始，至_年_月_日结束。未尽事宜双方友好协商解决。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日2023年保修协议书3（1025字）买受人：_保修人：_设备制造商：_上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：_一、保修范围保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修责任。质量保修范围包括_，以及各方约定的其他项目。二、保修期保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。三、保修装备及人员保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检

4、测手段先进，体现专业化素质。四、保修责任属于保修范围和内容的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。五、保修金本合同约定的设备质量保修金为设备费的_，买受人在质量保修期满后_天内，将设备质量保证金返还保修人。六、其他保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修责任，设备制造商对设备质量负责。买受人（签字）：_保修人（签字）：_设备制造商（盖章）：_代表人（

5、签字）：_年_月_日_年_月_日2023年保修协议书4（1322字）甲方(产品使用者)：_乙方(维修代表人)：_乙方住所：_ _乙方电话：_一、保修设备附表：_代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人：_电话：_传真：_设备使用_乙方销售给甲方的产品，乙方为保证甲方保修期_年_月_日内的_产品正常使用，对产品保修方的协议产品进行维修服务，为保护甲、乙、产品保修方的合法权益，根据中华人民共和国合同法，甲、乙、产品保修方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况下，方可签订协议。第一条乙方义务1.乙方根据甲方协议产品出现故障的报修通知，乙方优先安排维修。在法定15个工作日内，把产品维修好。

6、2.在保修期内乙方在维修时不收取上门费及工时费。3.在保修期内乙方的维修没有次数限制。4.在保修期内乙方维修不收取配件费，并且保证配件由产品保修方提供。5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件，产品保修方不对此部件负责。6.如果乙方为甲方更换的部件在保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。7.乙方根据甲方合同产品情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维护计划，对甲方协议产品进行上门维护。每四个月一次上门维护保养服务。8.乙方免费进行操作指导，技术咨询第二条甲方义务1.甲方在协议

7、产品出现故障后，及时通知乙方。2.甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。3.未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议产品进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。4.甲方不得对合同产品进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。5.协议产品发生故障，需要更换配件时，产品保修方承担配件费用。6.协议产品发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。第三条维修费用结算方式：_乙方跟产品出售方协商，由产品保修方支付。第四条本协议一式三份，甲、乙、产品保修方各执一份。甲方法定代表人(签字)：_(加盖公章)乙方法定代表人(签字)：_(加盖公章)_年_月_

8、日2023年保修协议书5（1107字）甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法，为了明确双方的权利和义务，受服务方(以下简称甲方)和服务方(以下简称乙方)经协商达成以下协议。甲方所购电脑在保质期内均凭有效发票由乙方提供保修服务，经双方协商一致签订合同。具体要求如下：_一、保修机器型号：_保修期限从_年_月_日至_年_月_日，为期一年。二、维修方式：_1、当甲方的机器出现故障时，甲方应及时通知乙方，乙方的维修人员以最快的速度响应，在最短的时间内为甲方排除机器故障。2、乙方维修人员应为甲方人员讲解明白如何正确使用和延长使用寿命的一些常识。3、合同保修期内，如甲方的设备人为造成损坏需要更换零部件，乙

9、方维修人员应讲明白更换这些零部件的原因，以及不更换这些零部件所造成的后果，甲方应尊重乙方技术人员的意见，甲方承担更换零部件的成本费用。非人为因素损坏则由乙方负责维修或调换。保修期外，所需配件成本费用及维修费均由乙方由承担。4、为确保甲方设备正常使用甲方应尽可能地使用乙方所提供的零部件和消耗品。5、如甲方人员由于使用不当造成机器损坏或甲方的某一机器出现故障，甲方负责人没有通知乙方，甲方就擅自处理，这两种情况不应有乙方承担责任。6、乙方工程师在甲方设备进行维修时，甲方应尽可能配合工作，如提供电脑设备的驱动程序(在有的情况下)，乙方工程师需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前

10、提下，甲方应当配合，在做重大的改动(如重装操作系统)时，乙方工程师会询问甲方有无重要的数据需要备份，甲方应当主动配合，否则如有重要数据丢失，后果由甲方负责。在甲方积极全力配合情况下，如造成数据丢失，则由乙方承担全部责任。三、本合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：_联系方式：_签名（盖章）：_签约时间：_年_月_日乙方：_联系方式：_签名（盖章）：_签约时间：_年_月_日2023年保修协议书6（1064字）甲方：_乙方：_甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。一、保修设备附表：_设备品牌名称：_型号：_机身号码：_数量：_联系人：_ ?电话：_邮编：_设

11、备使用_二、保修范围及服务方式：_1、免费为甲方提供6次上门服务;2、修复其有修复价值的毁损部件，或排除设备故障;3、机器出现故障的应急维修：_北京市内24小时内上门，市郊区48小时到位，如遇其他特殊情况，双方协商解决;4、乙方为甲方免费提供电话技术咨询服务，次数不限;三、服务期限：_从_年_月_日至_年_月_日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。四、质量保证：_乙方对所售的设备配件、保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。五、以下情况不属乙方保修范围：_1、因电压不稳而造成的机件损坏：_2、因不按正常规则使用而造成的机件损坏;3、甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供

12、的设备配件。甲方：_乙方：_日期：_日期：_2023年保修协议书7（1794字）发包人（全称）：_承包人（全称）：_发包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对郑东建材家居城_x工程签定工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容1.1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成业主的相关损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人施工的，承包人应配合维修，费用

13、由责任方承担。2、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以上工程通过验收，完善整改意见并正式移交发包人，双方在移交书上签字之日起计算，保修期限为：_2年3、质量保修责任3.1.保修期头三个月内，承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，承包人维修负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次，在发包人维修备案本上签到。认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。承包人联系电话：_发包人通知时间以电信部门记录为准，一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人（发包

14、人电话通知时间8：_0018：_00之间）。承包人如更改电话，必须提前3天加盖公司公章书面通知发包人。3.2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3.承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格，同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费（修复及赔偿费的15%）可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任。3.4.承包人的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与

15、相关业主进行谈判，承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付，否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除，并要求承包人补充保修金。3.5.承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人保修。3.6.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.7.质量保修完成后，由发包人组织验收。4、质量保修金的支付在保修期2年后，保修期维修较少或业主投诉少，监理工程师、

16、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内，如果维修次数，业主投诉较多，保修金五年以后酌情结算，保修金结算后，承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_本工程质量保修书一式四份，双方各两份，由施工合同发包人、承包人双方签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：_（公章）郑州郑东置业有限公司承包人：_（公章）法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日2023年保修协议书8（925字）发包人（全称）：_承包人（全称）：_发包人、承包人根据

17、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，并参照房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围：_具体保修的内容，双方约定如下：_2、质量保修期2.1双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：_具体详见本工程的质量保修期要求2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3

18、.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项：_5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：_承包人（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日2023年保

19、修协议书9（2000字）委托方（甲方）：_服务方（乙方）：_甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。一、保修设备附表代码：_设备名称：_品牌：_型号：_机身号码：_数量：_联系人：_电话：_传真：_邮编：_设备使用_二、保修范围及服务方式1.免费进行操作指导，技术咨询；2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；3.机器出现故障的应急维修：_市内2个工作小时内上门维修，_市郊区8个工作小时到位维修，长途客户双方协定上门时间；4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于_次，保证设备运作正常。三、服务期限：_从_年_月_日至_年_月_日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前

20、一个月重新签订。四、质量保证乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。五、以下情况不属乙方保修范围：_因电压不稳而造成的机件损坏：_因不按正常规则使用而造成的机件损坏；机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材；甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。六、收费标准1.甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_元；2.甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费_元。七、违约责任乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分_的滞纳金。

21、八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_市仲裁委员会仲裁。九、其他事项_十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：_委托代理人：_乙方：_委托代理人：_签订日期：_签订地点：_2023年保修协议书10（3252字）甲方：_乙方：_业主：_指购买本项目房屋的客户为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。乙方按国家建设工程质量管理条例及双方合同约定承担工程质量缺陷保修责任。一、免费保修期限：_自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕之日起计算,保修期限不少于国家建设工程质量管理条例规定及本工程质量保证书规定保修时间。其中地基基础与主体结构工

22、程在设计文件规定的合理使用年限内保修结构安全;屋面、厨房、(来自：_)卫生间、地下室、外墙面、门窗框以及其他有防水要求的地方防渗漏保修5年;空调及制冷系统保修两年;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修2年,室外管网及小区道路等市政公用工程保修2年,其他工程按照国家建设工程质量管理条例执行,但不得少于2年。二、保修范围：_本补充合同约定乙方总承包范围内的工程项目,由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属乙方免费保修范围。整体工程及各分部分项工程质量,经竣工验收符合合同要求,如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观

23、感项目,仍属乙方返修范围,乙方应按甲方要求进行返修。由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失,由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求,则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额,谈判结果经甲方和业主签字后立即生效,甲方负责知会乙方,并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除,乙方予以无条件承认。三、保修实施：_工程竣工验收合格后,本工程移交给物业管理公司管理,保修款由甲方客户服务中心负责保管。甲方客户服务中心负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理,乙方就工程质量保修向甲方客户服务中心负责,工程保修款最终由乙方和甲方客户服务中心进行结算。同时,甲方保留根据相关法

24、律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。四、保修的时间性：_1.渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。2.发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.其他情况下,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。4.每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。5.违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效

25、,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。6.乙方承诺,无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任,在接到通知后,均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修,并在维修过程中与甲方及业主共同取证,以判断责任原因,不属乙方责任的,由责任方向乙方支付材料及人工费用。五、维修质量的保障措施：_1.每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可,所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。2.维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净,如维维修过程中给业主造成其他损失,则乙方应承担相应责任。3.如有下列情况之一发生,甲方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用

26、和责任由乙方承担。a：_接到甲方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题;b：_超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场;c：_超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务,且不主动向甲方客户服务中心报告;d：_对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题;e：_因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。4.因乙方责任造成返修、赔偿的,乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：_直接返修加直接赔偿的费用在元以下的,按照3倍计算;直接返修加直接赔偿的费用在元以上的,按照2倍计算。5.按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方,无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。6.对于涉及结构安全的质量问题

27、,应当按照建设工程质量管理条例的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。六、乙方维修安排：_1.在工程保修期内,乙方必须委派两名全权代表(土建1名,安装1名)在现场办公,专职处理本工程的维修工作;如甲方认为该代表不能胜任工作,乙方在接通知后2日内予以更换。2.乙方保修负责人(默认人为项目经理)：_a)通讯_b)电话/手机：_c)传真：_3.以上内容若有变动需及时书面知会甲方客户服务中心,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。4.每一住户,无论维修项目多少,全部维修人员均应一次到位。5.维修人员应按甲方

28、制定的维修程序进行维修,服从甲方客户服务中心的管理,服从业主的监督,统一着装、文明施工、文明用语,不得与业主发生任何争执,否则每人次乙方支付违约金500元。七、保修款：_1.从乙方工程结算款中截留5%作为保修款,在乙方已完成全部返修工作后(需甲方客户服务中心和物业公司签字认可),保修款在保修时间满三年、五年及延长期满时分别结算一次,甲方在结算后二十天内将当期结算后剩余保修款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)按30%一次性付给乙方;甲方在保修延长期满后二十天内将余款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)全额一次性支付给乙方。2.若甲方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;所有

29、保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的,甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除,仍不够的,以法律手段追回。八、其他：_1.乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供适当维修服务,并按最优惠价收取费用。2.本保修书：_作为施工合同附件,由施工合同双方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。甲方：_乙方：_代表：_代表：_本保修书于：_年_月_日签署2023年保修协议书11（1437字）委托方(甲方)：_设计方(乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行，双方特签订本协议供共同遵守执行。第一条工程概况一、工程地点：_二、设计内容：_三、设

30、计面积：_四、设计规格第二条价格、计价和支付方式、时间一、本工程设计费为人民币(大写)_元。二、本工程设计费按：_每平方米设计费_元。建筑面积_平方米_元/平方米=_元。三、付款方式：1.协议一经签订，甲方3天内应付首期款协议总额_%，计_元。2.乙方提交设计方案，甲方3天内应付款协议总额_%，计_元。3.设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款协议总额_%，计_元。4.如有增加设计项目，设计费另计。第三条违约责任：1.协议经双方签字生效后，任何一方需变更协议内容，应经双方协商一致后重新补订协议。2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需

31、返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3.甲方应按本协议第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，甲方如果逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止协议。协议终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4.协议生效后，在协议履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金协议总额的_%。5.甲方擅自解除协议，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除协议，乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1.协议履行期间如发生争议，双方协商友好解决。2.协商不成，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。第五条未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向

32、第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔。第六条协议生效1.本协议由甲、乙双方盖章、签字后生效。2.补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议签订后不得转包。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_年_月_日2023年保修协议书12（1849字）发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对签定工程质量保修书。一、工程竣工后回访制度1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些

33、质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。3、回访对象为：_甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。二、工程质量保修范围和内容1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。三、质量保修期保修期限为壹年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。四、质量保修金：_本工程质量保修金按本工程结算总价的%计取。

34、五、质量保修金的返还：_质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。六、质量保修责任1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料

35、费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：_（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院

36、提起诉讼。8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。（甲方）：_（乙方）：_法定代表人或委托代理人（签字）：_法定代表人或委托代理人（签字）：_联系电话：_联系电话：_经办人（签字）：_经办人（签字）：_合同签订时间：_年_月_日2023年保修协议书13（2166字）发包人：_承包人：_发包人、承包人根据中华

37、人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对邓州市鸿杰第一城号楼工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的事项，双方约定如下：_承包人接到保修通知时必须及时派维修人员到现场进行维修，若不及时派维修人员维修，发包人将委派维修人员进行维修，维修所发生的一切费用从承包人工程款中

38、扣除。各项工程承包人派维修人员到场维修时间：_天然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：_、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；、外墙面的防渗漏为_年；、装修工程为_年；、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年；、供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期；6、其他项目保修期限约定如下：_天然气工程为_年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派

39、人保修的，发包人可以委托他人修理。2.承包人按照有关法律、法规，保修在发包人承揽的工程项目。承包人必须留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，及时保修。3、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。4、对因承包人保修不及时、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切责任由承包人负责。5、承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无能力继续保修等情况下，由发包人安排保修队伍维修。6、如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的保修派工单为准。7、

40、承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故处罚款-5000元，在保修费中扣除。8、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。9、质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋所有人或使用人对工程进行组织验收。10、在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参加与房屋所有人、使用人或第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。承包人不参加协

41、商或协商达不成一致意见的，由发包人按照房屋建筑工程质量保修办法向房屋所有人、使用人或第三人承担维修或赔偿责任后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量缺陷责任期的维修费用由承包人承担。承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或使用人不当造成的，承包人不承担责任。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。五、其他事项1、本协议与建设工程施工合同一并签订生效。2、房屋竣工交付使用后，发包人即将本协议书约定的

42、质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。发包人：_承包人：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人：_签订日期：_2023年保修协议书14（1095字）甲方：_乙方：_一、保修期内责任1、承保单位（甲方）责任：_2、甲方在合同期内免费维修，保养上述机器不收取费用。（更换零部件除外）3、甲方在合同期内每月按时上门对上述机器至少做一次常规保养，保证其复印效果。（新安装除外）4、本合同所列的机器如出现故障，委托单位（乙方）随时通知甲方，甲方接到通知后应在八个工作小时内（节假日顺延）及时上门服务，以确保乙方的机器正常工作。5、甲方有义务为乙方的设备

43、管理人员进行必要的维护保养培训。6、合同期内，乙方所列机器需要更换零件，甲方应以优惠价格向乙方提供原装耗材及零配件。如因甲方提供的耗材质量问题引起机器故障，使乙方不能正常工作，由此造成的经济损失（即更换耗材、零配件所发生的费用）由甲方负全责。二、委托单位（乙方）责任1、乙方应严格按说明书正确操作机器。2、乙方不得私自拆卸机器，不得请甲方以外人员维修机器，更不得私自更换零配件。否则，引起机器故障，甲方不负任何责任，由此产生的维修等费用由乙方负担。3、乙方应使用由甲方提供的主要消耗材料，如乙方从其它渠道购买的耗材引起机器发生故障，由乙方负全责。情况严重的，视同乙方放弃本合同，甲方不再承担任何责任。4、机器属正常老化或损坏，乙方应承担更换原装耗材及零配件费用。5、乙方的正当权益受到损害时，有权对甲方维修人员的服务态度、质量及索赔额外不合理费用，向甲方主管领导投诉（电话：_）。三、其他本合同一式两份，甲乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各执一份。委托单位（盖章）：_经办人：_年_月_日承保单位：_经办人：_年_月_日