建筑安装工程承包合同(范本)(4篇)

上传人:xt****7 文档编号:174618776 上传时间:2022-12-15 格式:DOC 页数:28 大小:45.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
建筑安装工程承包合同(范本)(4篇)_第1页
第1页 / 共28页
建筑安装工程承包合同(范本)(4篇)_第2页
第2页 / 共28页
建筑安装工程承包合同(范本)(4篇)_第3页
第3页 / 共28页
资源描述:

《建筑安装工程承包合同(范本)(4篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑安装工程承包合同(范本)(4篇)(28页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、建筑安装工程承包合同(范本)发包方(以下简称甲方):地址:承包方(以下简称乙方):地址:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

2、一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程范围:4、工程内容:二、工程期限1、本工程合同总工期为_天(日历天)。风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。2、本工程开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。3、工期顺

3、延(1)甲方在合同规定开工日期前_天,不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响乙方进场施工者。(2)明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷,需要修配、更换而耽误施工进度者。(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地

4、震等)而影响工程进度的。三、工程总价1、本工程合同总价为人民币_元。2、如遇下列情况,合同总价作相应调整:(2)在合同工期内因政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化;(3)重大设计发生变更;(4)基础超过设计深度;(5)在施工中新增加了工程项目。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包

5、人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。四、材料、设备供应1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资全部由甲方提供。2、材料、设备供应范围的划分和检验:(1)成套设备和专用设备,由甲方负责招标、定货、供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存,安装时交付乙方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。(2)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检验验收,具备物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)

6、延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。五、工程质量和检查验收1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2、乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后,方可使用。3、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由甲方组织

7、有关单位进行竣工验收。4、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。由于乙方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。5、工程交工验收后,工程保修期为_年,采暖工程为_个采暖期,水电保修期为_年。保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。6、由施工造成的工程质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时,甲方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由乙方负担。六、施工设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更,

8、必须经原批准、设计单位同意,并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后,乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件。3、在工程施工中发生下列各项事实之一时,乙方必须立即以书面通知甲方,要求确认:(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。确认的事实必须在限期内解决,不得如期解决而造成停工的,工期损失由甲方承担。七、双方工作1、甲方工作(1)根据施工

9、地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;(2)合同签订后_天内向乙方提供完整的建筑安装施工技术资料_套;(3)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证;(4)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。2、乙方工作(1)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;(2)已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;(3)提供竣工验收技

10、术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;(4)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。八、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_日内,甲方支付不少于合同总价的_的预付款,计人民币_万元。2、甲方收到乙方的工程进度月报后,必须在_日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的_时,逐步按比例开始扣回预付款。3、工程进度款支付达到合同总价款的_时,不再按进度付款。办完交工验收后_天内支付_的价款,留_的价款作为质保金,待保修期满后连本息一次支付给乙方。4、确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成乙方的停、窝工损失的,应由甲方承担。风险提示:

11、明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。九、违约责任1、乙方的责任(1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的_偿付逾期违约金。(2)工程交付时间超期,按合同总价的_偿付逾期违约金。2、甲方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此而

12、造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。(3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。(4)超过合同规定日期验收,按合同总价的_偿付逾期违约金。十、争议解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。十一、附则1、本合同条款如未尽事宜,双方协商解决。2、本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。3、本合同一式_份,其中甲方执_份,乙方执_份。甲方:代表人:合同履行地:联系电话:签订时间:_年_月_日乙方:责任人:合同履行地

13、:联系电话:签订时间:_年_月_日建筑安装工程承包合同(范本)(二)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条 工程项目工程名称:工程地点:工程编号:工程范围和内容:全部工程建筑面积平方米。工程造价:全部工程施工图预算造价人民币元,其中:人工费元(各单项工程详见工程项目一览表)第二条 工程期限开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自年月日开工,至年月日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。在施

14、工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。()由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;()因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;()因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。第三条 物资供应全部工程所需的物资按下列第(_)项供应方式办理。()特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。()统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采

15、购供应。()包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。()其他方式:由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必建筑安装工程承包合同(范本)(三)建设单位(甲方):_地址:_ 邮码:_ 电话:_法定代表人:_ 职务:_安装承包单位(乙方):_地址:_ 邮码:_ 电话:_ 法定代表人:_ 职务:_ 为明确甲乙双

16、方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条总则一、工程名称:二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书,初步设计、总概算等文件号。三、工程编号:四、工程地点:五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。第二条在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:一、因天灾或人力

17、不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于_年_月_日向乙方提供所有工程设计图纸_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场

18、地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。第四条物资供应一、本合同全部所需材料按下列第(_)项供应方式办理:1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应;2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用;特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应;3.包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;4.二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应

19、负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工)。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应方负担。四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应方负担。五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第(_)项办理:1

20、.以施工图预算加增减变更预算进行结算;2.按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算;5.二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_日内按工程造价总额_元的_%一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的_%的尾款,待工程竣工验收后全部付清(基本建设投资拨款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款,按银行有

21、关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担:1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批

22、同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;3.在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其

23、检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担,在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前_日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算办法。_.二、竣工工程经检验合格,从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管

24、,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标

25、准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件:1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3.提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收_天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在_天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,_银行据此拨款。八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修_年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等

26、质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。第八条奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节约的工程投资,_%归乙方,_%归设计单位。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之_的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之_的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,

27、如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。四、施工合同由各级_银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下第(_)项方式处理:(1)申请_仲裁委员会仲裁;(2)向_人民法院起诉。第九条工程负责人和工伤事故一、甲方派_为驻现场负责人,乙方派_为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。第十条合同份数及

28、有效期一、本合同一式_份。其中正本两份,甲乙方各执一份;副本一式_份,报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和_银行各一份存留备案。二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十一条附则一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。二、本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。第十二条合同附件(均略)一、工程项目一览表二、全部施工图纸三、施工图预算表四、甲方负责供应材料、设备一览表五、国家或省、自治区、市政政

29、府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等_份文件。第十三条其他条款建设单位(甲方):_代表人:_年_月_日安装承包单位(乙方):_代表人:_年_月_日建筑安装工程承包合同(范本)(四)发包方(以下简称甲方):地址:承包方(以下简称乙方):地址:根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程范围:4、工程内容:二、工程期限1、本工程合同总工期为_天(日历天)。2、本工程开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。3、工期顺延(1)甲方在合同规定开工日期前_天,不能

30、交乙方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响乙方进场施工者。(2)明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷,需要修配、更换而耽误施工进度者。(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度的。三、工程总价1、本

31、工程合同总价为人民币_元。2、如遇下列情况,合同总价作相应调整:(2)在合同工期内因政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化;(3)重大设计发生变更;(4)基础超过设计深度;(5)在施工中新增加了工程项目。四、材料、设备供应1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资全部由甲方提供。2、材料、设备供应范围的划分和检验:(1)成套设备和专用设备,由甲方负责招标、定货、供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存,安装时交付乙方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。(2)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检验验收,具备物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经甲

32、方许可签署出场证书,不得运出场外。五、工程质量和检查验收1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2、乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后,方可使用。3、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。4、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。由于乙方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按

33、拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。5、工程交工验收后,工程保修期为_年,采暖工程为_个采暖期,水电保修期为_年。保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。6、由施工造成的工程质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时,甲方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由乙方负担。六、施工设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后,乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同

34、的补充文件。3、在工程施工中发生下列各项事实之一时,乙方必须立即以书面通知甲方,要求确认:(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。确认的事实必须在限期内解决,不得如期解决而造成停工的,工期损失由甲方承担。七、双方工作1、甲方工作(1)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;(2)合同签订后_天内向乙方提供完整的建筑安装施工技术资料_套;(3)派驻施工现场的监理工

35、程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证;(4)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。2、乙方工作(1)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;(2)已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;(3)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;(4)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。八、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_日

36、内,甲方支付不少于合同总价的_的预付款,计人民币_万元。2、甲方收到乙方的工程进度月报后,必须在_日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的_时,逐步按比例开始扣回预付款。3、工程进度款支付达到合同总价款的_时,不再按进度付款。办完交工验收后_天内支付_的价款,留_的价款作为质保金,待保修期满后连本息一次支付给乙方。4、确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成乙方的停、窝工损失的,应由甲方承担。九、违约责任1、乙方的责任(1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的_偿付逾期违约金。(2)工程交付时间超期,按合同

37、总价的_偿付逾期违约金。2、甲方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。(3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。(4)超过合同规定日期验收,按合同总价的_偿付逾期违约金。十、争议解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。十一、附则1、本合同条款如未尽事宜,双方协商解决。2、本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。3、本合同一式_份,其中甲方执_份,乙方执_份。甲方:代表人:合同履行地:联系电话:签订时间:_年_月_日乙方:责任人:合同履行地:联系电话:签订时间:_年_月_日第 28 页 共 28 页

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!