商品房预售测绘合同（3篇）

《商品房预售测绘合同（3篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房预售测绘合同（3篇）（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、商品房预售测绘合同委托方(甲方)： 电话/传真：受托方(乙方)： 电话/传真：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国测绘法和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。第一条测绘范围甲方委托乙方对座落于 路 号 号楼的房屋进行商品房预售测绘。本项目测绘可按甲方要求分期、分次进行。第二条 测绘内容及承诺服务事项1、乙方应在合同规定时间内完成该项目房屋的预售测绘成果报告，测绘成果报告中含有：商品房测绘成果报告书(一份);测绘项目说明书(一份);建筑面积成果分类汇总表(一份);共有建筑面积分摊认定表(一份);建筑面积计算结果表(一份);电算尺寸图(一份);共有建筑面积分摊位置示意图(一份);房号编排示

2、意图(一份)。2、在该项目初期，甲方因报建、了解设计方案的可行性和在预售过程中修改设计方案需进行多次测算的，乙方全程免费修改。3、第一次测算后，乙方免费为甲方提供该项目的合理化建议，弥补设计方案的不足和失误，以达到增值的效果。4、绘制用于商品房销售合同备案的房屋平面图。5、绘制用于办理房产证的房屋位置平面图、房屋红线图。6、商品房销售过程中，如业主对测绘数据不理解的，乙方负责解释。7、免费为甲方销售人员进行房屋建筑面积计算知识和商品房销售面积阐述技巧的培训。8、免费为甲方提供该项目所有分摊数据、分摊方法及各种完整的测算数据。9、在项目计算过程中，如甲方需要，乙方可提供上门服务。10、商场竣工后

3、，乙方免费指导铺位定点放线(权属放线)工作。11、为甲方办理在建工程抵押面积备案工作。第三条 测绘进度安排1、乙方收到全套资料后 个工作日内向甲方提供整栋建筑面积的测绘成果报告;2、乙方收到全套资料后 个工作日内向甲方提供住宅细分到户，商场、地下室细分到层的测绘成果报告，并提供该项目的增值方案;3、乙方收到商场、地下室细分资料后 个工作日内向甲方提供商场、地下室细分到套的测绘成果报告;4、乙方应于完成测绘成果报告后七个工作日内完成房产测绘成果备案和在建工程抵押面积备案。5、预售测绘完成后，根据甲方的实际情况办理在建工程抵押面积备案工作。第四条 测绘依据及测绘精度1、房产测量规范(GB/T179

4、86.1_2000)、(GB/T 17986.2_2000)。2、建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知(建住房200274号)。3、国家现行房产测绘有关法律法规。4、衡量房屋测绘精度主要用两个指标：(1)边长限差(2)面积限差边长中误差根据对房屋实测的各种边长的检查产生的较差计算出来。采用分式：(1)长较差不超过2.5公分(2)面积误差和限差用下表衡量房屋测绘精度要求房产面积精度等级中误差限差一0.01S+0.0003S 0.02S+0.0006S二0.02S+0.0001S0.04S+0.002S三0.04S+0.0003S0.08S+0.006S注：S为房产面积m2;商品

5、房适用三级精度。第五条 测绘工程费1、收费依据：参照国家颁布的测绘产品价格标准，由甲乙双方约定。2、本工程按下列单价收取测绘服务费：测绘费 元/。3、在建工程抵押面积测费及备案不收取任何费用。第六条 测绘工程费支付方式1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付保证金，人民币 元，甲方缴足测绘服务费领取测绘成果时，乙方将保证金如数退回甲方或冲销测绘费。2、乙方向甲方正式提交通过南宁市房产管理局备案的成果后，甲方应根据实测数据结算预售测绘总经费的 %，余下 %待销售测绘成果报告出来后，如面积误差比符合合同要求的精度后7个工作日内结付(甲方图纸变更及施工原因造成的面积误差乙方无须承担责任)。第七条 甲

6、方的义务自合同签订之日起 日内向乙方提交盖规划审定章的建施图复印件贰套、房号编排示意图(表)、人防工程审批书的复印件，并积极协助乙方进行测绘。第八条乙方的义务1、自收到甲方的有关材料之日起_日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，组织测绘队伍开展作业。2、乙方应当根据技术要求确保测绘项目如期完成。3、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的全部或部分转包给第三方。4、乙方的测绘成果必须可用于办理商品房预售许可证。第九条 甲方违约责任1、合同签订后，乙方未开展工作，由于甲方原因终止合同的，甲方无权请求返还保证金;乙方已开展工作的，甲方应按完成的实际工程量支付测绘费。2、乙方已完成测绘工程，甲方未按

7、要求支付乙方全部测绘费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付滞纳金。3、甲方向乙方提交的该房屋相关证明文件的复印件和建筑图纸应符合南宁市房产局的相关要求，并对所提供材料的真实性及有效性负责。如有虚假，乙方据此测绘形成的错误结果及其后果由甲方承担。4、甲方应协助乙方进行测绘，由甲方原因造成测绘工作无法正常开展的，后果由甲方负责，所拖延天数不计入测绘工作日内。第十条 乙方违约责任1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还保证金。2、在甲方提供了必要的工作条件，乙方未能按时提交测绘成果时，甲方有权终止合同，并有权要求乙方双倍返还保证金作为违约金。3、因乙方自身原因造成测

8、量成果错算、漏算、多算的，乙方应负责无偿予以重测达到质量要求。造成甲方的直接经济损失，乙方按国家有关规定进行赔偿。4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务。5、乙方擅自转包本合同的，甲方有权解除合同，并可要求乙方应向甲方双倍返还保证金作为违约金。第十一条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十二条甲方有权对乙方就测绘成果质量提出质疑。乙方有义务做出符合国家规范和法规的解释。乙方严格遵守国家有关法律、法规，严格执行国家测量规范和有关技术标准、规定，不违规测绘，不弄虚作假，不损害国家利益、社会公共利益和他人合法利益。乙方保证测绘成果的

9、完整、准确，对所完成的房产测绘成果质量负责，如因乙方原因出现测绘成果错误，乙方承担由此产生的法律责任，由法院裁定;若乙方所出的报告不符合房行政主管部门的要求，以致甲方在办理预售证、销售证、房产证时被拒收，乙方应无条件在3个工作日内重新测绘、编写报告，交付甲方。第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十四条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可向人民法院起诉。第十五条 其他约定：甲、乙双方都必须廉洁自律，反对商业贿赂。甲方不得收受乙方的回扣、礼品或现

10、金，乙方在履行合同中，不得采取不正当竞争手段。第十六条 附则1、合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。委托方名称(盖章)： 受托方名称(盖章)：开户行：账号：法定代表人 法定代表人：或委托代理人： 委托联系人：电 话： 电 话：商品房预售测绘合同（二）甲方：_ 身份证号码：_电话：乙方：_ 身份证号码：_电话：本着诚实信用的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款以资双方共同遵守：风险提示：标的物信息买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。数量、价

11、款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。一、房屋基本情况甲方拟出售的房屋位于_，该房屋系甲方于_年_月_日向公司购买的商品房，商品房买卖合同编号：_，合同约定建筑面积_平方米，购买总价人民币_元整，房屋用途为住宅，甲方现已向开发商付清全部房款，房屋尚未办理土地房屋权证。二、甲方自愿将该房屋转让给乙方，乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应_本预约合同之约定，完成房地产转让的相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之目的。三、转让款项的支付风险提示：价款支付在实务中，有

12、的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。双方约定上述房屋的总价款为_人民币，单价为每平方米人民币_元整，上述转让款分次付清。1、本合同签定当日，乙方向甲方支付购房定金人民币_元;2、乙方于_年_月_日起负责仍以甲方名下的账户支付按揭款及其利息。3、余款当日支付给甲方。4、双方约定于_年_月_日前到

13、公证处办理全权委托公证风险提示：履行期限、地点和方式履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如一个月内履行完毕，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释如果将期限明确化，约定在某年某月某日前履行完毕则就避免了歧义的产生。四、房屋相关凭证的保管及交房时间为确保交易的安全进行，乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后

14、，甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理，乙方有权对房屋预先装修、支配使用。五、过户手续的办理及税费承担。1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后_日内，备齐相关资料，到_市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续，及时办出甲方名下的土地房屋权证，甲方前手办理土地房屋权证应缴纳的各项税费由承担。若双方对甲方应予办理土地房屋权证的时日发生争议的，以该商品房项目20%的业主平均开始办证的时间作为甲方应

15、予办理的时日。2、产权登记之房屋坐落与原商品房屋买卖合同不一致的，以甲方土地房屋权证记载为准。3、上述房屋面积为合同约定面积，如合同面积与产权登记面积有差异的，双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由与开发商自行处理，并承担相应的责任，甲方应提供必要协助。4、甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。若双方在办理过户登记时，以实际成交价作为双方在房地产买卖合同中约定的转让价格，因此导致双方在办理过户登记过程中产生的个人所得税由乙方支付。六、甲方的责任与义务1、甲方保证在签定预约合同时，对合同项下之房产享有完全处分权，该项房产不存在任何共

16、有情形。2、甲方保证在合同签定之前，未曾与任何第三方签定涉及该房产的转让、租赁等协议，该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。3、自本合同签定之日起，若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成经济损失，由甲方负责赔偿。4、甲方应督促开发商积极办理土地房屋权证，以促成买卖合同的生效和履行。因甲方主观原因导致产权证拖延办理的，每延迟_日，应向乙方支付赔偿金_元，逾期超过_日的，乙方有权解除合同，甲方应承担违约赔偿责任。因开发商原因或其他甲方不可克服的原因导致产权证拖延办理的，不算甲方违约，但甲方应督促开发商可相关部门及时解决办理。5、甲方办出土地房屋

17、权证后应及时与乙方联系办理买卖合同签约及房地产权属过户登记手续，因甲方原因造成拖延的，参照前款约定处理。七、乙方的责任与义务1、乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款，若逾期付款，每逾期_日，按每日_元支付滞纳金。逾期在_日内的，视为正常迟延，乙方无须支付滞纳金。逾期超出_日的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约赔偿责任。2、甲方办出土地房屋权证并通知乙方后，乙方应及时备齐相关材料与甲方办理房地产权属过户登记手续，因乙方原因造成迟延的，因赔偿甲方相应的经济损失。风险提示：违约责任违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可

18、操作性。比如有的合同约定违反合同约定，支付违约金10万元，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。八、合同履行及违约赔偿1、双方应恪守本合同的约定，确定合同条款的充分履行，以促成房屋买卖的实现。2、一方有充足、正当的理由提出解除本合同的，经双方同意后可以解除，双方互不追究违约责任，因此给相对方造成损失的，相对方有权要求予以经济补偿。3、任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约，应向对方支付违约赔

19、偿金人民币_元整。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的，受损失方有权按实际损失额要求赔偿。4、甲方违约，若乙方已对房屋进行预装修的，乙方的装修款损失列入实际损失范围。具体损失额的计算以双方协商认可的数额或双方指定的评估公司出具的评估报告为依据。5、出现一方违约情形，守约方可选择继续履行合同或解除合同。6、合同解除的，甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起_日内将乙方实际支付的款项全额退还乙方。风险提示：争议解决方式合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致

20、约定条款无效。当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。九、争议解决甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应本着诚信合作的精神协商解决，协议不成，依法向_人民法院起诉。十、其他约定1、本合同及今后双方签定的买卖合同中，甲、乙双方权利的放弃或义务的增加均须采用明示的方式，不能采用默示或推定的方式。2、合同履行过程中出现障碍或其他困难，导致履行有困难或不能按期履行的，当事方应及时告知相对方，以便采取相应措施，减少损失。3、本协议经甲乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜，甲

21、乙双方日后可再行协商，经协商所签定的补充协议与本协议具有同等法律效力。.4、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，每份具有同等法律效力。风险提示：证据保留注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日商品房预售测绘合同（三）出租方（甲方）：_承租方（乙方）：_根据民法典、上海市房屋租赁条例（以下简称：条例）的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经

22、协商一致，就乙方承租甲方可依法_（出租预租）的_（房屋商品房）事宜，订立本合同。一、出租或预租房屋情况11 甲方_（出租预租）给乙方的房屋座落在本市_（区县）_路_（弄新村）_（号幢）_室（部位）_（以下简称该房屋）。该房屋_（出租实测预租预测）建筑面积为_平方米，房屋用途为_，房屋类型为_，结构为_。该房屋的平面图见本合同附件。甲方已向乙方出示：（1）出租房地产权证房屋所有权证_；证书编号：_。（2）预租预售许可证许可证编号：_。12 甲方作为该房屋的_（房地产权利人代管人法律规定的其他权利人）与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已告知乙方该房屋_（已未）设定抵押。13 该房屋的公用或合用

23、部位的使用范围、条件的要求；现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜，由甲、乙双方分别在本合同附件中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。二、租赁用途21 乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为_使用，并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。22 乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批核准前，不擅自改变上款约定的使用用途。三、交付日期和租赁期限31 甲乙双方约定，甲方于_年_月_ 日前向乙方交付该房屋。出租房屋租赁期自_年_月_日起至_年_月_日止。预租房

24、屋租赁期自预租商品房使用交接书签订之日起至_年_月_日止。32 租赁期满，甲方有权收回该房屋，乙方应如期返还。乙方需继续承租该房屋的，则应于租赁期满前_个月，向甲方提出续租书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。四、租金、支付方式和期限41 甲、乙双方约定，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（_币）_元。出租月租金总计为（_币）_元。（大写：_万_千_百_十_元_角整）。预租月租金由甲乙双方在预租商品房交付使用书中按实测建筑面积计算面积计算确定。该房屋租金_（年月）内不变。自第_（年月）起，双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。42 乙方应于每月_日前向甲方支付租金

25、。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按日租金的_支付违约金。43 乙方支付租金的方式如下：_。五、保证金和其他费用51 甲、乙双方约定，甲方交付该房屋时，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金，保证金为_个月的租金，即（_币）_元。甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。52 租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、_等费用由_（甲方乙方）承担53 _（甲方乙方）承担的上述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：_。六、房屋使用要求和维修责任61 租赁期间，乙方发 现该房屋及其附属设施

26、有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方可代为维修，费用由甲方承担。62 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施损坏发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。63 租赁期间，甲方保证该房屋及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该房屋进行检查、养护，应提前_日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该房屋的影响。64 除本合同附件（三）外，乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门批准后，方可进行。乙方增设的附属设施和设备归

27、属及其维修责任由甲、乙双方另行书面约定。七、房屋返还时的状态71 除甲方同意乙方续租外，乙方应在本合同的租期届满后的_日内返还该房屋，未经甲方同意逾期返还房屋的，每逾期一日，乙方应按_元平方米（_币）向甲方支付该房屋占用期间的使用费。72 乙方返还该房屋应当符合正常合用后的状态。返还时，应经甲验收认可，并相互结清各自应当承担的费用。八、转租、转让和交换81 除甲方已在本合同补充条款中同意乙方转租外，乙方在租赁期内，需事先征得甲方的书面同意，方可将该房屋部分或全部转租给他人。但同一间居住房屋，不得分割转租。82 乙方转租该房屋，应按规定与接受转租方订立书面的转租合同。并按规定向该房屋所在区、县房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案。83 在租赁期内，乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换，必须事先征得甲方书面同意。转让或交换后，该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。84 在租赁期内，甲方如需出售该房屋，应提前三个月通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。九、解除本合同的条件91 甲、乙双方同意在租赁期内，有下列情形之一的，本合同终止，双方互不承担责任：（1）该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的；第 20 页 共 20 页