承包工程合同样本（3篇）

《承包工程合同样本（3篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包工程合同样本（3篇）（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、承包工程合同样本发包方（甲方）：贵阳_公司。 承包方（乙方）：_省_市正业电气安装工程有限责任公司。第一条 合同依据 本合同的法律依据是中华人民共和国民法典和建设安装工程合同及施工条例；工程内容及工程量是按贵州_公司设计的清镇_110变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地施工图为依据进行计算及核定。第二条 工程名称、地点和范围及内容一、 工程名称：清镇_110变电所全所接地及照明安装工程。二、 工程地点: 清镇_110变电所内。三、 工程范围及内容: 1：清镇_110变电所防雷接地安装。 2：清镇_110变电所全所照明安装。第三条 承包方式 本工程甲方将工程以包工包料

2、 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。（结算定额采用年北京地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（_）04号文件颁发的关于发布_省电力建设装置性材料综合预算价格（年价）的通知；费用构成执行电力工业基本建设预算管理制度及规定（年版）；根据_省电力公司电技经43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条 工程价款支付及结算方式1 该工程以_省_市正业电气安装工程有限责任公司编制的清镇_110变电所全所接地及照明工程预算书（其中工程款129760元）为依据签订施工合同。2 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元（万元整）付给乙方。3 结算方式：工程

3、竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第四条 工程质量标准、验收和保修条件 本工程参照国家110及以下电气安装规范进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期_年。第五条 双方协作事项 甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。 二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收. 乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第六条 违约责任 按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第

4、七条 发生经济纠纷处理方式 如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第八条 施工工期 本工程_年_月_日前完工。第九条 工程承包方式 本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。第十条 安全责任 施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十一条 工程造价 本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整（129760.00），本工程包工包料按实结算。第十二条 合同份数 本合同正本2份，双方各执正1份。第十三条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。 甲 方：（公章） 乙 方： 负责人：（签X） 负责人：（签X承包工程合同样本（二

5、）发包方（甲方）：公司 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、_市建筑市场管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称： _。1.2 工程地点： _。1.3 承包范围： _。1.4 承包内容： _。1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。1.6 承包方式：本工程采用“包工

6、料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。第二条 合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后_日内做好施工现场准备工作。2.2 合同工期：本工程于_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，共 个日历天。2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的 计算，按天累计。2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工

7、期。2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。第三条 质量3.1 本工程质量等级为 。3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 。3.3 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。3.4 甲方为维护自身的声誉

8、、品牌、形象，将对本工程的质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。第四条 环境安全标化4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到 标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。4.2 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的

9、 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。4.3 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。4.4 乙方严格执行G59-99、G46-88建筑施工安全检查标准、G80-91高空作业、DB08-903-98施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关要求，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。4.5 乙方应编制现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可

10、实施。4.6 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。4.7 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。4.8 在施工期间，乙方所有施工人员必须统一按甲方提供的服装着装，费用由乙方承担。4.9 乙方应派专职安全管理人员，持双证（建委、安监局）协助甲方作好施工现场的安全工作，施工过程中做好班组上岗记录工作。4.10 发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。4.11 甲方为维护自身的声誉、

11、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查。乙方必须遵守甲方各项管理制度。甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书。乙方必须在规定时限内整改完毕。发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。4.12 双方约定工地保安人员由甲方提供，每个岗点安排四名保安人员，保安人员的工资及技防设施费用由乙方分摊。第五条 工程价款5.1 本工程价款暂定为人民币 元整。5.2 本工程计价方式为： _。5.3 上述计价方式中包括（或不包括）工程税金。5.4 如本工程计价方式含税金，则由甲方实施代扣代缴。5.5 本工程

12、结算由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕，并递交甲方进行结算审核，审核无误后由甲方提交业主单位，经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。第六条 图纸及工程资料6.1 甲方应在开工前 天向乙方提供施工图纸及有关地质水 文资料和地下管线图等工程资料 套，并进行设计交底。乙方需要增加图纸份数，由乙方自理，费用由乙方承担。6.2 甲方负责提供归档资料样本及归档资料编制要求。6.3 乙方在全部工程竣工后一个月内向甲方提供乙方施工范围内的完整竣工资料及竣工图纸 套，竣工原图由 方提供。编制要求按_市建委、市档案局，市政局和甲方有关文件规定执行，同时满足 合同标段竣工资料的编制要

13、求，费用由乙方自理。竣工资料编制保证金为本分包合同造价的 %，竣工资料和竣工图提交每推迟一个月扣除保证金 %，依次类推，扣完为止。6.4 乙方竣工资料的编制应与工程进度同步进行，并随时接受甲方的检查和监督。 相关的合同通用版83;弱电施工标准版标准合同书;消防工程施工标准版标准合同书;防水工程施工标准版标准合同书;爆破施工标准版标准合同书;电力建设工程施工标准版标准合同书;水利水电工程施工协议书183;绿化施工标准版标准合同书;水利水电工程施工协议书183;装修施工协议书第七条 材料供应7.1 由甲方供应的材料品种和单价有：7.2 甲方在提供甲供材料前，乙方应出具乙方单位收料确认章和收料责任人

14、的书面证明。7.3 甲方供应的材料，乙方应派收料责任人接料、清点、验收，经甲、乙双方确认后由乙方收料责任人在送料单位送料单据上签认规格、数量并加盖收料章，乙方妥善保管并承担相应保管职责。乙方必须在原材料接收后，在甲方试验工程师的协调下，对原材料按规定进行复试，复试合格后方可使用。所发生的相关试验费用由乙方承担。7.4 乙方要料计划及数量须按甲方要求每月_日按时上报，该计划及数量经甲方审核后，由甲方按已审核的计划及数量供料。7.5 甲方供应的主要材料，乙方每月_日与供货单位和甲方核对一次数量、规格及金额，经核对无误后填制甲供材料月度供料汇总表并由乙方签字盖章，否则当月甲供料数量以甲方调拨单为准。

15、7.6 按图示数量超用部分的甲供料，如供料当月的市场价高于合同甲供料单价，超用部分按供料当月的市场价在结算时扣除；反之则按甲供料单价在结算时扣除。7.7 上述甲供材料以外的材料可由乙方供应，单价由乙方与供应商洽谈确定。但所选的供应商必须在甲方的合格分包商名录内，并符合国家和政府的备案证和许可证制度，且应事先收集该供应商的相关资料（经营执照、产品生产许可证、出厂合格证明、质量保证书、产品防伪标志、复试报告和备用证等），报甲方审核批准后方可实施采购。由于材料质量不合格而造成的一切损失由乙方承担。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：承包工程合同样本（三）委任单位： 施工单位： 就 装饰工程，经双方充

16、分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程项目内容：四、 工程期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、 工程造价为人民币：六、 付款方式：1、 合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付款。2、 开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)七、 材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工：1、 乙方必须严

17、格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2、 乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、 施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、 乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5、 如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量：1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计

18、变更为质量评定验收标准。2、 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4、 装饰工程质量保修_年。十、工程验收： 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任： 任何一方违返本合同的.条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。 十二、备注： 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合 同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十三、本合 同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。 甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：装饰工程公司 代表人：代表人：_日期：_日期第 15 页 共 15 页