《合同违约赔偿协议书范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同违约赔偿协议书范本（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、合同违约赔偿协议书范本要包括原告、被告基本信息，诉讼内容：要求被告赔付违约 金。事实和理由：按照双方当时签订的合同，被告违约事实 明显。具状人签名，日期。如果合同被单方违约时，违约方会进行违约赔偿，以弥 补守约方因为违约而遭受的损失，这时双方可以协商决定赔 偿数额和赔偿方式。为了防止任何一方反悔，需要双方达成 合同违约赔偿协议书，那么合同违约赔偿协议书怎么写呢? 下面就由小编提供一份合同违约赔偿协议书范本供大家 参考，希望能有所帮助。合同违约赔偿协议书范本甲方（出卖人）：*都城物业发展有限公司乙方（买受人）：*劲松路甲 1 号松华园小区 单元 房 业主鉴于：1、2007年 月 日，甲、乙双方共
2、同签订了北京市商 品房预售合同（合同编号：），乙方购买*劲松路甲 1 号松华园小区住宅楼（都城心屿）， 乙方已向甲方支付购房款人民币 元。2、甲方应于2007年10月31日前向乙方交付商品房。3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的入住通知书，甲方自 2008 年 5 月 20 日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金 截止至2008 年5 月19 日。5、乙方已于 2008年5月30日办理了入住手续，接收 了商品房。6、自 2007 年 11 月 1 日起至 2008 年 5 月 19 日止，甲 方逾期交房 201 日，对照北京市商
3、品房预售合同第十三 条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的 违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于 2008 年 月 日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔 偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有 同等法律效力。甲方： 乙方： 年 月 日合同违约赔偿协议书主要是作为双方已经就违约赔偿 达成合意的证据，以避免今后产生不必要的纠纷。相信大家 在阅读了小编提供的合同违约赔偿协议书范本后，都知道 合同违约赔偿协议书应该怎么写吧。若您还有其他的法律问 题，您可以咨询辽阳律师。合同违约金上限有何规定关于合同违约免责的相关内容合同违约怎么办？如何处理？
合同违约赔偿协议书范本
